配电房土建施工合同范本(2024版)3篇_第1页
配电房土建施工合同范本(2024版)3篇_第2页
配电房土建施工合同范本(2024版)3篇_第3页
配电房土建施工合同范本(2024版)3篇_第4页
配电房土建施工合同范本(2024版)3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME配电房土建施工合同范本(2024版)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1土建工程范围3.2配电房结构设计3.3配电房设备安装3.4配电房附属设施建设4.工程质量要求4.1土建工程质量标准4.2设备安装质量标准4.3附属设施建设质量标准5.工程进度安排5.1各阶段工程进度安排5.2验收标准及时间5.3竣工验收6.合同价款及支付方式6.1合同价款确定方式6.2工程预付款比例及支付时间6.3进度款支付比例及支付时间6.4结算方式及时间7.保修期限及责任7.1土建工程保修期限7.2设备安装保修期限7.3附属设施建设保修期限7.4保修责任及义务8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约金计算方式10.合同解除条件10.1合同解除情形10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2技术规范12.3其他相关文件13.合同签订及生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期1.5合同签订地点2.项目概况2.1项目名称:配电房土建施工项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:总建筑面积为平方米,包括配电室、控制室、变压器室等2.4项目工期:自合同签订之日起个月3.工程内容3.1土建工程范围:包括基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程等3.2配电房结构设计:依据国家相关标准和设计规范,进行结构设计3.3配电房设备安装:包括高压设备、低压设备、保护装置等设备的安装3.4配电房附属设施建设:包括消防设施、通风设施、照明设施等4.工程质量要求4.1土建工程质量标准:符合国家现行建筑标准、规范和设计要求4.2设备安装质量标准:设备安装符合国家现行设备安装标准和规范4.3附属设施建设质量标准:附属设施建设符合国家现行相关标准和规范5.工程进度安排5.1各阶段工程进度安排:基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等分阶段进行5.2验收标准及时间:各阶段工程完成后,应及时进行验收,验收合格后方可进入下一阶段5.3竣工验收:工程完工后,组织竣工验收,验收合格后视为工程交付使用6.合同价款及支付方式6.1合同价款确定方式:根据工程量清单和合同约定进行结算6.2工程预付款比例及支付时间:合同签订后个工作日内支付合同价款的%6.3进度款支付比例及支付时间:根据工程进度,按月支付合同价款的%6.4结算方式及时间:工程完工后个工作日内进行竣工结算,结算后个工作日内支付剩余款项7.保修期限及责任7.1土建工程保修期限:自竣工验收合格之日起年内7.2设备安装保修期限:自竣工验收合格之日起年内7.3附属设施建设保修期限:自竣工验收合格之日起年内7.4保修责任及义务:在保修期内,因施工原因造成的质量问题,由承包方负责维修、更换,直至满足合同约定的质量要求8.争议解决方式8.1争议解决原则:本着公平、公正、合理的原则,通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.2争议解决方式:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.3争议解决机构:无9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于延误工期、质量不符合要求、未按时支付款项等9.2违约责任承担方式:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约金计算方式:违约金的计算依据为合同约定,具体计算方式详见合同附件10.合同解除条件10.1合同解除情形:包括但不限于一方违约、不可抗力等原因10.2合同解除程序:合同解除应提前天书面通知对方,并经双方协商一致后解除合同11.合同生效及终止11.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效11.2合同终止条件:合同履行完毕或因法定事由解除合同12.合同附件12.1设计文件:包括但不限于施工图、设计说明书等12.2技术规范:包括但不限于施工规范、验收规范等12.3其他相关文件:包括但不限于合同变更协议、补充协议等13.合同签订及生效日期13.1合同签订日期:2024年X月X日13.2合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有约束力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指非合同双方当事人,包括但不限于监理方、咨询方、审计方、检测方、保险方等。15.1.2第三方介入本合同,系基于合同履行过程中的特定需求,旨在确保工程质量、进度和安全性。16.