版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版设备安装工程分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程内容3.1安装设备清单3.2安装工程范围3.3安装技术要求4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间节点4.4支付方式5.施工进度及质量要求5.1施工进度计划5.2质量标准5.3质量检验方法6.工程变更及索赔6.1变更程序6.2索赔条件6.3索赔处理流程7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任制7.2环境保护要求7.3事故处理程序8.专利技术与知识产权8.1专利技术使用8.2知识产权保护9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除与终止后的处理10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1设备清单及技术参数12.2施工图纸及设计文件12.3其他相关文件13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除13.4合同终止14.合同签署14.1双方代表签字14.2合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:X有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:X建设集团有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效2.工程概况2.1工程名称:工厂设备安装工程2.2工程地点:省市区工厂2.3工程规模:包括设备安装、调试、试运行等2.4工程工期:自合同生效之日起60天内完成3.工程内容3.1安装设备清单3.1.1设备名称:型号压滤机3.1.2设备数量:10台3.1.3设备规格:立方米/小时3.2安装工程范围3.2.1设备基础施工3.2.2设备安装与调试3.2.3设备试运行与验收3.3安装技术要求3.3.1符合国家相关安装标准及规范3.3.2确保设备安装质量达到设计要求3.3.3遵循安全生产操作规程4.合同价款及支付方式4.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2分阶段支付比例4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%4.2.2进度款:设备安装完成后支付合同总价的40%4.2.3验收款:工程验收合格后支付合同总价的20%4.3支付时间节点4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内4.3.2进度款:设备安装完成后的10个工作日内4.3.3验收款:工程验收合格后的10个工作日内4.4支付方式:银行转账5.施工进度及质量要求5.1施工进度计划5.1.1设备安装阶段:15天5.1.2设备调试阶段:10天5.1.3设备试运行阶段:5天5.2质量标准5.2.1符合国家相关质量标准及规范5.2.2设备安装精度达到设计要求5.2.3设备运行稳定,无异常情况5.3质量检验方法5.3.1设备安装前进行质量检查5.3.2设备安装过程中进行质量监控5.3.3设备试运行后进行质量验收6.工程变更及索赔6.1变更程序6.1.1总包方或分包方提出变更申请6.1.2双方协商确定变更内容6.1.3修改合同相关条款6.2索赔条件6.2.1因不可抗力导致工程延误6.2.2因设计变更导致工程量增加6.2.3因设备或材料质量问题导致工程延误6.3索赔处理流程6.3.1提出索赔申请6.3.2双方协商确定索赔金额6.3.3索赔款项支付8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任制8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准8.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全职责8.1.3分包方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训8.2环境保护要求8.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准8.2.2施工过程中产生的固体废弃物应分类收集,并按规定进行处理8.2.3施工现场应采取有效措施防止噪声、粉尘、废水等污染8.3事故处理程序8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施进行抢救8.3.2及时上报事故情况,并配合有关部门进行调查处理8.3.3对事故原因进行分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生9.专利技术与知识产权9.1专利技术使用9.1.1分包方在安装过程中使用的专利技术,其专利权归属总包方9.1.2分包方应遵守专利技术使用许可协议的规定9.2知识产权保护9.2.1分包方在工程中使用的图纸、技术资料等知识产权归总包方所有9.2.2分包方未经总包方同意,不得擅自复制、传播或转让知识产权10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方违约,经另一方催告后仍不履行10.2合同终止条件10.2.1工程按合同约定完成10.2.2双方同意终止合同10.3解除与终止后的处理10.3.1解除或终止合同后,双方应按照合同约定进行结算10.3.2分包方应将工程现场清理完毕,并撤离施工现场10.3.3双方应妥善处理合同解除或终止后可能产生的纠纷11.