2024年度工程分包合同模板3篇_第1页
2024年度工程分包合同模板3篇_第2页
2024年度工程分包合同模板3篇_第3页
2024年度工程分包合同模板3篇_第4页
2024年度工程分包合同模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程分包合同模板本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程项目概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模4.合同范围和期限4.1分包范围4.2合同期限4.3工程进度计划5.合同价格5.1工程总价5.2付款方式5.3付款期限6.技术标准和规范6.1技术要求6.2工程质量标准6.3相关规范和标准7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.2进度控制措施7.3验收标准7.4验收程序8.工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更价格确定9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3保密期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效和终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他条款14.1通知方式14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义1.1.1本合同是指分包方与总包方就特定工程项目达成的分包协议。1.1.2本合同所述“工程”是指本合同附件中列明的工程项目。1.2术语解释1.2.1“分包方”是指在本合同中承担分包工程的单位或个人。1.2.2“总包方”是指在本合同中作为总包方负责整个工程项目的单位或个人。1.2.3“合同价格”是指根据本合同约定,分包方应向总包方支付的全部费用。1.2.4“工程进度”是指根据本合同约定的工程进度计划,分包方应完成的工程量。2.合同双方2.1分包方信息2.1.1名称:[分包方名称]2.1.2地址:[分包方地址]2.1.3联系人:[分包方联系人]2.1.4联系电话:[分包方联系电话]2.2总包方信息2.2.1名称:[总包方名称]2.2.2地址:[总包方地址]2.2.3联系人:[总包方联系人]2.2.4联系电话:[总包方联系电话]3.工程项目概述3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程内容:[工程内容详细描述]3.4工程规模:[工程规模描述,如面积、体积等]4.合同范围和期限4.1分包范围:[详细列明分包方应承担的具体工程内容]4.2合同期限:[合同开始日期]至[合同结束日期]4.3工程进度计划:[详细列出工程各阶段的时间节点和预期完成情况]5.合同价格5.1工程总价:[合同总价金额]5.2付款方式:[详细说明付款方式,如分期付款、按进度付款等]5.3付款期限:[各付款节点的时间及金额]6.技术标准和规范6.1技术要求:[详细列出工程所需的技术标准,如材料、工艺等]6.2工程质量标准:[详细说明工程质量的评定标准]6.3相关规范和标准:[列出适用的相关规范和标准编号]7.工程进度与验收7.1工程进度计划:[详细列出工程各阶段的时间节点和预期完成情况]7.2进度控制措施:[说明如何控制工程进度,如进度报告、跟踪等]7.3验收标准:[详细说明工程验收的标准和程序]7.4验收程序:[列出工程验收的具体步骤和责任方]8.工程变更8.1变更原因8.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的工程变更。8.1.2因合同双方协商一致而进行的工程变更。8.2变更程序8.2.1分包方应于变更发生前或发生后及时向总包方提出变更申请。8.2.2总包方应在收到变更申请后[指定时间]内予以回复,同意或拒绝变更申请。8.3变更价格确定8.3.1若变更涉及合同价格调整,双方应协商确定新的合同价格。8.3.2若协商不成,可按双方约定的争议解决方式解决。9.保密条款9.1保密信息范围9.1.1双方在本合同中知悉的对方商业秘密、技术秘密和工程信息。9.2保密义务9.2.1双方对本合同中约定的保密信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露。9.3保密期限9.3.1保密期限自本合同签订之日起至[指定时间]止。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求。10.1.2总包方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担10.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、修复工程等。10.2.2总包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,或按法律规定计算。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2若协商不成,可提交[指定仲裁机构]仲裁。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,并采取必要措施防止损失扩大。11.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后[指定时间]内作出裁决。