2024版城市轨道交通建设与维护外包合同3篇_第1页
2024版城市轨道交通建设与维护外包合同3篇_第2页
2024版城市轨道交通建设与维护外包合同3篇_第3页
2024版城市轨道交通建设与维护外包合同3篇_第4页
2024版城市轨道交通建设与维护外包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市轨道交通建设与维护外包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订背景和目的2.1建设项目概述2.2维护服务内容2.3合同签订目的3.合同期限和生效条件3.1合同期限3.2合同生效条件4.建设工程内容4.1建设工程范围4.2建设工程进度安排4.3建设工程质量要求5.维护服务内容5.1维护服务范围5.2维护服务期限5.3维护服务标准6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2价格调整机制6.3支付方式及期限7.交付与验收7.1交付条件7.2验收标准及程序7.3验收不合格的处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的生效12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密义务的责任13.其他约定13.1合同附件13.2合同解除后的债务处理13.3合同未尽事宜的处理14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:城市轨道交通有限公司乙方:建设与维护外包公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同签订背景和目的2.1建设项目概述本项目为城市轨道交通一号线,全长公里,包含个站点。2.2维护服务内容乙方负责一号线建成后的运营维护工作,包括但不限于设施设备维护、线路巡检、故障抢修等。2.3合同签订目的为明确双方权利义务,确保城市轨道交通一号线顺利建设和维护,双方本着平等、自愿、互利的原则,签订本合同。3.合同期限和生效条件3.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为年,自合同生效之日起计算。3.2合同生效条件本合同经双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。4.建设工程内容4.1建设工程范围本合同建设工程范围为城市轨道交通一号线,包括但不限于土建工程、轨道工程、供电工程、信号工程等。4.2建设工程进度安排本合同建设工程进度安排如下:(1)年月日年月日:土建工程;(2)年月日年月日:轨道工程;(3)年月日年月日:供电工程;(4)年月日年月日:信号工程。4.3建设工程质量要求本合同建设工程质量要求符合国家有关法律法规和行业标准,确保一号线安全、稳定、高效运行。5.维护服务内容5.1维护服务范围乙方负责一号线建成后的运营维护工作,包括但不限于设施设备维护、线路巡检、故障抢修等。5.2维护服务期限本合同维护服务期限为年,自一号线建成通车之日起计算。5.3维护服务标准乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求,确保一号线运营维护工作达到规定标准。7.交付与验收7.1交付条件(1)一号线工程按合同约定完成,经甲方验收合格;(2)乙方提供相关技术资料和文件;(3)乙方完成合同约定的其他交付条件。7.2验收标准及程序(1)验收标准:符合国家有关法律法规、行业标准及甲方要求;(2)验收程序:验收前,甲方应向乙方发出验收通知,乙方应在规定时间内完成验收准备工作。验收时,双方应共同参加,对工程质量进行评估;(3)验收不合格的处理:验收不合格,乙方应在接到通知后日内进行整改,直至验收合格。8.违约责任8.1违约情形(1)甲方未按合同约定支付款项;(2)乙方未按合同约定完成建设工程或提供维护服务;(3)任何一方违反保密条款;(4)任何一方违反合同约定的其他义务。8.2违约责任承担(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付滞纳金;(2)乙方未按时完成建设工程或提供维护服务,应向甲方支付违约金;(3)违约方应承担因违约行为给对方造成的损失;(4)违约方应承担因违约行为给第三方造成的损失。8.3违约赔偿计算方式违约赔偿金额按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和可得利益损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在争议发生之日起日内提出书面争议通知;(2)仲裁委员会应在收到争议通知之日起日内组成仲裁庭;(3)仲裁庭应在组成后日内发出仲裁通知,仲裁期限为日;(4)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。9.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,其他费用由双方协商解决。10.合同解除10.1合同解除条件(1)任何一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。10.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应向对方发出解除合同通知;(2)对方应在接到通知之日起日内确认或提出异议;10.3合同解除后的处理(2)解除合同后,双方应互相退还已收款项;(3)解除合同后,双方应按照法律规定处理剩余债务。11.合同变更11.1合同变更条件(1)因国家政策、法律法规、行业标准发生变化;(2)因工程实际需要或技术进步;(3)双方协商一致。11.2合同变更程序(1)变更合同前,双方应就变更内容进行协商;(2)协商一致后,双方应签署变更协议;(3)变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同变更后的生效变更协议生效后,双方应按照变更后的约定履行合同。12.保密条款12.