违约责任11.1违约行为定义11.1.1未按合同约定完成工程11.1.2未按合同约定支付款项11.1.3未按合同约定履行安全生产责任11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失11.2.2违约金按合同约定支付11.3违约金计算11.3.1违约金按未履行部分合同价款的百分比计算11.3.2违约金最高不超过合同总价的5%12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2争议提交仲裁委员会仲裁12.1.3争议提交人民法院诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会:市仲裁委员会12.2.2人民法院:市区人民法院12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后30日内协商解决12.3.2协商不成的,任何一方均可向约定的争议解决机构提出申请13.合同附件13.1设备清单及技术参数13.1.1设备名称、型号、数量、规格、技术参数等13.2施工图纸及设计文件13.2.1施工图纸、设计文件、技术规范等13.3其他相关文件13.3.1合同签订前的会议纪要13.3.2双方认可的工程变更记录14.合同签署14.1双方代表签字14.1.1分包方代表签字:14.1.2总包方代表签字:14.2合同签署日期14.2.1分包方签署日期:2024年3月1日14.2.2总包方签署日期:2024年3月1日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或授权介入合同事务的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。2.第三方介入的目的与范围2.1第三方介入的目的是为确保合同履行的高效、公正和合法性。2.2.1监督合同执行过程,确保合同条款得到正确履行;2.2.2提供专业意见和解决方案,协助解决合同履行中的问题;2.2.3对合同执行过程中的争议进行调解或仲裁;2.2.4对工程质量、进度、成本等进行监督和评估。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围;3.2甲乙双方共同邀请或授权第三方介入;3.3第三方在介入前应与甲乙双方签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任;3.4第三方介入期间,应遵循合同约定和职业道德,独立、客观、公正地开展工作。4.第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中因自身过错导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,一般不超过合同总价的5%。4.3第三方责任限额的具体计算方式如下:4.3.1第三方因自身过错导致合同无法履行,应承担直接经济损失;4.3.2第三方因自身过错导致合同无法履行,应承担由此产生的间接经济损失。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方的责权利划分:5.1.1第三方应遵守甲方的指示,确保合同执行符合甲方要求;5.1.2第三方在合同执行过程中,如发现甲方违约,应及时通知甲方;5.1.3第三方对甲方提供的信息和资料负有保密义务。5.2第三方与乙方的责权利划分:5.2.1第三方应遵守乙方的指示,确保合同执行符合乙方要求;5.2.2第三方在合同执行过程中,如发现乙方违约,应及时通知乙方;5.2.3第三方对乙方提供的信息和资料负有保密义务。5.3第三方与其他各方的责权利划分:5.3.1第三方在合同执行过程中,应与其他相关方保持沟通,确保合同执行不受其他方影响;5.3.2第三方在介入合同事务时,应遵循国家法律法规和行业规范;5.3.3第三方对合同执行过程中的争议有权提出意见和建议。6.第三方介入的终止6.1第三方介入合同事务的期限届满或合同履行完毕,第三方应终止介入;6.2第三方在介入期间因故无法继续履行职责,应及时通知甲乙双方,并协商确定替代方案;6.3第三方介入合同事务期间,如因甲乙双方原因导致合同解除,第三方介入也随之终止。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方协议中约定;7.2第三方介入的费用按实际发生额结算,包括但不限于咨询费、服务费、交通费等;7.3第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定比例分担。8.第三方介入的保密义务8.1第三方在介入合同事务期间,对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务;8.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等;8.3第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设备清单及技术参数详细要求:包括设备名称、型号、数量、规格、技术参数、制造商等信息。说明:用于明确合同中涉及的具体设备信息,确保双方对设备有清晰的认识。2.施工图纸及设计文件详细要求:包括施工图纸、设计文件、技术规范、工程预算等。说明:用于指导施工过程,确保工程按照设计要求进行。3.合同签订前的会议纪要详细要求:包括会议时间、地点、参与人员、讨论事项、决议等。说明:用于记录合同签订前的沟通内容,作为合同履行的依据。4.工程变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的合同价款等。说明:用于记录工程实施过程中的变更情况,确保变更的合法性和合理性。5.工程进度报告详细要求:包括工程进度、已完成工作、存在问题、下一步工作计划等。说明:用于监督工程进度,确保工程按计划进行。6.工程质量验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题等。