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违约,经总包方书面通知后[指定时间]内未予纠正。12.1.2总包方严重违约,经分包方书面通知后[指定时间]内未予纠正。12.2合同解除程序12.2.1双方应通过书面形式通知对方解除合同。12.2.2合同解除后,双方应按约定处理已完成的工程和剩余工程。13.合同生效和终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满。13.2.2合同因解除、终止或其他原因而结束。14.其他条款14.1通知方式14.1.1通知应以书面形式发送,送达地址为合同中约定的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分。14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,对合同履行提供协助、监督、咨询或其他服务的独立第三方。2.第三方介入的范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程管理、质量控制、进度监督、风险评估、争议调解等。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额根据其提供服务的性质和内容,由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.2第三方责任限额包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。4.第三方介入的程序4.1甲乙双方应在合同履行过程中,根据实际情况和需要,共同决定是否邀请第三方介入。4.2邀请第三方介入时,甲乙双方应共同与第三方签订介入协议,明确双方的权利和义务。5.第三方与甲乙双方的权利义务5.1第三方在合同履行过程中,应独立、客观、公正地履行其职责,不得偏袒任何一方。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以协助其履行职责。5.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后,其与甲乙双方、其他参与方的责任划分如下:6.1.1第三方对甲乙双方的责任:第三方仅对甲乙双方承担其在介入协议中约定的责任。6.1.2第三方对其他参与方的责任:第三方对其他参与方的责任由其与该方另行约定。6.1.3第三方对工程项目的责任:第三方对工程项目的责任由甲乙双方承担,第三方仅提供专业意见或建议。7.第三方介入的额外条款及说明7.1第三方介入协议7.1.1.1第三方的职责和权利。7.1.1.2第三方的责任限额。7.1.1.3第三方的报酬和支付方式。7.1.1.4第三方的保密义务。7.1.1.5第三方介入的时间范围和终止条件。7.2第三方介入的监督和评估7.2.1甲乙双方应定期对第三方的工作进行监督和评估,确保其履行职责的合法性和有效性。7.2.2甲乙双方有权要求第三方提交工作计划和报告,以评估其工作进度和质量。7.3第三方介入的争议解决7.3.1若第三方在介入过程中与甲乙双方或其他参与方发生争议,应通过协商解决。7.3.2协商不成,可提交[指定仲裁机构]仲裁。8.第三方介入的终止8.1第三方介入协议到期或合同履行完毕,第三方介入终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订确认书详细要求和说明:确认甲乙双方已就合同条款达成一致。包含双方签字盖章。2.附件二:工程项目概述详细要求和说明:工程项目的详细描述,包括名称、地点、内容、规模等。工程项目的相关图纸和设计文件。3.附件三:合同范围和期限表详细要求和说明:列明分包工程的具体范围和期限。包含工程进度计划和时间节点。4.附件四:合同价格明细表详细要求和说明:列明工程项目的总价和付款方式。包含各付款节点的时间及金额。5.附件五:技术标准和规范详细要求和说明:列明工程所需的技术标准和规范。包含相关规范和标准的编号。6.附件六:工程进度与验收表详细要求和说明:列明工程各阶段的进度和时间节点。包含验收标准和程序。7.附件七:工程变更记录详细要求和说明:记录工程变更的原因、内容、价格等。包含变更申请和审批流程。8.附件八:保密协议详细要求和说明:明确双方保密信息的范围和保密义务。包含保密期限。9.附件九:违约责任认定表详细要求和说明:列明各种违约行为和对应的违约责任。包含违约责任认定的标准和程序。10.附件十:争议解决流程图详细要求和说明:描述争议解决的步骤和程序。包含协商、调解、仲裁等选项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按时完成工程任务。1.2分包方工程质量不符合合同约定。1.3总包方未按时支付工程款。1.4第三方未能履行其职责。2.责任认定标准:违约责任的认定标准如下:2.1违约行为发生的时间、程度和后果。2.2合同约定的违约责任条款。2.3相关法律法规的规定。3.违约责任示例说明:示例一:分包方未按时完成工程任务,导致工程进度延误。责任认定:分包方需承担延误造成的损失,包括但不限于工期延误、额外费用等。示例二:总包方未按时支付工程款,导致分包方资金周转困难。责任认定:总包方需支付违约金,并承担因延误造成的损失。示例三:第三方未能履行其职责,导致工程出现质量问题。责任认定:第三方需承担相应的赔偿责任,并协助修复质量问题。全文完。2024年度工程分包合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2主合同单位信息2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同签订依据4.