2024年工程劳务分包安全职责规范协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程劳务分包安全职责规范协议版B版本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商的义务和责任2.1分包商的安全管理2.2分包商的安全培训2.3分包商的安全防护措施3.发包人的义务和责任3.1发包人的安全监督3.2发包人的安全设施提供3.3发包人的安全指导4.安全防护设施和措施4.1分包商提供的设施和措施4.2发包人提供的设施和措施4.3共同使用的设施和措施5.安全事故的处理5.1安全事故的报告5.2安全事故的调查5.3安全事故的责任认定6.安全费用的支付6.1安全费用的计算6.2安全费用的支付时间6.3安全费用的支付方式7.违约责任7.1分包商的违约责任7.2发包人的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的管辖法院9.合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的终止10.其他条款10.1保密条款10.2法律适用条款10.3合同的副本11.附件11.1分包工程安全防护方案11.2分包商安全管理制度11.3发包人安全监督制度12.签字盖章页12.1分包商签字盖章12.2发包人签字盖章13.合同生效日期14.合同编号第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容分包商同意按照发包人提供的设计图纸、施工规范和工程量清单等文件，完成分包工程的施工任务。分包工程包括但不限于施工图纸所示的所有土建、安装、装修、设备采购和安装、调试等工作。1.2分包工程地点分包工程所在地为____（具体地址），分包商应按照发包人的指示，确保施工队伍按时到达施工现场。1.3分包工程时间分包工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。分包商应保证工程按期完成，除非遇到不可抗力因素。第二条：分包商的义务和责任2.1分包商的安全管理分包商应建立健全安全生产管理制度，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全。分包商应按照施工地的法律法规和安全标准组织施工，并对施工现场的安全负责。2.2分包商的安全培训分包商应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。2.3分包商的安全防护措施分包商应根据施工项目的特点，采取相应的安全防护措施，包括但不限于施工现场的临时设施、防护设施、消防设施和急救设施等。分包商应确保施工现场的安全防护设施完整、有效，并定期进行检查和维护。第三条：发包人的义务和责任3.1发包人的安全监督发包人应派专人对分包工程的施工过程进行安全监督，确保分包商按照施工规范和安全标准进行施工。发包人应对分包商的安全管理工作进行指导和检查，提出改进意见和建议。3.2发包人的安全设施提供发包人应根据施工项目的需要，提供必要的安全设施，包括但不限于施工现场的安全防护设施、消防设施和急救设施等。发包人应确保提供的安全设施完整、有效，并定期进行检查和维护。3.3发包人的安全指导发包人应根据施工项目的特点，提供相应的安全指导，包括但不限于施工现场的安全操作规程、应急预案和安全注意事项等。发包人应对分包商进行安全培训和指导，确保分包商了解并遵守施工地的法律法规和安全标准。第四条：安全防护设施和措施4.1分包商提供的设施和措施分包商应根据施工项目的特点，提供相应的安全防护设施和措施，包括但不限于施工现场的临时设施、防护设施、消防设施和急救设施等。分包商应确保提供的安全设施完整、有效，并定期进行检查和维护。4.2发包人提供的设施和措施发包人应根据施工项目的需要，提供必要的安全设施，包括但不限于施工现场的安全防护设施、消防设施和急救设施等。发包人应确保提供的安全设施完整、有效，并定期进行检查和维护。4.3共同使用的设施和措施发包人和分包商应共同使用施工现场的安全防护设施和措施，并共同承担安全防护设施和措施的维护、保养和更新责任。第五条：安全事故的处理5.1安全事故的报告一旦发生安全事故，分包商应立即向发包人和当地有关部门报告，并启动应急预案。分包商应如实报告事故情况，配合事故调查。5.2安全事故的调查安全事故发生后，发包人和分包商应共同组织调查，查明事故原因，制定整改措施，防止事故再次发生。5.3安全事故的责任认定安全事故的责任根据事故调查结果确定。分包商应对其施工过程中的安全事故承担相应责任，发包人应对其提供的安全设施和指导承担相应责任。第六条：安全费用的支付6.1安全费用的计算安全费用包括但不限于安全培训费用、安全防护设施和措施的费用、安全事故的处理费用等。安全费用的计算应根据施工项目的特点和实际情况进行。6.2安全费用的支付时间发包人应在合同签订后____日内支付安全费用。发包人支付安全费用后，分包商应按照合同约定使用安全费用。6.3安全费用的支付方式安全费用的支付方式为____（现金、转账等）。发包人支付安全费用后，分包商应提供相应的发票和收据。第八条：违约责任7.1分包商的违约责任分包商违反合同约定，导致安全事故、工程质量问题或者工期延误的，应承担相应的违约责任。分包商应按照合同约定支付违约金，并承担因此产生的其他损失赔偿责任。7.2发包人的违约责任发包人违反合同约定，导致分包商无法正常施工或者造成分包商损失的，应承担相应的违约责任。