说明:用于确保工程质量达到合同要求。7.工程结算报告详细要求:包括工程量、合同价款、变更价款、实际支付金额等。说明:用于明确合同履行过程中的款项结算。8.事故处理报告详细要求:包括事故时间、地点、原因、处理措施、处理结果等。说明:用于记录和处理工程实施过程中发生的事故。9.第三方协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务、费用等。说明:用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定时间完成工程;1.2分包方工程质量不符合合同要求;1.3分包方未按合同约定支付款项;1.4总包方未按合同约定提供施工图纸和设计文件;1.5总包方未按合同约定支付分包款项;1.6第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;2.2违约金按合同约定支付,最高不超过合同总价的5%;2.3违约行为导致合同无法履行的,违约方应承担全部责任。3.示例说明:3.1分包方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误10天,造成总包方经济损失10万元,分包方应赔偿总包方经济损失10万元;3.2分包方工程质量不符合合同要求,导致工程返工,造成总包方经济损失5万元,分包方应赔偿总包方经济损失5万元;3.3分包方未按合同约定支付款项,导致总包方资金周转困难,分包方应支付违约金,最高不超过合同总价的5%。全文完。2024版设备安装工程分包合同1个人/单位基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位法定代表人1.3分包单位注册地址1.4分包单位联系电话1.5分包单位联系人1.6分包单位开户银行及账号1.7分包单位资质证书1.8业主单位名称1.9业主单位法定代表人1.10业主单位注册地址1.11业主单位联系电话1.12业主单位联系人1.13业主单位开户银行及账号1.14业主单位资质证书合同标的及范围2.1合同项目名称2.2合同项目地点2.3合同项目内容2.4合同项目规模2.5合同项目工期2.6合同项目质量标准合同价格及支付方式3.1合同总价3.2合同价格组成3.3合同付款方式3.4合同付款节点3.5合同预付款比例3.6合同进度款比例3.7合同结算款比例3.8合同违约金合同工期及节点4.1合同工期4.2合同工期节点4.3工期延误责任4.4工期延误赔偿工程质量及验收5.1工程质量标准5.2工程质量验收程序5.3工程质量保修5.4工程验收不合格处理工程材料及设备6.1工程材料品牌及规格6.2工程设备品牌及型号6.3材料设备采购方式6.4材料设备验收标准6.5材料设备运输及保管工程安全及环保7.1工程安全责任7.2工程安全措施7.3工程环保要求7.4工程环保措施合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序8.4合同解除后处理违约责任9.1分包单位违约责任9.2业主单位违约责任9.3合同违约金9.4违约责任承担争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决期限合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序11.4合同终止后处理保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密义务不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力范围13.3不可抗力处理本合同目录一览第一部分:合同如下:第一条个人/单位基本信息1.1分包单位名称:设备安装工程有限公司1.2分包单位法定代表人:1.3分包单位注册地址:省市区街道号1.4分包单位联系电话:138xxxx56781.5分包单位联系人:1.6分包单位开户银行及账号:银行分行,账号0561.7分包单位资质证书:建筑工程施工总承包二级资质证书,证书编号201900011.8业主单位名称:房地产开发有限公司1.9业主单位法定代表人:1.10业主单位注册地址:省市区街道号1.11业主单位联系电话:139xxxx56781.12业主单位联系人:赵六1.13业主单位开户银行及账号:银行分行,账号0571.14业主单位资质证书:房地产开发企业资质证书,证书编号20180002第二条合同标的及范围2.1合同项目名称:住宅小区设备安装工程2.2合同项目地点:省市区街道2.3合同项目内容:住宅小区内所有设备的安装及调试工作2.4合同项目规模:总面积为10000平方米,共计200套住宅2.5合同项目工期:自2024年1月1日起至2024年6月30日止2.6合同项目质量标准:符合国家及行业标准,达到优良工程标准第三条合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币叁佰万元整(¥3000000.00)3.2合同价格组成:材料费、人工费、设备费、管理费、利润3.3合同付款方式:分阶段支付,按工程进度结算3.4合同付款节点:合同签订后10日内支付预付款30%,工程完工后支付70%3.5合同预付款比例:30%3.6合同进度款比例:根据工程进度按比例支付3.7合同结算款比例:工程完工验收合格后支付结算款3.8合同违约金:如分包单位未按时完成工程,每延误一天按合同总价的1%支付违约金第四条合同工期及节点4.1合同工期:自2024年1月1日起至2024年6月30日止4.2合同工期节点:分四个阶段,每个阶段完成20%工程量4.3工期延误责任:因分包单位原因导致工期延误,由分包单位承担全部责任4.4工期延误赔偿:每延误一天按合同总价的1%支付工期延误赔偿第五条工程质量及验收5.1工程质量标准:符合国家及行业标准,达到优良工程标准5.2工程质量验收程序:分阶段验收,每个阶段验收合格后方可进行下一阶段施工5.3工程质