2024年担保合同在工程承包中的应用3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年担保合同在工程承包中的应用本合同目录一览1.定义与解释1.1担保合同的定义1.2担保人的定义1.3承包人的定义1.4工程的定义1.5本合同的定义2.合同签订2.1合同签订主体2.2合同签订时间2.3合同签订地点2.4合同签订程序3.担保范围3.1担保金额3.2担保期限3.3担保方式3.4担保责任4.担保金的收取与退还4.1担保金的收取4.2担保金的退还4.3担保金利息5.工程承包5.1工程承包范围5.2工程承包内容5.3工程承包期限5.4工程承包质量要求6.合同履行6.1合同履行主体6.2合同履行义务6.3合同履行程序6.4合同履行期限7.合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更内容8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.违约责任9.1违约责任承担9.2违约赔偿9.3违约责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.其他约定13.1通知方式13.2不可抗力13.3保密条款14.合同附件14.1附件一：工程承包合同14.2附件二：担保合同14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1担保合同的定义本合同所指的担保合同，是指担保人以其自有财产或者第三人财产，为承包人在工程承包过程中，对工程款项的支付、工程质量的保证、工程期限的遵守等义务，向发包人提供的担保。1.2担保人的定义本合同所指的担保人，是指愿意为承包人提供担保的个人或法人，包括但不限于银行、信用合作社、担保公司等。1.3承包人的定义本合同所指的承包人，是指与发包人签订工程承包合同，承担工程建设的个人或法人。1.4工程的定义本合同所指的工程，是指承包人按照工程承包合同约定，在发包人提供的土地上进行的建筑、安装、装饰等工程建设活动。1.5本合同的定义本合同是指担保人、承包人、发包人之间就工程承包中担保事宜所签订的协议。2.合同签订2.1合同签订主体本合同由担保人、承包人和发包人作为合同签订主体。2.2合同签订时间本合同自各方当事人签字盖章之日起生效。2.3合同签订地点本合同签订地点为担保人、承包人和发包人共同协商确定。2.4合同签订程序本合同签订程序按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行。3.担保范围3.1担保金额本合同担保金额为人民币万元整。3.2担保期限本合同担保期限自工程承包合同约定的开工之日起至工程竣工验收合格之日止。3.3担保方式本合同担保方式为连带责任担保。3.4担保责任（1）承包人因违约行为导致发包人遭受损失时，担保人应在担保范围内承担相应的赔偿责任；（2）承包人未能按照工程承包合同约定完成工程，导致发包人遭受损失时，担保人应在担保范围内承担相应的赔偿责任。4.担保金的收取与退还4.1担保金的收取担保人应在工程承包合同签订后，按照约定的比例收取担保金。4.2担保金的退还（1）工程承包合同履行完毕，且承包人履行了合同约定的义务后，发包人应将担保金退还给担保人；（2）担保人因承包人违约行为导致发包人遭受损失，且发包人已从承包人处获得相应赔偿后，发包人应将担保金退还给担保人。5.工程承包5.1工程承包范围本合同约定的工程承包范围为工程承包合同约定的全部工程内容。5.2工程承包内容本合同约定的工程承包内容包括但不限于工程设计、施工、验收等。5.3工程承包期限本合同约定的工程承包期限为工程承包合同约定的期限。5.4工程承包质量要求本合同约定的工程承包质量要求应符合国家有关工程建设质量标准及工程承包合同约定的质量要求。6.合同履行6.1合同履行主体本合同由担保人、承包人和发包人共同履行。6.2合同履行义务（1）担保人应按照本合同约定履行担保义务；（2）承包人应按照工程承包合同约定履行工程承包义务；（3）发包人应按照工程承包合同约定履行发包义务。6.3合同履行程序本合同履行程序应按照工程承包合同约定进行。6.4合同履行期限本合同履行期限为工程承包合同约定的期限。8.合同变更8.1合同变更条件（1）因不可抗力导致工程承包合同无法继续履行；（2）因国家政策调整或法律法规变更，导致工程承包合同无法继续履行；（3）因工程承包合同约定的事由，经各方当事人协商一致。8.2合同变更程序（1）变更合同应经担保人、承包人和发包人共同协商一致；（2）变更合同应以书面形式进行，并由各方当事人签字盖章；（3）变更后的合同与本合同具有同等法律效力。8.3合同变更内容合同变更内容应包括但不限于担保金额、担保期限、工程承包范围、合同履行期限等。