第三方责任划分16.1监理方责任16.1.1监理方负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量符合国家相关标准和规范。16.1.2监理方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见,并要求承包方进行整改。16.1.3监理方对工程质量、进度和安全的监督责任,不免除承包方的合同责任。17.咨询方责任17.1咨询方根据合同约定提供专业咨询意见,协助承包方解决施工过程中遇到的技术难题。17.2咨询方对咨询意见的准确性负责,但不承担因咨询意见导致的承包方损失。18.审计方责任18.1审计方对施工项目进行财务审计,确保合同价款支付合理、合规。18.2审计方对审计结果的准确性负责,但不承担因审计结果导致的承包方损失。19.检测方责任19.1检测方对施工材料、设备、工程实体进行检测,确保其符合合同要求。19.2检测方对检测结果的准确性负责,但不承担因检测结果导致的承包方损失。20.保险方责任20.1保险方根据合同约定为施工项目购买相应的保险,包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。20.2保险方对保险责任的履行负责,但不承担因保险责任以外的损失。21.第三方介入的程序21.1第三方介入需经合同双方同意,并签订相应的合作协议。21.2第三方介入后,应在合同约定的范围内行使职责,不得干预承包方的正常施工活动。22.第三方责任限额22.1第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定,一般包括直接经济损失和间接经济损失。22.2第三方责任限额应在合同签订前明确,并在合作协议中予以确认。23.第三方介入的变更和终止23.1第三方介入的变更和终止需经合同双方和第三方协商一致。23.2第三方介入的变更和终止不影响本合同的继续履行。24.第三方介入的争议解决24.1第三方介入过程中发生的争议,由合同双方和第三方协商解决。24.2协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。25.本合同与第三方协议的冲突25.1本合同与第三方协议的内容如有冲突,以本合同为准。25.2第三方协议的签订不得影响本合同的履行和效力。26.附加条款26.1本合同中未规定的第三方介入相关事宜,由合同双方和第三方另行协商解决。26.2合同双方应确保第三方介入的合法性和合规性,避免因第三方介入导致合同无法履行或损失扩大。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含施工图、设计说明书、结构设计计算书等,需符合国家相关标准和规范。附件说明:设计文件是施工的重要依据,需保证其准确性和完整性。2.技术规范详细要求:包括施工规范、验收规范、质量标准等,需详细列出各项技术指标和要求。附件说明:技术规范是保证工程质量的基础,需确保其符合国家现行标准。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、数量、单价和总价,需保证其准确性。附件说明:工程量清单是计算合同价款和结算工程款的重要依据。4.合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。附件说明:合同变更协议是对合同条款的补充和修改,需双方签字盖章。5.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保其科学性和可行性。6.竣工验收报告详细要求:包括工程概况、施工过程、验收结果等。附件说明:竣工验收报告是工程交付使用的必要文件,需确保其真实性和完整性。7.质量保证书详细要求:包括工程质量承诺、保修期限等。附件说明:质量保证书是承包方对工程质量负责的承诺,需保证其真实性。8.付款凭证详细要求:包括付款申请、付款凭证、银行对账单等。附件说明:付款凭证是支付工程款的依据,需确保其真实性和有效性。9.税收缴纳证明详细要求:包括纳税申报表、完税凭证等。附件说明:税收缴纳证明是证明承包方依法纳税的依据。10.第三方协议详细要求:包括第三方名称、职责、责任限额等。附件说明:第三方协议是明确第三方介入合同履行过程中的权利和义务的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未能按时完成工程进度1.2工程质量不符合合同约定1.3未能按时支付工程款1.4未按规定进行工程变更1.5未经批准擅自改变设计方案2.违约责任认定标准2.1未能按时完成工程进度:每延误一天,按合同价款的%支付违约金。2.2工程质量不符合合同约定:承包方需负责返工、维修或更换,直至满足合同要求。2.3未能按时支付工程款:每延误一天,按应付工程款的%支付违约金。2.4未按规定进行工程变更:承包方需承担由此产生的额外费用。2.5未经批准擅自改变设计方案:承包方需承担由此产生的额外费用,并按合同约定承担相应责任。3.违约责任示例说明3.1承包方因管理不善导致工程进度延误3天,需支付%的违约金。3.2承包方施工过程中发现质量问题,经检测不符合合同要求,需进行返工,并承担由此产生的额外费用。3.3承包方未按时支付工程款,需支付%的违约金。3.4承包方未经批准擅自更改设计方案,需承担由此产生的额外费用,并按合同约定承担相应责任。全文完。配电房土建施工合同范本(2024版)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工内容2.4施工规模2.5施工期限3.