量保修:自工程竣工验收合格之日起,保修期为两年5.4工程验收不合格处理:如验收不合格,分包单位需按合同约定进行整改,直至合格第六条工程材料及设备6.1工程材料品牌及规格:根据设计要求及市场采购情况确定6.2工程设备品牌及型号:根据设计要求及市场采购情况确定6.3材料设备采购方式:由分包单位负责采购,并确保材料设备质量6.4材料设备验收标准:符合国家及行业标准6.5材料设备运输及保管:由分包单位负责运输及保管,确保材料设备安全第七条工程安全及环保7.1工程安全责任:分包单位负责整个工程的安全管理工作7.2工程安全措施:制定详细的安全措施,并严格执行7.3工程环保要求:符合国家及地方环保标准7.4工程环保措施:采取有效措施减少施工过程中的环境污染第八条合同变更及解除8.1合同变更程序:任何一方提出变更合同内容,需提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为合同附件。a)合同当事人一方严重违约,经对方催告后仍未履行;b)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;c)合同当事人一方丧失履行合同的能力;d)合同当事人一方破产、解散或者被依法吊销营业执照;8.3合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明理由,对方应在接到通知后15日内答复。8.4合同解除后处理:合同解除后,双方应按照约定结算剩余款项,并办理工程交接手续。第九条违约责任a)修复不合格工程,直至合格;b)支付违约金;c)按照合同约定承担赔偿责任。a)支付违约金;b)按照合同约定承担赔偿责任。9.3合同违约金:违约金的计算方式为合同总价的一定比例,具体比例由双方在合同中约定。9.4违约责任承担:违约方应承担违约责任,非违约方有权要求违约方承担全部或部分违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:仲裁委员会。10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.4争议解决期限:自争议发生之日起6个月内解决。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件:双方在合同上签字盖章,并按约定支付预付款后,合同生效。11.2合同终止条件:合同约定的工程完工并验收合格,且双方已履行完合同约定的各项义务。11.3合同终止程序:合同终止后,双方应签订终止协议,明确终止后的处理事宜。11.4合同终止后处理:合同终止后,双方应按照约定结算剩余款项,并办理工程交接手续。第十二条保密条款12.1保密内容:本合同涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后两年。12.3保密义务:双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第十三条不可抗力13.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力范围:合同中约定的不可抗力范围,如地震、洪水、台风等。13.3不可抗力处理:发生不可抗力事件时,双方应立即协商解决,如合同无法履行,可部分或全部免除责任。第十四条本合同目录一览本合同目录一览第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的而介入合同关系的独立主体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、担保方等。1.3第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。第二条第三方责权利2.1第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。2.2第三方权利:第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和服务费用。2.3第三方义务:第三方应遵守国家法律法规和合同约定,维护甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的条件及程序3.1第三方介入的条件:合同履行过程中,甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方。3.2第三方介入的程序:a)甲乙双方共同选定第三方;b)第三方与甲乙双方签订三方协议,明确各方的权利、义务和责任;c)第三方参与合同履行,履行其职责。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立主体,与甲乙双方分别签订协议,与甲乙双方为独立合同关系。4.2第三方与分包单位的关系:第三方对分包单位的监督和管理,不改变分包单位与业主单位之间的合同关系。4.3第三方与业主单位的关系:第三方作为业主单位的代表或监督者,对业主单位负责,维护业主单位的合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额:在合同中明确第三方的责任限额,如第三方因自身原因造成损失,其赔偿金额不得超过合同总价的%。5.2责任限额的确定:根据第三方的资质、业务范围和风险承担能力,由甲乙双方协商确定。5.3超出责任限额的处理:如第三方责任造成损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方按比例承担。第六条第三方介入的合同变更及解除6.1合同变更:第三方介入后,如需变更合同内容,应经甲乙双方和第三方协商一致,签订补充协议。6.2合同解除:第三方介入后,如发生合同解除情况,应按照合同约定和三方协议处理。第七条第三方介入的费用及支付7.1第三方费用:第三方提供的服务,按照合同约定或市场行情确定服务费用。