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等,均为保密内容。12.2保密期限本合同保密期限为合同有效期内及合同终止后年。12.3违反保密义务的责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。13.其他约定13.1合同附件(1)建设工程施工图纸;(2)设备清单;(3)维护服务计划;(4)验收报告。13.2合同解除后的债务处理合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理未了债务。13.3合同未尽事宜的处理合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按照相关法律法规执行。14.合同签署与生效14.1合同签署本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持、咨询意见或进行项目评估、监理、审计等活动的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、合规,提高工程质量,确保项目安全,以及优化项目成本控制。16.第三方介入方式16.1介入类型(1)项目监理;(2)技术咨询服务;(3)工程审计;(4)招标代理;(5)法律咨询。16.2介入程序(2)第三方与甲方或乙方签订服务合同;(3)第三方按照服务合同约定,向甲乙双方提供服务。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方的责任限于其在合同约定范围内的服务内容和行为,对于第三方自身原因导致的损失,由第三方承担全部责任。17.2责任限额(1)第三方因自身原因导致合同履行受阻,甲方或乙方可要求第三方赔偿损失,但赔偿金额不得超过其与甲方或乙方签订的服务合同金额;(2)第三方在执行任务过程中,如因不可抗力导致合同履行受阻,其不承担责任;(3)第三方在执行任务过程中,如因故意或重大过失导致合同履行受阻,甲方或乙方可要求第三方赔偿全部损失。18.第三方权利与义务18.1第三方权利(1)根据服务合同约定,获得甲方或乙方的必要配合和支持;(2)在合同约定范围内,独立开展服务工作;(3)按照合同约定,收取服务费用。18.2第三方义务(1)遵守国家法律法规、行业标准;(2)按照合同约定,提供专业、高效的服务;(3)保守甲乙双方的商业秘密;(4)在服务过程中,发现合同履行中的问题,应及时向甲乙双方报告。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的关系19.2与乙方的关系第三方应与乙方保持密切合作,确保服务内容符合乙方的要求,乙方对第三方的服务有监督和评价的权利。19.3与其他第三方的关系第三方在介入本合同项目时,应遵守行业规范,不得与其他第三方产生利益冲突,如发生冲突,应立即终止介入。20.第三方变更与退出20.1变更如需变更第三方,甲方或乙方应提前日通知对方,并经对方同意后方可变更。20.2退出第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.建设工程施工图纸详细要求:包含一号线所有站点的土建、轨道、供电、信号等施工图纸,应标明尺寸、材料、技术要求等。说明:施工图纸是指导施工的重要依据,应确保图纸准确无误。2.设备清单详细要求:列出所有一号线所需的设备名称、型号、规格、数量、生产厂家及采购日期。3.维护服务计划详细要求:包括日常维护、定期检修、突发事件应对等维护服务内容,以及服务周期、责任人等。说明:维护服务计划是保证一号线稳定运行的重要文件,应确保计划合理可行。4.验收报告详细要求:记录一号线建设及维护过程中的验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是确认工程质量和维护效果的重要依据,应确保报告真实可靠。5.第三方服务合同详细要求:明确第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用、违约责任等。说明:第三方服务合同是保障第三方权益和合同履行的重要文件,应确保合同内容完整。6.保密协议详细要求:约定双方对合同内容、项目信息等保密事项的保密期限和保密义务。说明:保密协议是保护商业秘密和项目信息的重要文件,应确保协议有效。7.争议解决协议详细要求:约定双方在发生争议时的解决方式和程序。说明:争议解决协议是预防和解决争议的重要文件,应确保协议具有可操作性。8.合同变更协议详细要求:约定合同变更的条件、程序、生效时间等。说明:合同变更协议是合同履行过程中调整双方权利义务的重要文件,应确保协议内容明确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方未按时支付款项;(2)乙方未按时完成建设工程或提供维护服务;(3)任何一方违反保密条款;(4)任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准(1)甲方违约:甲方应向乙方支付滞纳金,滞纳金按日计算,利率为%。示例:若甲方未按合同约定支付款项,逾期天,则需向乙方支付滞纳金元。(2)乙方违约:乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的一定比例计算。示例:若乙方未按时完成建设工程,逾期天,则需向甲方支付违约金元。(3)保密违约:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例:若一方泄露合同内容,给对方造成损失,则需赔偿损失金额元。(4)其他违约:根据违约行为的严重程度,由双方协商确定违约责任。全文完。2024版城市轨道交通建设与维护外包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.合同目的和依据2.1合同目的2.2合同依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合作方式4.1合作模式4.2合作期限4.3合作方式变更5.项目建设5.1建设进度5.2质量要求5.3安全要求5.4设备材料采购6.