施工图纸及资料3.1施工图纸要求3.2技术资料提供3.3施工图审查4.施工准备4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工人员配备4.4施工设备准备5.施工进度及质量5.1施工进度计划5.2施工质量控制5.3验收标准6.材料及设备6.1材料采购6.2材料检验6.3设备租赁与采购7.工程款支付7.1支付方式7.2支付节点7.3付款条件8.施工变更及索赔8.1变更程序8.2索赔条件8.3索赔处理9.施工安全及环境保护9.1安全生产责任9.2安全防护措施9.3环境保护要求10.保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险金额11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1发包方:[发包方全称]1.1.2承包方:[承包方全称]1.2法定代表人1.2.1发包方法定代表人:[法定代表人姓名]1.2.2承包方法定代表人:[法定代表人姓名]1.3注册地址1.3.1发包方注册地址:[地址]1.3.2承包方注册地址:[地址]1.4联系方式1.4.1发包方联系方式:[联系电话],[电子邮箱]1.4.2承包方联系方式:[联系电话],[电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3施工内容:[详细列出施工内容]2.4施工规模:[施工面积、工程量等]2.5施工期限:[具体起止日期]3.施工图纸及资料3.1施工图纸要求:[图纸规范、要求等]3.2技术资料提供:[提供时间、方式等]3.3施工图审查:[审查机构、审查时间等]4.施工准备4.1施工组织设计:[组织设计内容、要求等]4.2施工现场管理:[现场管理制度、要求等]4.3施工人员配备:[人员配备计划、资质要求等]4.4施工设备准备:[设备清单、要求等]5.施工进度及质量5.1施工进度计划:[具体进度安排、节点等]5.2施工质量控制:[质量控制标准、措施等]5.3验收标准:[验收标准、流程等]6.材料及设备6.1材料采购:[材料采购方式、要求等]6.2材料检验:[检验标准、方法等]6.3设备租赁与采购:[设备租赁、采购要求等]7.工程款支付7.1支付方式:[支付方式、比例等]7.2支付节点:[各节点支付时间、金额等]7.3付款条件:[付款条件、要求等]8.施工变更及索赔8.1变更程序8.1.1变更申请:[变更申请提交方式、时间要求等]8.1.2变更审批:[变更审批流程、审批权限等]8.1.3变更实施:[变更实施要求、监督等]8.2索赔条件8.2.1索赔触发条件:[如不可抗力、设计变更等]8.2.2索赔申请:[索赔申请提交方式、时间要求等]8.2.3索赔处理:[索赔处理流程、处理时限等]8.3索赔处理8.3.1索赔计算:[索赔计算方法、依据等]8.3.2索赔支付:[索赔支付方式、时间等]9.施工安全及环境保护9.1安全生产责任9.1.1发包方安全责任:[发包方应尽的安全管理责任]9.1.2承包方安全责任:[承包方应尽的安全管理责任]9.2安全防护措施9.2.1安全防护设施:[安全防护设施清单、要求等]9.2.2安全教育培训:[安全教育培训内容、要求等]9.3环境保护要求9.3.1环境保护措施:[环境保护措施清单、要求等]9.3.2环境监测:[环境监测内容、频率等]10.保险10.1保险种类10.1.1保险种类:[如建筑工程一切险、意外伤害险等]10.1.2保险期限:[保险期限要求]10.2保险责任10.2.1保险责任范围:[保险责任具体范围]10.2.2保险赔偿:[保险赔偿处理流程、标准等]10.3保险金额10.3.1保险金额确定:[保险金额确定依据、方法等]10.3.2保险费用承担:[保险费用承担方式、比例等]11.违约责任11.1违约情形11.1.1违约类型:[如延期交付、质量不合格等]11.1.2违约认定:[违约认定的依据、程序等]11.2违约责任承担11.2.1违约责任形式:[违约责任承担形式、比例等]11.2.2违约赔偿:[违约赔偿计算方法、支付方式等]11.3违约赔偿11.3.1赔偿计算:[赔偿计算依据、标准等]11.3.2赔偿支付:[赔偿支付方式、时间等]12.合同解除12.1解除条件12.1.1解除事由:[如严重违约、不可抗力等]12.1.2解除程序:[合同解除的申请、批准等程序]12.2解除程序12.2.1解除通知:[解除通知的发送、接收等要求]12.2.2解除后果:[合同解除后的处理事项、责任承担等]12.3解除后果12.3.1工程交付:[工程交付时间、条件等]12.3.2付款结算:[付款结算方式、剩余款项处理等]13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议解决方式:[如协商、调解、仲裁、诉讼等]13.1.2争议解决机构:[具体的争议解决机构或法院]13.2争议解决程序13.2.1争议提交:[争议提交的时限、程序等]13.2.2争议解决时限:[争议解决的时间限制]13.3争议解决程序13.3.1协商:[协商的原则、程序等]13.3.2调解:[调解的机构、程序等]13.3.3仲裁:[仲裁委员会、仲裁程序等]13.3.4诉讼:[诉讼程序、法院管辖等]14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1生效条件:[合同生效的具体条件]14.1.2生效日期:[合同生效的日期]14.2合同附件14.2.1附件清单:[合同附件的具体清单]14.3其他约定14.3.1不可抗力:[不可抗力的定义、处理等]14.3.2通知:[通知的方式、内容等]14.3.3合同修改:[合同修改的程序、效力等]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1定义1.1.1本合同所称“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定介入本合同履行过程中的任何第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构等。