7.2第三方费用支付:第三方费用由甲乙双方按约定支付,支付方式可在三方协议中明确。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,按照合同约定或三方协议中的争议解决方式解决。8.2争议解决机构:争议解决机构可根据争议的性质和规模选择,如仲裁、诉讼等。第九条本合同目录一览本合同目录一览第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包单位资质证书复印件要求:清晰复印件,加盖公章,有效期为合同签订之日起至合同履行完毕之日止。2.附件二:业主单位资质证书复印件要求:清晰复印件,加盖公章,有效期为合同签订之日起至合同履行完毕之日止。3.附件三:合同项目设计图纸要求:完整的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,加盖设计单位公章。4.附件四:合同项目施工图要求:完整的施工图,包括节点详图、材料清单、施工工艺等,加盖施工单位公章。5.附件五:合同项目材料设备清单要求:详细列出所需材料设备名称、规格、品牌、型号、数量、单价、总价等。6.附件六:合同项目进度计划表要求:明确各阶段工程进度、节点时间、验收标准等。7.附件七:合同项目安全文明施工措施要求:详细列出安全文明施工措施,包括人员、设备、材料、施工方法等。8.附件八:合同项目环保措施要求:详细列出环保措施,包括噪声、废水、废气、固体废弃物等。9.附件九:合同项目验收报告要求:详细记录工程验收时间、验收人员、验收结果等。10.附件十:合同变更协议要求:详细记录合同变更内容、变更原因、变更时间等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)分包单位未按合同约定完成工程,或工程质量不合格。b)业主单位未按合同约定支付款项。c)分包单位因自身原因导致工程延误。d)第三方因自身原因造成损失。e)双方协商不一致,导致合同无法履行。2.责任认定标准:a)违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由双方共同认定。b)赔偿责任的认定:根据合同约定和法律法规,由违约方承担相应责任。c)责任金额的认定:根据违约行为的严重程度和损失情况,由双方协商确定。3.违约责任示例说明:a)分包单位未按合同约定完成工程,导致工程延误10天,根据合同约定,分包单位应支付违约金人民币元。b)业主单位未按合同约定支付进度款,经催告后仍未支付,根据合同约定,业主单位应支付违约金人民币元。c)第三方因施工不当导致设备损坏,根据合同约定,第三方应赔偿设备损失人民币元。全文完。2024版设备安装工程分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同适用范围2.双方基本信息2.1分包单位信息2.2主承包单位信息2.3合同签订日期3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度计划4.工程内容与范围4.1安装工程内容4.2施工图纸与技术规范4.3工程量清单5.合同价格与支付5.1合同总价5.2计价方式5.3支付方式及时间5.4预付款及进度款比例6.工期与延误6.1工期安排6.2延期责任6.3延期赔偿7.质量要求与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准7.4质量保证期8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理9.材料供应与管理9.1材料供应责任9.2材料质量要求9.3材料验收与保管9.4材料使用与回收10.专利与知识产权10.1专利使用权10.2知识产权保护11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3违约责任12.违约责任与争议解决12.1违约情形12.2违约责任12.3争议解决方式13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除或终止后的处理14.其他条款14.1合同生效14.2合同附件14.3合同附件清单14.4合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同定义本合同所指“设备安装工程分包合同”是指主承包单位与分包单位之间,就设备安装工程项目的分包事宜,按照本合同约定进行合作,明确双方权利、义务及责任的书面协议。1.2合同目的本合同旨在明确双方在设备安装工程中的合作关系,确保工程顺利进行,达到预期目标,实现经济效益和社会效益。1.3合同适用范围本合同适用于主承包单位将其在设备安装工程中的部分或全部工作,按照约定的方式分包给分包单位,并就分包事宜达成一致意见的情况。2.双方基本信息2.1分包单位信息分包单位名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________2.2主承包单位信息主承包单位名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________2.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。3.工程概况3.1工程名称本设备安装工程项目名称:____________________3.2工程地点本设备安装工程项目地点:____________________3.3工程规模本设备安装工程项目规模:____________________3.4工程进度计划本设备安装工程项目进度计划详见附件一。4.工程内容与范围4.1安装工程内容本合同所涉及的安装工程内容包括但不限于:____________________4.2施工图纸与技术规范本合同所涉及的施工图纸及技术规范详见附件二。4.3工程量清单本合同所涉及的工程量清单详见附件三。5.