9.合同解除9.1合同解除条件（1）承包人严重违约，导致工程承包合同无法履行；（2）发包人严重违约，导致工程承包合同无法履行；（3）因不可抗力导致工程承包合同无法履行；（4）合同约定的其他解除条件。9.2合同解除程序（1）合同解除应经担保人、承包人和发包人共同协商一致；（2）合同解除应以书面形式进行，并由各方当事人签字盖章；（3）合同解除后，应按照本合同约定处理相关事宜。9.3合同解除后果（1）解除合同后，担保人应按照本合同约定退还担保金；（2）解除合同后，承包人应按照工程承包合同约定完成剩余工程；（3）解除合同后，各方当事人应按照本合同约定承担相应的责任。10.违约责任10.1违约责任承担（1）违约方应按照本合同约定承担违约责任；（2）因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。10.2违约赔偿违约赔偿金额应根据违约行为对对方造成的实际损失计算。10.3违约责任免除（1）因不可抗力导致违约，违约方不承担责任；（2）因对方过错导致违约，违约方不承担责任。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决。11.2争议解决程序（1）争议发生后，各方当事人应友好协商解决；（2）协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.3争议解决机构本合同争议解决机构为仲裁委员会。12.法律适用与管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同争议的管辖法院为市区人民法院。13.合同生效13.1合同生效条件本合同自各方当事人签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同生效日期为年月日。14.其他约定14.1通知方式（1）本合同项下的通知应以书面形式发送；（2）通知应以快递、电子邮件或专人送达方式发送至对方指定的地址。14.2不可抗力（1）本合同所指的不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等；（2）因不可抗力导致合同无法履行，各方当事人应相互理解，并采取必要措施减轻损失。14.3保密条款（1）各方当事人对本合同内容负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同中，除甲乙方（担保人、承包人、发包人）之外的任何个人或法人，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、技术支持方等。1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，由第三方提供的服务、监督、咨询或技术支持等。2.第三方介入的申请与批准2.1第三方介入的申请甲乙方如需引入第三方介入，应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的目的、范围、期限及预期效果。2.2第三方介入的批准对方应在收到申请后个工作日内予以答复，同意第三方介入的，应签署书面同意书。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙方在第三方介入的同意书中约定，并应合理反映第三方的服务性质和风险承担能力。3.2第三方责任限额的调整在第三方介入期间，如遇特殊情况需调整第三方责任限额，甲乙方应协商一致，并以书面形式明确调整后的责任限额。4.第三方权利与义务4.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定提供相应的服务；（2）第三方有权获得甲乙方支付的相应费用；（3）第三方有权要求甲乙方提供必要的信息和数据。4.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定履行服务职责；（2）第三方应保守甲乙方的商业秘密；（3）第三方应承担因自身原因造成的违约责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间是服务合同关系，第三方提供的服务应满足甲乙方的需求。5.2第三方与发包人的关系第三方与发包人之间是监理或咨询关系，第三方应按照合同约定对工程进行监理或提供咨询服务。5.3第三方与承包人的关系第三方与承包人之间是监督或支持关系，第三方应按照合同约定对承包人的施工过程进行监督或提供技术支持。6.第三方介入的合同签订6.1第三方介入的合同第三方介入的合同由甲乙方与第三方签订，合同内容应包括服务内容、服务期限、费用、责任限额等。