项目维护6.1维护范围6.2维护标准6.3维护期限6.4维护费用7.质量保证7.1质量保证期7.2质量保证责任7.3质量问题处理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.人员配置9.1人员数量9.2人员资质9.3人员培训10.技术支持10.1技术支持内容10.2技术支持方式10.3技术支持费用11.费用及支付11.1费用构成11.2费用支付方式11.3费用结算12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除和终止14.1合同解除情形14.2合同终止情形14.3合同解除和终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称:__________________甲方地址:__________________甲方联系人:__________________甲方联系电话:__________________1.2合同乙方信息乙方名称:__________________乙方地址:__________________乙方联系人:__________________乙方联系电话:__________________2.合同目的和依据2.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024版城市轨道交通建设项目中的合作事宜,确保项目顺利进行,实现互利共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《城市轨道交通运营管理规定》等相关法律法规及政策制定。3.项目概况3.1项目名称2024版城市轨道交通建设项目3.2项目地点__________________3.3项目规模__________________3.4项目内容包括但不限于:线路建设、站点建设、车辆购置、信号系统、供电系统等。4.合作方式4.1合作模式本合同采用总承包模式,由乙方负责项目的建设与维护工作。4.2合作期限合作期限自合同生效之日起至__________________止。4.3合作方式变更在合作期限内,如因特殊原因需变更合作方式,双方应协商一致,并签订补充协议。5.项目建设5.1建设进度乙方应按照甲方要求,确保项目建设进度符合国家相关法律法规及行业标准。5.2质量要求项目建设质量应符合国家相关质量标准,确保工程安全、可靠、优质。5.3安全要求项目建设过程中,乙方应严格执行安全生产法规,确保施工安全。5.4设备材料采购设备材料采购应符合国家相关法规及行业标准,确保设备材料的合格性。6.项目维护6.1维护范围乙方负责本项目的日常维护、保养及故障排除工作。6.2维护标准维护标准应符合国家相关标准及甲方要求。6.3维护期限维护期限自项目竣工之日起至__________________止。6.4维护费用维护费用按__________________方式支付。7.质量保证7.1质量保证期质量保证期自项目竣工验收合格之日起__________________年。7.2质量保证责任在质量保证期内,如因乙方原因导致项目出现质量问题,乙方应承担相应的责任。7.3质量问题处理质量问题发生时,乙方应立即采取措施进行修复,并承担修复费用。8.生产安全8.1安全生产责任乙方应建立健全安全生产责任制,确保项目施工和运营期间的安全。8.2安全生产措施乙方应制定详细的安全生产措施,包括但不限于:安全教育培训、安全检查、隐患排查、应急预案等。8.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取措施减轻损失,并及时报告甲方及相关部门。9.人员配置9.1人员数量乙方应按照项目需求,合理配置各类专业人员,包括但不限于:工程师、技术人员、操作人员等。9.2人员资质乙方派遣的项目管理人员和施工人员应具备相应的资质和经验。9.3人员培训乙方应定期对项目人员进行安全、技能、业务等方面的培训。10.技术支持10.1技术支持内容乙方应提供项目所需的技术支持,包括但不限于:设计咨询、技术指导、设备调试等。10.2技术支持方式技术支持可通过现场服务、远程协助、技术文档等方式进行。10.3技术支持费用技术支持费用包含在合同约定的维护费用中。11.费用及支付11.1费用构成费用构成包括但不限于:工程建设费用、维护费用、技术支持费用、人员费用等。11.2费用支付方式费用支付采用分期支付方式,具体支付节点和金额由双方协商确定。11.3费用结算费用结算应按实际完成的工作量和验收结果进行,双方应在每月底前完成结算。12.违约责任12.1违约情形违约情形包括但不限于:乙方未按合同约定完成项目建设或维护工作、质量不符合要求、安全生产措施不到位等。12.2违约责任发生违约情形时,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可提交__________________仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁委员会应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行仲裁。13.3争议解决程序争议解决程序应按照仲裁规则进行,仲裁裁决为终局裁决。14.合同解除和终止14.1合同解除情形合同解除情形包括但不限于:一方严重违约、不可抗力事件等。14.2合同终止情形合同终止情形包括但不限于:合作期限届满、合同解除等。14.3合同解除和终止程序合同解除和终止程序应按照合同约定进行,双方应在合同解除或终止后及时清理相关事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,根据合同约定参与项目建设的其他单位、个人或组织,包括但不限于:设计单位、监理单位、咨询机构、设备供应商、施工队伍等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证项目建设的顺利进行,提高项目质量,确保工程安全,实现项目目标。16.第三方责任与权利16.1第三方责任1.1.1遵守国家相关法律法规和行业标准。1.1.2按照合同约定履行职责,确保项目按时、按质、按量完成。