合同价格与支付5.1合同总价本合同总价为人民币____元整(大写:____________________)。5.2计价方式本合同采用固定总价计价方式。5.3支付方式及时间本合同支付方式为分阶段支付,具体支付时间及比例如下:(1)预付款:合同签订后____日内支付合同总价的____%;(2)进度款:按照工程进度支付,每完成合同约定工程量后____日内支付已完成工程量的____%;(3)竣工结算款:工程验收合格后____日内支付合同总价的____%;(4)质保金:合同总价款的____%,在质保期满后____日内无息退还。5.4预付款及进度款比例预付款比例为合同总价的____%,进度款比例为已完成工程量的____%。6.工期与延误6.1工期安排本设备安装工程项目工期为____个月,自合同签订之日起计算。6.2延期责任(1)不可抗力;(2)主承包单位未按时提供施工图纸、技术规范及材料;(3)其他非分包单位原因。6.3延期赔偿因分包单位原因导致的工期延误,每延误一日,应向主承包单位支付合同总价款的____%作为违约金。7.质量要求与验收7.1质量标准本设备安装工程应按照国家标准、行业标准和施工图纸、技术规范的要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。7.2验收程序本合同工程的验收分为隐蔽工程验收和竣工验收两个阶段。7.3验收标准本合同工程的验收标准详见附件四。7.4质量保证期本合同工程质量保证期为自竣工验收合格之日起____个月。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任分包单位应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,落实安全生产责任制,确保施工安全。8.2环境保护措施分包单位应采取有效措施,防止施工过程中的环境污染,确保符合环境保护要求。8.3事故处理发生安全生产事故时,分包单位应立即启动应急预案,采取措施减少损失,并及时报告主承包单位及相关部门。9.材料供应与管理9.1材料供应责任分包单位负责按照合同约定提供工程所需材料,并保证材料质量符合要求。9.2材料质量要求提供的材料应具有出厂合格证明,符合国家或行业相关标准。9.3材料验收与保管主承包单位或其指定人员对材料进行验收,不合格材料不得使用。9.4材料使用与回收材料的使用应合理、节约,施工结束后,应按照规定进行回收和处置。10.专利与知识产权10.1专利使用权分包单位在履行合同过程中,如需使用主承包单位的专利技术,应取得主承包单位的书面许可。10.2知识产权保护双方应共同保护各自的知识产权,未经对方同意,不得擅自使用对方的知识产权。11.保密条款11.1保密内容双方在履行合同过程中所获得的技术、商业和其他秘密信息应予以保密。11.2保密义务双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。11.3违约责任违反保密条款的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。12.违约责任与争议解决12.1违约情形合同双方任何一方违反合同约定,均构成违约。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。12.3争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力,合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同时,合同终止。13.3合同解除或终止后的处理14.其他条款14.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.3合同附件清单本合同附件清单详见附件五。14.4合同未尽事宜处理本合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按照相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中可能介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方介入情形(1)工程监理:确保工程质量、进度和安全;(2)技术咨询:提供专业意见和解决方案;(3)检测机构:对工程材料、设备进行检测;(4)其他必要情形。16.甲乙双方额外条款16.1介入通知任何一方需要第三方介入时,应提前____日书面通知对方,并说明第三方介入的具体原因、目的和预期效果。16.2第三方选择第三方的选择由需要介入的一方负责,但需征求对方意见,并确保第三方具备相应的资质和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版安全防范设备安装与保安人员劳务合同2篇
- 2025版太阳能光伏发电系统安装与安全检验合同3篇
- 《养老保险宣传方案》课件
- 2025年度个人投资理财合同4篇
- 2025版万科物业知识共享与培训服务合同3篇
- 2025版户外广告牌清洗及维护服务合同3篇
- 2025版司机车辆维护保养合同3篇
- 二零二五年度大数据分析服务借款合同协议2篇
- 2025年度铝单板智能制造技术改造项目合同4篇
- 2025版我国行政救济制度优化与执行监督合同3篇
- 2025-2030年中国陶瓷电容器行业运营状况与发展前景分析报告
- 二零二五年仓储配送中心物业管理与优化升级合同3篇
- 2025届厦门高三1月质检期末联考数学答案
- 音乐作品录制许可
- 江苏省无锡市2023-2024学年高三上学期期终教学质量调研测试语文试题(解析版)
- 拉萨市2025届高三第一次联考(一模)英语试卷(含答案解析)
- 开题报告:AIGC背景下大学英语教学设计重构研究
- 师德标兵先进事迹材料师德标兵个人主要事迹
- 连锁商务酒店述职报告
- 《实践论》(原文)毛泽东
- 第三单元名著导读《红星照耀中国》(公开课一等奖创新教学设计+说课稿)
评论
0/150
提交评论