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入本合同的目的是为了确保合同履行过程中各项工作的顺利进行,提高工程质量,保障施工安全,以及提高合同履行的效率。1.3第三方介入方式1.3.1第三方介入本合同的方式包括但不限于提供专业咨询、进行现场监理、监督施工质量、检验工程材料等。2.第三方责任2.1第三方责任界定2.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工作失误或违反相关法律法规,造成合同履行障碍或损失,由第三方承担相应的法律责任。2.2责任限额2.2.1第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况在合同中约定,但不得超过合同总价的[具体数额]。2.3责任承担2.3.1第三方在履行职责过程中发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,按本合同第十三条“争议解决”条款执行。3.第三方费用及支付3.1第三方费用3.1.1第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检验费等,具体费用由甲乙双方在合同中约定。3.2费用支付3.2.1第三方费用由甲乙双方按约定的支付方式和时间支付。3.2.2第三方费用的支付不包含在本合同约定的工程款支付范围内。4.第三方更换4.1第三方更换条件4.1.1在合同履行期间,如第三方因自身原因无法继续履行职责,甲乙双方有权更换第三方。4.2更换程序4.2.1甲乙双方应提前[具体时间]书面通知对方,并共同协商确定新的第三方。4.2.2新的第三方应满足本合同对第三方的要求。5.第三方信息保密5.1信息保密要求5.1.1第三方在履行职责过程中获取的甲乙双方的信息,包括但不限于技术资料、商业秘密等,应严格保密,不得泄露给任何第三方。5.2信息保密责任5.2.1第三方违反保密要求,导致信息泄露的,应承担相应的法律责任。6.第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系6.1.1第三方与甲乙双方之间不存在任何隶属关系,第三方在履行职责过程中仅代表自己,不代表甲乙任何一方。6.2第三方行为责任6.2.1第三方在履行职责过程中,其行为产生的后果由第三方自行承担,与甲乙双方无关。7.本合同与其他条款的衔接7.1本部分内容与本合同其他条款不一致的,以本部分内容为准。7.2本部分内容未尽事宜,仍按本合同其他条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及资料清单详细要求:包含所有施工图纸、设计文件、技术规范、材料清单等。附件说明:施工图纸及资料是施工的依据,必须完整、准确。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、施工方案、人员配备计划、安全防护措施等。附件说明:施工组织设计是施工的指导文件,需确保合理、可行。3.附件三:施工合同专用条款详细要求:根据具体项目情况,双方约定的特殊条款。附件说明:专用条款是对通用条款的补充和细化。4.附件四:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是工程款支付的依据。5.附件五:工程款支付进度计划详细要求:明确各阶段工程款支付的时间节点和金额。附件说明:支付进度计划确保工程款的合理分配和使用。6.附件六:第三方资质证明文件详细要求:第三方提供其资质证明文件,包括营业执照、专业资格证书等。附件说明:确保第三方具备履行合同的能力。7.附件七:保险合同及保险单详细要求:提供保险合同和保险单,证明已购买相关保险。附件说明:保险合同及保险单是保障双方权益的重要文件。8.附件八:违约责任认定及处理协议详细要求:明确违约行为的认定标准和处理方式。附件说明:违约责任认定及处理协议是对违约行为的约束。9.附件九:合同解除协议详细要求:明确合同解除的条件、程序和后果。附件说明:合同解除协议是对合同解除的规范。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:延期交付责任认定标准:根据合同约定的施工期限,实际完成时间超过约定时间的,视为违约。示例说明:如合同约定施工期限为3个月,实际完成时间为4个月,则承包方构成违约。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据国家相关质量标准,工程不符合质量要求的,视为违约。示例说明:如合同约定主体结构安全等级为一级,实际施工后经检测发现主体结构安全等级为二级,则承包方构成违约。3.违约行为:工程款拖欠责任认定标准:根据合同约定的支付时间,未按时支付工程款的,视为违约。示例说明:如合同约定每月支付工程款10万元,实际支付时拖延至次月,则发包方构成违约。4.