发包人应按照合同约定支付违约金，并承担因此产生的其他损失赔偿责任。第九条：争议解决8.1争议的解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（仲裁机构名称）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.2争议的管辖法院双方同意，任何争议均适用____（法院所在地）人民法院管辖。第十条：合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。9.2合同的变更合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。9.3合同的终止合同终止的条件和方式按照合同约定或者法律法规的规定执行。合同终止后，分包商应按照发包人的要求完成工程收尾工作，并办理相关手续。第十一条：其他条款10.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2法律适用条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用____（国家）的法律。10.3合同的副本本合同一式两份，双方各执一份。双方同意，合同副本具有同等法律效力。第十二条：附件11.1分包工程安全防护方案分包商应向发包人提交分包工程安全防护方案，包括施工安全措施、应急预案等内容。11.2分包商安全管理制度分包商应向发包人提交分包商安全管理制度，包括安全生产责任制度、安全培训制度等内容。11.3发包人安全监督制度发包人应向分包商提供发包人安全监督制度，包括安全监督检查制度、事故处理制度等内容。第十三条：签字盖章页12.1分包商签字盖章分包商授权代表签字：____________单位盖章：____________12.2发包人签字盖章发包人授权代表签字：____________单位盖章：____________第十四条：合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第十五条：合同编号本合同编号为：____第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程安全防护方案附件说明：分包商应向发包人提交分包工程安全防护方案，详细描述施工安全措施、应急预案等内容，以保证施工过程中的安全。2.分包商安全管理制度附件说明：分包商应向发包人提交分包商安全管理制度，包括安全生产责任制度、安全培训制度等内容，以规范施工过程中的安全管理。3.发包人安全监督制度附件说明：发包人应向分包商提供发包人安全监督制度，包括安全监督检查制度、事故处理制度等内容，以监督分包商的施工安全。4.分包商提供的设施和措施清单附件说明：分包商应向发包人提供分包商提供的设施和措施清单，包括施工现场的临时设施、防护设施、消防设施和急救设施等，以保证施工安全。5.发包人提供的设施和措施清单附件说明：发包人应向分包商提供发包人提供的设施和措施清单，包括施工现场的安全防护设施、消防设施和急救设施等，以保证施工安全。6.安全事故调查报告附件说明：发生安全事故时，分包商应向发包人和当地有关部门提交安全事故调查报告，详细描述事故原因、经过和整改措施等。7.安全费用支付凭证附件说明：发包人支付安全费用后，分包商应向发包人提供安全费用支付凭证，包括支付时间、支付方式等信息。8.合同变更协议附件说明：合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。9.争议解决裁决书附件说明：如合同争议通过仲裁解决，裁决书应作为附件，对双方均具有约束力。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商迟延施工违约责任：分包商应按照合同约定的工期完成工程，如迟延施工，应按照合同约定支付违约金，并承担因此产生的其他损失赔偿责任。2.分包商未按照约定提供安全防护设施和措施违约责任：分包商未按照约定提供安全防护设施和措施，导致安全事故的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和承担损失赔偿责任。3.发包人未按照约定提供安全设施和指导违约责任：发包人未按照约定提供安全设施和指导，导致分包商施工安全的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和承担损失赔偿责任。4.分包商未按照约定进行安全教育和培训违约责任：分包商未按照约定进行安全教育和培训，导致施工人员安全意识的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和承担损失赔偿责任。5.发包人未按照约定进行安全监督违约责任：发包人未按照约定进行安全监督，导致分包商施工安全的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和承担损失赔偿责任。示例说明：如分包商迟延施工超过合同约定的工期，发包人可以要求分包商支付迟延施工的违约金，并有权要求分包商承担因迟延施工导致的额外费用支出。说明三：法律名词及解释：1.分包商法律名词解释：分包商是指与发包人签订合同，按照发包人的要求完成分包工程的法人或其他组织。2.发包人法律名词解释：发包人是指与分包商签订合同，委托分包商完成工程任务的法人或其他组织。3.