2024毛石施工合同范本

合同编号：__________合同各方：鉴于甲方为建设项目需要，拟将毛石施工工程发包给乙方，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行毛石施工，包括毛石的采购、运输、加工、安装等工作。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方在合同签订后五个工作日内，向甲方提交详细的施工预算，甲方在收到预算后五个工作日内进行审核确认。第三条付款方式及进度3.1甲方按照乙方的施工进度，分阶段支付工程款项。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。3.2乙方在收到甲方付款后，应向甲方提供等额的正规发票。第四条施工期限4.1乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完成，施工期限自合同签订之日起算，共计____个月。4.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第五条工程质量5.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至验收合格。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等。如合同内容与法律法规相抵触，应立即修改合同相应内容。解决办法：由双方共同协商，根据法律法规的要求调整合同内容，确保合同的有效性和合规性。2.合同的修改和补充：本合同在履行过程中，如出现未尽事宜，双方可协商签订补充协议，修改或补充本合同。解决办法：签订补充协议，明确双方的权利和义务，经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。3.合同的解除和终止：在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。解决办法：违约方应承担相应的违约责任，双方按照合同约定处理后续事项，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：友好协商解决，如协商不成，则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方。3.合同总价：指双方约定的完成合同全部工程量所需的费用总额。4.预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的款项，用于乙方的施工准备。5.工程进度款：指甲方根据乙方的施工进度支付的款项。6.质量保证金：指甲方在工程验收合格后支付给乙方的款项，用于保证工程质量。7.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的违约赔偿金。8.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。9.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。10.补充协议：指对原合同未尽事宜进行修改或补充的协议。应用场合：1.适用于各类建筑项目中的毛石施工工程，包括但不限于住宅、商业、工业等建筑物的毛石基础、围墙、路面等施工。2.适用于甲方为建设项目需要，拟将毛石施工工程发包给乙方的情形。补充条款：1.毛石质量标准：双方应明确毛石的质量标准，包括大小、形状、质地等要求，以确保工程质量。2.施工方案：乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工进度、人员配置等，并提交甲方审批。3.安全生产：乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。4.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中不对环境造成污染。5.工程变更：如因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应按照实际情况协商调整合同价款和施工期限。6.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方应按照法律法规的规定和合同约定承担相应的责任。附件列表：1