违约行为:安全责任事故责任认定标准:根据国家相关安全生产法律法规,发生安全事故的,视为违约。示例说明:如施工过程中发生人员伤亡事故,则承包方构成违约。5.违约行为:违反保密协议责任认定标准:泄露合同双方商业秘密的,视为违约。示例说明:如第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,则第三方构成违约。全文完。配电房土建施工合同范本(2024版)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.工程内容3.1工程范围3.2工程量清单3.3工程质量要求4.工程进度计划4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程分期交付5.合同价款5.1合同价款总额5.2付款方式5.3付款进度5.4付款条件6.工程施工6.1施工组织设计6.2施工人员与设备6.3施工进度要求6.4施工安全与质量保证7.材料供应7.1材料采购与供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收与保管8.施工变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果10.工程保修10.1保修期限10.2保修内容10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1合同生效14.2合同终止14.3合同附件14.4合同解释14.5合同份数与效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:___________乙方:___________1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:___________乙方法定代表人:___________1.3合同双方住所地甲方住所地:___________乙方住所地:___________1.4合同双方联系方式甲方联系方式:___________乙方联系方式:___________第二条项目概况2.1项目名称配电房土建施工项目2.2项目地点___________2.3项目规模建筑面积:___________平方米;占地面积:___________平方米2.4项目总投资___________元第三条工程内容3.1工程范围配电房土建施工,包括但不限于基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程等。3.2工程量清单详见附件一《配电房土建施工工程量清单》。3.3工程质量要求符合国家现行有关工程质量标准及设计要求。第四条工程进度计划4.1工程开工日期___________4.2工程竣工日期___________4.3工程分期交付(1)基础工程:___________(2)主体结构工程:___________(3)屋面工程:___________(4)装饰装修工程:___________第五条合同价款5.1合同价款总额___________元5.2付款方式(1)合同签订后,乙方收到甲方支付的首付款___________元。(2)工程进度达到一定节点后,乙方提交工程进度款申请,甲方在收到申请后___________日内支付进度款。(3)工程竣工验收合格后,甲方支付尾款___________元。5.3付款进度详见附件二《配电房土建施工付款进度表》。5.4付款条件(1)付款凭证齐全,包括但不限于发票、结算单等。(2)工程进度符合合同约定。(3)工程质量符合合同约定。第六条工程施工6.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计,报甲方审核批准后执行。6.2施工人员与设备乙方应配备符合项目要求的专业施工人员及设备,保证工程质量和进度。6.3施工进度要求(1)确保按合同约定的时间节点完成工程。(2)对工程进度进行实时监控,确保工程按计划进行。6.4施工安全与质量保证(1)建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。(2)严格执行国家有关工程质量标准,确保工程质量。第七条材料供应7.1材料采购与供应方式(1)甲方负责提供部分材料,乙方负责采购其余材料。(2)材料采购应遵循公开、公平、公正的原则。7.2材料质量要求(1)材料应符合国家现行质量标准及设计要求。(2)材料供应商应提供相关质量证明文件。7.3材料验收与保管(1)材料验收应按合同约定进行,如有质量问题,乙方有权拒收。(2)乙方应妥善保管材料,确保材料质量。第八条施工变更8.1变更范围在工程实施过程中,因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因,需要对工程进行变更的部分。8.2变更程序(1)任何一方提出变更要求时,应向对方提交书面变更申请。(2)双方应在收到变更申请之日起____日内,就变更事项进行协商。(3)协商一致后,由双方签署变更协议,作为合同附件。8.3变更费用(1)因设计变更或工程量增减引起的变更,其费用由变更责任方承担。(2)因不可抗力引起的变更,其费用由双方协商分担。第九条工程验收9.1验收标准(1)工程应符合国家现行工程质量标准及设计要求。(2)工程应达到合同约定的质量标准。9.2验收程序(1)工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告及验收申请。(2)甲方应在收到竣工报告后____日内组织验收。