6.2第三方介入合同的履行第三方介入合同签订后，第三方应按照合同约定履行服务职责，甲乙方应按照合同约定支付费用。7.第三方介入的监督与管理7.1第三方介入的监督甲乙方应监督第三方是否按照合同约定履行服务职责，如有违约行为，甲乙方有权要求第三方承担相应责任。7.2第三方介入的管理甲乙方应管理第三方介入的工作，确保第三方介入工作与工程进度相协调。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）合同约定的终止条件成立；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行。8.2第三方介入的终止程序（1）甲乙方与第三方协商一致，以书面形式终止合同；（2）第三方应按照合同约定退还已收取的费用；（3）甲乙方应按照合同约定处理第三方介入工作后的善后事宜。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议第三方介入过程中发生的争议，应按照合同约定或甲乙方与第三方协商一致的方式解决。9.2第三方介入的争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程承包合同要求：详细列明工程承包范围、内容、期限、质量要求等。说明：工程承包合同是本合同的基础，详细规定了工程的具体内容。2.附件二：担保合同要求：明确担保金额、担保期限、担保方式、担保责任等。说明：担保合同是本合同的核心，规定了担保人的责任和义务。3.附件三：第三方介入合同要求：明确第三方介入的目的、范围、期限、费用、责任限额等。说明：第三方介入合同是本合同的补充，规定了第三方介入的具体细节。4.附件四：工程竣工验收报告要求：详细记录工程竣工验收的时间、结果、存在问题及整改措施。说明：工程竣工验收报告是本合同的重要附件，证明了工程的质量和完成情况。5.附件五：违约赔偿协议要求：明确违约行为的类型、赔偿金额、赔偿方式等。说明：违约赔偿协议是本合同的补充，规定了违约行为的处理方式。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是本合同的补充，规定了争议解决的途径。7.附件七：保密协议要求：明确保密信息的范围、保密期限、保密责任等。说明：保密协议是本合同的补充，保护了甲乙双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）承包人未按合同约定完成工程；（2）承包人未按合同约定保证工程质量；（3）承包人未按合同约定按时交付工程；（4）担保人未按合同约定履行担保义务；（5）发包人未按合同约定支付工程款项；（6）第三方未按合同约定提供服务质量。2.责任认定标准：（1）违约行为发生时，违约方应承担相应的违约责任；（2）违约行为导致对方损失的，违约方应赔偿对方的实际损失；（3）违约行为严重，造成对方重大损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：（1）承包人未按合同约定完成工程，导致工程延期，违约方应承担违约金；（2）承包人施工过程中出现质量问题，违约方应承担修复费用；（3）担保人未按合同约定履行担保义务，导致发包人遭受损失，担保人应承担相应的赔偿责任；（4）发包人未按合同约定支付工程款项，违约方应承担违约金。全文完。2024年担保合同在工程承包中的应用1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1担保方信息2.2承包方信息3.担保范围与责任3.1担保范围3.2责任4.担保期限与费用4.1担保期限4.2费用5.担保金缴纳与退还5.1缴纳5.2退还6.担保金的计算与调整6.1计算方式6.2调整方式7.工程承包合同概述7.1工程概况7.2承包方责任8.担保方权利与义务8.1权利8.2义务9.违约责任与处理9.1违约责任9.2处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更与解除11.1生效11.2变更11.3解除12.合同附件与补充协议12.1附件12.2补充协议13.合同的签署与生效日期13.1签署13.2生效日期14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中，“担保方”指同意为承包方提供担保的一方。1.1.2本合同中，“承包方”指签订本合同，承担工程承包义务的一方。1.1.3本合同中，“担保范围”指担保方对承包方在工程承包过程中可能产生的违约责任承担担保责任的范围。1.1.4本合同中，“担保期限”指担保方承担担保责任的期限。1.1.5本合同中，“担保费用”指担保方为承包方提供担保所需支付的费用。