1.1.3对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。1.1.4配合甲乙双方进行项目管理和监督。16.2第三方权利1.2.1要求甲方和乙方提供必要的支持和配合。1.2.2对项目进度、质量和安全提出意见和建议。1.2.3在合同约定的范围内,享有相应的收益和权益。17.第三方选择与介入程序17.1第三方选择甲乙双方应根据项目需求,共同选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。17.2第三方介入程序1.7.1甲乙双方应将第三方选择的意向通知对方,并征得对方同意。1.7.2双方应与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。1.7.3第三方介入后,应按照合作协议和本合同的要求履行职责。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方责任限额应根据项目规模、风险程度和第三方自身情况等因素确定。18.2责任限额约定1.8.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成的损失,其赔偿责任不得超过合同约定的责任限额。1.8.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分1.9.1甲乙双方负责项目的整体管理和协调。1.9.2第三方负责各自合同范围内的具体工作。1.9.3各方应相互配合,共同保证项目顺利进行。19.2风险划分1.9.1甲乙双方共同承担不可抗力风险。1.9.2第三方承担因其自身原因造成的风险。1.9.3甲乙双方应就风险划分进行协商,并在合同中明确。19.3责任划分1.9.1第三方对其工作范围内的质量问题承担直接责任。1.9.2甲乙双方对项目整体质量承担连带责任。1.9.3各方在合同约定的范围内承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同甲方营业执照复印件要求:加盖甲方公章,清晰可辨。说明:用于证明甲方主体资格。2.附件二:合同乙方营业执照复印件要求:加盖乙方公章,清晰可辨。说明:用于证明乙方主体资格。3.附件三:项目可行性研究报告要求:内容完整,数据准确,经相关专家评审。说明:用于证明项目可行性。4.附件四:项目设计图纸及说明书要求:图纸完整,说明详细,符合国家相关标准。说明:用于指导项目建设和施工。5.附件五:设备采购清单及报价单要求:清单详尽,报价合理,设备符合质量要求。说明:用于设备采购的依据。6.附件六:施工方案及安全生产措施要求:方案详细,措施有效,确保施工安全。说明:用于指导项目施工。7.附件七:第三方合作协议要求:协议内容完整,各方权利义务明确。说明:用于明确第三方在项目中的角色和责任。8.附件八:人员资质证明要求:证明材料真实有效,符合岗位要求。说明:用于证明项目人员资质。9.附件九:项目进度计划要求:计划合理,时间节点明确,可操作性强。说明:用于指导项目进度管理。10.附件十:质量保证书要求:质量标准明确,保证措施有效。说明:用于确保项目质量。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成项目建设。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价款的_____%。示例:若合同总价款为1000万元,乙方违约金为100万元。2.违约行为:乙方提供设备质量不符合合同约定。责任认定:乙方应更换或修复不合格设备,并承担由此产生的费用。示例:若设备不合格,乙方需承担更换设备的费用及修复费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日_____%计算。示例:若逾期付款违约金为每日0.5%,则逾期一天需支付5000元。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。示例:若第三方违约导致项目延误,需赔偿甲方延误期间的损失。5.违约行为:发生安全事故,第三方未及时采取有效措施。责任认定:第三方应承担事故责任,赔偿由此造成的损失。示例:若事故造成人员伤亡,第三方需承担相应的赔偿责任。全文完。2024版城市轨道交通建设与维护外包合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同签订主体2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同双方权利与义务3.1承包方权利3.2承包方义务3.3招标方权利3.4招标方义务4.合同工期与进度管理4.1合同工期4.2工程进度计划4.3进度延误责任5.工程质量标准与验收5.1质量标准5.2质量验收程序5.3质量责任6.工程造价与结算6.1工程造价确定方式6.2工程量清单6.3结算方式6.4支付方式7.保险与安全7.1保险种类与责任7.2安全生产责任制7.3安全事故处理8.材料设备供应8.1材料设备要求8.2供应方式8.3质量保证9.专利与知识产权9.1专利使用9.2知识产权保护10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同终止与后续处理13.1合同终止条件13.2终止后的工程移交13.3后续责任14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:质量标准14.3附件三:合同双方联系方式14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同订立与生效1.1合同订立时间:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.2合同生效条件:本合同经双方签字(或盖章)并履行完毕所有法定程序后生效。1.3合同签订主体:甲方(招标方)和乙方(承包方)为合同签订主体,双方应具备相应的资质和条件。第二条项目概述2.1项目名称:2024版城市轨道交通建设项目。2.2项目地点:[具体地点]。2.3项目规模:[具体规模,如:总长度公里,共个站点]。2.4项目建设内容:包括但不限于轨道、车站、信号系统、供电系统等。