(3)验收合格后,双方签署验收报告。9.3验收结果(1)验收合格,工程移交甲方使用。(2)验收不合格,乙方应按甲方要求进行整改,直至验收合格。第十条工程保修10.1保修期限自竣工验收合格之日起____年。10.2保修内容(1)基础工程:____年。(2)主体结构工程:____年。(3)装饰装修工程:____年。10.3保修责任(1)乙方应按保修期内发生的质量问题,及时进行维修。(2)保修期内发生的质量问题,如因乙方施工原因造成,乙方应承担全部责任。第十一条违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定时间完成工程。(2)工程质量不符合合同约定。(3)未按合同约定履行保修义务。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)因违约造成的损失,违约方应全额赔偿。11.3违约处理(1)违约方应立即采取补救措施。(2)双方协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院起诉。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决争议。(2)协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序(1)提起诉讼的一方应向有管辖权的人民法院提交诉状及相关证据。(2)被诉一方应在收到诉状之日起____日内提交答辩状。12.3争议解决机构有管辖权的人民法院。第十三条合同解除13.1解除条件(1)一方违约,经对方催告后仍未履行。(2)因不可抗力导致合同无法履行。13.2解除程序(1)提出解除的一方应书面通知对方。(2)对方应在收到通知之日起____日内确认解除。13.3解除后果(1)合同解除后,双方应按合同约定结算剩余款项。(2)合同解除后,不影响已履行部分的效力。第十四条其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止(1)合同约定的工程全部完成。(2)合同解除。(3)合同约定的其他终止情形。14.3合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、付款进度表等。14.4合同解释本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及行业惯例执行。14.5合同份数与效力本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在配电房土建施工合同中,除甲乙双方外的任何第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、保险方、融资方等。第二条第三方介入情形(1)监理方对工程施工过程进行监督和检查。(2)设计方对设计变更提出建议或审核设计变更。(3)咨询方对项目提供专业咨询服务。(4)检测方对工程材料、设备进行检测。(5)保险方对工程进行保险服务。(6)融资方对项目提供融资支持。第三条第三方责权利3.1第三方的责任:(1)第三方应按照合同约定或委托事项,履行相应的职责。(2)第三方因自身原因导致合同履行不符合约定的,应承担相应的违约责任。(3)第三方在执行职责过程中,如因故意或重大过失造成损失,应承担赔偿责任。3.2第三方的权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息。(2)第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。(3)第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。3.3第三方的利益:(1)第三方通过履行合同获得相应的报酬。(2)第三方在履行职责过程中,享有合法的利益。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应向甲方提供符合合同要求的各项服务。(2)甲方应支付第三方按照合同约定的报酬。(3)甲方对第三方的行为有监督权。4.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应按照合同约定对乙方进行监督和检查。(2)乙方应配合第三方的工作,并提供必要的支持。(3)乙方对第三方的行为有监督权。4.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方在合同履行过程中,应保持中立,不偏袒任何一方。(2)第三方在执行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知双方。(3)第三方应按照合同约定,协调甲乙双方的关系。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额由合同约定,具体如下:(1)监理方的责任限额为合同价款的_____%。(2)设计方的责任限额为合同价款的_____%。(3)咨询方的责任限额为合同价款的_____%。(4)检测方的责任限额为合同价款的_____%。(5)保险方的责任限额为合同价款的_____%。(6)融资方的责任限额为合同价款的_____%。5.2第三方责任限额的计算方法:(1)第三方责任限额=合同价款×第三方责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论