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，除非上下文另有要求，应具有其在该行业和合同中的通常含义。1.2.2本合同中的任何术语，如果其含义不明确，应按照合同的整体精神和目的进行解释。2.合同双方信息2.1担保方信息2.1.1担保方名称：2.1.2担保方法定代表人：2.1.3担保方住所：2.1.4担保方联系方式：2.2承包方信息2.2.1承包方名称：2.2.2承包方法定代表人：2.2.3承包方住所：2.2.4承包方联系方式：3.担保范围与责任3.1担保范围3.1.1担保方对本合同约定的承包方在工程承包过程中因违约而产生的全部或部分责任承担担保责任。3.1.2担保范围包括但不限于承包方未按合同约定完成工程、工程质量不符合要求、工期延误等情形。3.2责任3.2.1担保方应按照本合同约定，在担保范围内对承包方的违约责任承担连带担保责任。4.担保期限与费用4.1担保期限4.1.1担保期限自本合同生效之日起至承包方完成工程并履行完毕合同约定的全部义务之日止。4.1.2担保期限最长不超过合同约定的工程完工期限。4.2费用4.2.1担保费用为本合同担保金额的1%。4.2.2担保费用于本合同签订之日起五个工作日内一次性支付。5.担保金缴纳与退还5.1缴纳5.1.1承包方应于本合同签订之日起五个工作日内，向担保方缴纳担保金。5.1.2担保金金额为本合同担保金额的10%。5.2退还5.2.1在担保期限届满且承包方履行完毕合同约定的全部义务后，担保金应全额退还给承包方。6.担保金的计算与调整6.1计算方式6.1.1担保金额为本合同约定的工程承包总价。6.1.2担保金额的计算方法为：工程承包总价×1%。6.2调整方式6.2.1如因工程变更、合同调整等原因导致工程承包总价发生变化，担保金额应相应调整。7.工程承包合同概述7.1工程概况7.1.1工程名称：7.1.2工程地点：7.1.3工程规模：7.1.4工程建设周期：7.2承包方责任7.2.1承包方应按照合同约定，在规定的时间内完成工程，并确保工程质量符合要求。7.2.2承包方应按照合同约定，承担工程项目的全部责任。8.担保方权利与义务8.1权利8.1.1担保方有权要求承包方提供工程进展情况、质量检测报告等相关资料。8.1.2担保方有权要求承包方在工程进度和合同履行过程中，及时通知担保方可能出现的风险和问题。8.1.3担保方有权在承包方违约时，根据合同约定和法律规定采取相应的救济措施。8.2义务8.2.1担保方应按照合同约定，履行担保责任。8.2.2担保方应协助承包方解决工程承包过程中的问题，并提供必要的支持。9.违约责任与处理9.1违约责任9.1.1承包方未按合同约定完成工程或质量不符合要求的，应承担违约责任。9.1.2承包方未按时支付工程款或发生其他违约行为的，应承担违约责任。9.2处理方式9.2.1承包方违约时，担保方有权要求承包方立即改正或赔偿损失。9.2.2如承包方拒绝改正或赔偿，担保方有权根据合同约定采取法律手段追究承包方的违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.合同的生效、变更与解除11.1生效11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.1.2本合同生效前，双方应按照合同约定履行各自的义务。11.2变更11.2.1合同的任何变更，必须经双方书面同意，并签订书面变更协议。11.3解除11.3.1如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。12.合同附件与补充协议12.1附件12.1.1本合同附件包括但不限于工程承包合同、担保协议、工程进度计划等。12.2补充协议12.2.1双方可以根据实际情况，签订补充协议，对本合同进行补充和说明。13.合同的签署与生效日期13.1签署13.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.1.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2生效日期13.2.1本合同生效日期为双方签字（或盖章）之日起。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。14.2其他约定事项二14.2.1本合同签订后，任何一方不得擅自变更、转让或放弃合同项下的权利和义务。