第三条合同双方权利与义务3.1承包方权利:1.1按照合同约定进行工程建设;1.2享有合同约定的工程款支付权利;1.3享有合同约定的知识产权;1.4享有合同约定的其他权利。3.2承包方义务:1.1按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设;1.2保证工程安全、环保、文明施工;1.3遵守国家法律法规和行业标准;1.4履行合同约定的其他义务。3.3招标方权利:1.1拥有对工程建设的监督权;1.2享有合同约定的工程质量、进度、安全等方面的验收权;1.3享有合同约定的工程款支付监督权;1.4享有合同约定的其他权利。3.4招标方义务:1.1提供符合合同要求的工程图纸、技术资料等;1.2按照合同约定提供施工场地和施工条件;1.3按时支付工程款;1.4履行合同约定的其他义务。第四条合同工期与进度管理4.1合同工期:本合同工期为[具体工期,如:个月]。4.2工程进度计划:乙方应按照合同约定的工期编制详细的工程进度计划,并及时报送甲方审核。4.3进度延误责任:如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方损失。第五条工程质量标准与验收5.1质量标准:本工程质量应符合国家有关标准和规范要求。5.2质量验收程序:工程完工后,乙方应组织自检,并将自检结果报送甲方。甲方应按照合同约定进行验收。5.3质量责任:如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任,包括但不限于返工、修复、赔偿等。第六条工程造价与结算6.1工程造价确定方式:本工程造价采用[具体方式,如:固定总价]方式确定。6.2工程量清单:本合同附有详细的工程量清单,作为工程结算的依据。6.3结算方式:工程完工后,乙方应按照合同约定的结算方式向甲方报送结算资料。6.4支付方式:甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。第七条保险与安全7.1保险种类与责任:本合同要求乙方办理工程意外伤害保险和第三者责任保险,并承担相应的保险费用。7.2安全生产责任制:双方应建立健全安全生产责任制,确保工程建设安全。7.3安全事故处理:发生安全事故时,双方应按照国家有关规定及时报告、调查、处理。第八条材料设备供应8.1材料设备要求:乙方应按照合同约定采购和使用材料设备,确保其符合工程质量标准和安全要求。8.2供应方式:乙方应自行负责材料设备的采购、运输和储存,并及时向甲方提供相关材料设备的合格证明。8.3质量保证:乙方应保证所提供的材料设备符合国家规定的质量标准,并在合同约定的质保期内承担质量责任。第九条专利与知识产权9.1专利使用:在本合同执行过程中产生的专利,其所有权归双方共有,双方应协商一致后共同使用或授权第三方使用。9.2知识产权保护:双方应共同保护项目涉及的知识产权,未经对方同意,任何一方不得擅自泄露、转让或侵犯对方的知识产权。第十条违约责任10.1违约情形:包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料设备不符合要求、未按时支付工程款等。10.2违约责任承担:违约方应根据违约情形承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。10.3违约赔偿计算:违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。第十一条合同变更与解除11.1变更程序:任何合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。11.2解除条件:包括但不限于不可抗力、合同一方严重违约等。11.3解除程序:任何一方提出合同解除时,应提前[具体天数]书面通知对方,并按照合同约定处理后续事宜。第十二条争议解决12.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可向合同所在地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:如双方同意,可约定仲裁机构解决争议。12.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,或双方协商分担。第十三条合同终止与后续处理13.1合同终止条件:包括合同约定的终止条件、违约解除、双方协商一致解除等。13.2终止后的工程移交:合同终止后,乙方应按照合同约定将已完成工程移交给甲方。13.3后续责任:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,包括但不限于工程尾款支付、资料移交等。第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:质量标准14.3附件三:合同双方联系方式14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙双方以外的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构、融资机构等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程安全,优化项目管理,以及解决合同执行过程中可能出现的争议。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因其过错导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其合同约定的责任限额。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。第四条第三方介入程序4.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订第三方介入协议。1.第三方的基本信息;2.第三方介入的具体事项;3.第三方的工作范围和职责;4.第三方的责任和权利;5.第三方的责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论