服装生产开发商施工合同

服装生产开发商施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方根据甲方的要求，按照甲方提供的图纸、样品、技术要求等，进行服装生产施工，并按照合同约定的质量标准、工期要求完成工程。1.4工程总价：双方按照附件一《工程报价表》确定的价格进行结算。二、合同价格及支付2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：甲方按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，在工程验收合格后支付。2.3付款节点及支付金额：详见附件一《工程报价表》。三、工程质量及验收3.1质量标准：乙方应按照甲方提供的图纸、样品、技术要求等进行生产施工，确保产品质量符合国家标准及甲方要求。3.2验收程序：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，并提交自检报告。甲方对工程进行验收，并在验收合格后支付剩余价款。3.3验收标准：甲方按照附件二《工程验收标准》对工程进行验收。四、工期及进度4.1工程进度：乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程。4.2工期延误：乙方如因特殊情况导致无法按照约定的工期完成工程，应提前通知甲方，并协商顺延工期。甲方同意顺延的，工期相应顺延；甲方不同意顺延的，乙方应承担相应的违约责任。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。六、违约责任6.1乙方未按照约定的质量标准、工期要求完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于要求乙方支付违约金、逾期付款利息等。6.2甲方未按照约定时间支付价款的，应按照同期银行贷款利率支付乙方逾期付款利息。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________附件一：《工程报价表》附件二：《工程验收标准》一、附件列表：1.附件一：《工程报价表》包含工程各项费用的详细报价。2.附件二：《工程验收标准》详细列出工程验收的各项标准和要求。二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的质量标准、工期要求完成工程的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付价款的，视为违约。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.逾期付款利息：甲方未按约定时间支付价款时，应支付给乙方的利息。4.质保金：剩余的10%合同价款，作为乙方工程质量保证的资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前通知甲方，并协商顺延工期。若甲方不同意顺延，乙方承担违约责任。2.质量问题：乙方进行自检，并提交自检报告。甲方按照验收标准进行验收，不合格则要求乙方整改。3.支付问题：甲方按照约定时间节点支付价款。若甲方逾期支付，应支付逾期付款利息。五、所有应用场景：1.甲方为服装生产开发商，需要乙方进行服装生产施工。2.乙方具备服装生产施工能力，愿