14.3其他约定事项三14.3.1本合同如有未尽事宜，双方可协商解决，协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”在本合同中指介入本合同履行过程中的非合同双方的其他实体，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.1.2第三方介入的目的在于协助合同双方更好地履行合同义务，确保工程质量和进度，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.2责权利界定15.2.1第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立履行其职责。15.2.2第三方的权利包括但不限于获取工程信息、提出意见和建议、监督工程进度和质量等。15.2.3第三方的义务包括但不限于按照合同约定提供专业服务、确保服务质量和效率、维护合同双方的合法权益等。16.第三方介入程序16.1第三方介入的提出16.1.1合同双方均可提出引入第三方的建议，但需征得对方的同意。16.1.2提出引入第三方的一方应提供第三方的资质证明和相关资料。16.2第三方介入的确认16.2.1合同双方应共同确认第三方的资质和能力，并就第三方的职责、权利和义务达成一致。16.2.2合同双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责和权利义务。17.第三方的责任限额17.1责任限额的确定17.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、复杂程度和风险水平确定。17.1.2责任限额应在第三方协议中明确规定，并经合同双方同意。17.2责任限额的调整17.2.1如第三方在履行职责过程中发生超出责任限额的损失，应由合同双方根据合同约定和实际情况分担。17.2.2责任限额的调整需经合同双方和第三方书面同意。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1第三方的职责应在第三方协议中明确，并与合同双方的职责相区分。18.1.2第三方不得超越其职责范围，干涉合同双方的正常权利义务履行。18.2权利义务划分18.2.1第三方的权利和义务应在第三方协议中明确规定，并与合同双方的相应权利义务相区分。18.2.2第三方不得滥用其权利，损害合同双方的合法权益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方已完成合同约定的全部工作或任务。19.1.2合同双方同意终止第三方介入。19.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入的终止需经合同双方和第三方书面同意。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。20.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方介入争议的解决责任20.2.1第三方介入争议的责任由第三方自行承担。20.2.2第三方介入争议的处理不得影响合同双方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程承包合同详细要求：包括工程概况、合同双方信息、工程进度、质量标准、付款方式、违约责任等条款。说明：工程承包合同是本合同的核心文件，明确了工程的具体内容和双方的权利义务。2.担保协议详细要求：包括担保范围、担保期限、担保费用、担保金的缴纳与退还、违约责任等条款。说明：担保协议明确了担保方对承包方违约责任的担保责任。3.第三方协议详细要求：包括第三方介入的目的、职责、权利义务、责任限额、争议解决等条款。说明：第三方协议明确了第三方的角色和作用，以及其在合同履行过程中的责任。4.工程进度计划详细要求：包括工程各个阶段的起止时间、关键节点、预期完成时间等。说明：工程进度计划是确保工程按期完成的重要文件。5.工程质量检测报告详细要求：包括工程各阶段的检测结果、质量评定、整改措施等。说明：工程质量检测报告是确保工程质量符合标准的重要依据。6.工程变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的费用等。说明：工程变更记录是记录工程实施过程中发生的变更的重要文件。7.付款凭证详细要求：包括付款金额、付款时间、付款方式、收款人信息等。说明：付款凭证是证明付款行为发生的重要文件。8.争议解决文件详细要求：包括争议的描述、争议解决过程、最终解决结果等。说明：争议解决文件是记录争议解决过程的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为违约行为：未按合同约定完成工程或质量不符合要求。责任认定标准：承包方应承担违约责任，包括赔偿因违约造成的损失、支付违约金等。示例说明：若承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期，承包方应赔偿因延期造成的损失。2.担保方违约行为违约行为：未按合同约定履行担保责任。责任认定标准：担保方应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约造成的损失、支付违约金等。示例说明：若担保方未按合同约定履行担保责任，导致承包方无法履行合同，担保方应赔偿因担保违约造成的损失。3.第三方违约行为违约行为：未按合同约定履行职责或提供的服务不符合要求。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约造成的损失、支付违约金等。示例说明：若第三方提供的服务不符合质量标准，导致工程出现质量问题，第三方应赔偿因服务违约造成的损失。4.合同双方违约行为违约行为：未按合同约定履行合同义务。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约造成的损失、支付违约金等。示例说明：若合同一方未按时支付工程款，违约方应支付违约金并赔偿因违约造成的损失。全文完。2024年担保合同在工程承包中的应用2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用工程类型1.3合同适用地域范围2.担保人及被担保人信息2.1担保人基本信息2.2被担保人基本信息2.3担保人与被担保人关系3.担保方式与担保额度3.1担保方式3.2担保额度3.3担保期限4.担保责任范围与免除4.1担保责任范围4.2担保责任免除4.3担保责任追究5.担保物权设定与登记5.1担保物权设定5.2担保物权登记5.3担保物权变更与注销6.担保费用与支付方式6.1担保费用计算方法6.2担保费用支付方式6.3担保费用支付期限7.担保合同解除与终止7.1担保合同解除条件7.2担保合同终止条件7.3担保合同解除与终止程序8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决途径8.3争议解决机构9.合同生效与备案9.1合同生效条件9.2合同备案程序9.3合同备案机构10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件说明11.合同签订日期与地点11.1合同签订日期11.2合同签订地点12.合同签署人12.1担保人签署人12.2被担保人签署人12.3证证人13.合同未尽事宜处理13.1合同未尽事宜定义13.2合同未尽事宜处理原则13.3合同未尽事宜处理程序14.合同签署日期与生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.1.1根据《中华人民共和国担保法》1.1.2根据《中华人民共和国合同法》1.1.3根据《中华人民共和国建筑法》1.2合同适用工程类型1.2.1公共建筑工程1.2.2工业建筑工程1.2.3民用建筑工程1.3合同适用地域范围1.3.1国内工程1.3.2境外工程2.担保人及被担保人信息2.1担保人基本信息2.1.1担保人名称：X担保有限公司2.1.2注册地址：X市X区X路X号2.1.3法定代表人：2.1.4注册资本：人民币壹亿元整2.2被担保人基本信息2.2.1被担保人名称：X建筑工程有限公司2.2.2注册地址：X市X区X路X号2.2.3法定代表人：2.2.4注册资本：人民币伍仟万元整2.3担保人与被担保人关系2.3.1担保人与被担保人为合作关系2.3.2双方无其他关联关系3.担保方式与担保额度3.1担保方式3.1.1质押3.1.2保证3.1.3抵押3.2担保额度3.2.1担保额度为工程合同总额的20%3.2.2担保额度根据工程进度进行调整3.3担保期限3.3.1担保期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止4.担保责任范围与免除4.1担保责任范围4.1.1对被担保人因工程承包而产生的债务承担连带责任4.1.2对被担保人因工程承包而产生的违约责任承担连带责任4.2担保责任免除4.2.1因被担保人故意或重大过失导致的债务或违约4.2.2因不可抗力导致的债务或违约4.3担保责任追究4.3.1在担保责任范围内，担保人有权向被担保人追偿5.担保物权设定与登记5.1担保物权设定5.1.1担保人将对被担保人的财产进行抵押或质押5.1.2担保人将对被担保人的权利进行质押5.2担保物权登记5.2.1担保物权设定后，应及时办理登记手续5.2.2登记机构为当地不动产登记机构5.3担保物权变更与注销5.3.1担保物权变更时，应及时办理变更登记手续5.3.2担保合同终止后，应及时办理担保物权注销手续6.担保费用与支付方式6.1担保费用计算方法6.1.1担保费用按担保额度的一定比例计算6.1.2担保费用计算公式：担保费用=担保额度×担保费率6.2担保费用支付方式6.2.1担保费用分阶段支付6.2.2首期担保费用在合同签订后支付6.2.3后续担保费用根据工程进度支付6.3担保费用支付期限6.3.1首期担保费用支付期限为合同签订后5个工作日内6.3.2后续担保费用支付期限为工程进度达到约定节点后5个工作日内7.担保合同解除与终止7.1担保合同解除条件7.1.1被担保人违约7.1.2担保人违约7.1.3不可抗力导致合同无法履行7.2担保合同终止条件7.2.1工程竣工验收合格7.2.2双方协商一致7.2.3合同约定的其他终止条件7.3担保合同解除与终止程序7.3.1合同解除或终止前，应书面通知对方7.3.2双方应在合同解除或终止后及时办理相关手续8.争议解决方式8.1争议解决原则8.1.1优先通过友好协商解决8.1.2若协商不成，提交仲裁机构仲裁8.1.3仲裁裁决为终局裁决8.2争议解决途径8.2.1当事人应在争议发生后30日内提出书面争议解决请求8.2.2争议解决请求应包含争议事实、争议焦点、请求理由及证据材料8.3争议解决机构8.3.1选择当地具有资质的仲裁委员会8.3.2仲裁委员会的选定应书面通知对方9.合同生效与备案9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章9.1.2担保人已收取首期担保费用9.1.3合同已提交相关政府部门备案9.2合同备案程序9.2.1双方持合同文本及相关材料至备案机构9.2.2备案机构审核后予以备案9.3合同备案机构9.3.1当地建设行政管理部门9.3.2当地工商行政管理部门10.合同附件10.1合同附件清单10.1.1担保合同10.1.2工程承包合同10.1.3担保人营业执照副本10.1.4被担保人营业执照副本10.1.5担保人资信证明10.1.6被担保人资信证明10.1.7其他相关文件10.2合同附件说明10.2.1合同附件为合同不可分割的一部分10.2.2合同附件与合同具有同等法律效力11.合同签订日期与地点11.1合同签订日期11.1.1合同签订日期为2024年X月X日11.2合同签订地点11.2.1合同签订地点为X市X区X路X号12.合同签署人12.1担保人签署人12.1.1签署人姓名：12.1.2职务：总经理12.1.3签署日期：2024年X月X日12.2被担保人签署人12.2.1签署人姓名：赵六12.2.2职务：董事长12.2.3签署日期：2024年X月X日12.3证证人12.3.1证人姓名：钱七12.3.2职务：律师12.3.3签署日期：2024年X月X日13.合同未尽事宜处理13.1合同未尽事宜定义13.1.1指合同中未明确约定或未涉及的事项13.2合同未尽事宜处理原则13.2.1按照公平、公正、合理原则处理13.2.2倾向于维护合同双方的合法权益13.3合同未尽事宜处理程序13.3.1当事人应协商解决13.3.2协商不成的，提交仲裁机构仲裁14.合同签署日期与生效日期14.1合同签署日期14.1.1合同签署日期为2024年X月X日14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与类型15.1第三方的概念15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入的类型15.2.1仲裁机构介入15.2.2监理方对工程进度和质量进行监督15.2.3评估机构对工程价值进行评估15.2.4审计机构对财务状况进行审计16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方协商一致16.1.2合同约定或法律规定的其他条件16.2第三方介入的程序16.2.1双方书面通知第三方介入的事由16.2.2第三方在接到通知后，应在合理期限内确认介入16.2.3第三方介入后，应在合同规定的范围内行使职责17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定或法律规定履行职责17.1.2第三方因自身过错导致损害的，应承担相应责任17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评估17.3第三方的利益17.3.1第三方有权获得合同约定的报酬17.3.2第三方有权获得因介入而产生的其他利益18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务或产品负责18.1.2第三方与甲方之间的纠纷，由双方自行解决18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务或产品负责18.2.2第三方与乙方之间的纠纷，由双方自行解决18.3第三方与甲乙双方的划分18.3.1第三方对甲乙双方之间的合同履行情况进行监督