合同工期4.1计划工期4.2实际工期5.工程进度款支付5.1支付方式5.2支付比例5.3支付时间6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量纠纷解决7.工程安全要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.材料供应8.1材料采购8.2材料质量8.3材料供应方式9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场环保10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除后的处理13.1工程交付13.2质量保证期13.3争议处理14.合同生效、解除及终止14.1生效条件14.2解除条件14.3终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1单位名称1.1.2法定代表人1.1.3注册资本1.1.4注册地址1.1.5联系电话1.1.6电子邮箱1.2主合同单位信息1.2.1单位名称1.2.2法定代表人1.2.3注册资本1.2.4注册地址1.2.5联系电话1.2.6电子邮箱2.合同标的2.1工程名称:工程项目2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总面积平方米,建筑面积平方米2.4工程内容:包括但不限于土建、装修、安装等3.合同签订依据3.1《中华人民共和国合同法》3.2《中华人民共和国建筑法》3.3《建筑工程质量管理条例》3.4《建筑工程施工许可管理办法》4.合同工期4.1计划工期:自合同生效之日起个月4.2实际工期:根据工程进度和实际情况进行调整5.工程进度款支付5.1支付方式:分阶段支付5.2支付比例:根据工程进度,每个阶段支付%5.3支付时间:每个阶段完成后日内支付6.工程质量要求6.1质量标准:符合国家相关质量标准及设计要求6.2质量检验:分包单位自行进行质量检验,并提交检验报告6.3质量纠纷解决:如出现质量纠纷,双方协商解决,协商不成可申请仲裁或向人民法院提起诉讼7.工程安全要求7.1安全生产责任:分包单位承担安全生产责任,确保施工安全7.2安全生产措施:制定安全生产措施,包括但不限于安全培训、安全防护、应急预案等7.3安全生产事故处理:发生安全生产事故,立即采取措施,并及时报告相关部门8.材料供应8.1材料采购8.1.1分包单位负责材料的采购8.1.2材料采购应遵守国家相关法律法规和行业标准8.1.3材料采购合同另行签订8.2材料质量8.2.1材料质量应符合国家标准或合同约定8.2.2分包单位应提供材料合格证明文件8.3材料供应方式8.3.1分包单位应在工程开工前将材料供应计划报送主合同单位8.3.2主合同单位有权对材料供应情况进行监督检查9.施工现场管理9.1施工现场布置9.1.1分包单位应按照设计要求进行施工现场布置9.1.2施工现场布置应确保施工安全和文明施工9.2施工现场安全9.2.1分包单位应制定施工现场安全管理制度9.2.2施工现场应设置必要的安全警示标志9.3施工现场环保9.3.1分包单位应遵守国家环境保护法律法规9.3.2施工现场应采取有效措施防止污染10.合同变更与解除10.1变更条件10.1.1因工程变更、设计变更等原因需变更合同内容的10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行10.2变更程序10.2.1双方协商一致后,签订变更协议10.2.2变更协议作为合同附件10.3解除条件10.3.1双方协商一致解除合同10.3.2因一方违约导致合同无法履行10.4解除程序10.4.1提出解除合同的一方应书面通知另一方10.4.2双方应在接到解除通知后日内办理合同解除手续11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按时完成工程11.1.2分包单位提供的材料质量不合格11.1.3分包单位未按照约定进行施工现场管理11.2违约责任11.2.1分包单位应承担相应的违约责任11.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据实际情况确定11.3.2双方协商不成,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序12.2.1双方在争议发生后日内提交仲裁申请12.2.2仲裁委员会受理后,依法进行仲裁12.3争议解决机构12.3.1仲裁委员会13.合同解除后的处理13.1工程交付13.1.1合同解除后,分包单位应按照约定完成剩余工程13.1.2工程交付前,双方应进行工程验收13.2质量保证期13.2.1工程交付后,质量保证期为个月13.3争议处理13.3.1合同解除后的争议,按本合同第12条约定处理14.合同生效、解除及终止14.1生效条件14.1.1双方签字盖章后生效14.2解除条件14.2.1如有第10条所述解除条件14.3终止条件14.3.1合同履行完毕14.3.2合同解除14.3.3双方协商一致终止合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、保险公司等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量15.2.2保障工程进度15.2.3防范和控制风险16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方由甲乙双方协商选定,或由一方委托第三方机构推荐。16.1.2第三方选定后,甲乙双方应在合同中明确第三方的名称、职责和权利。16.2第三方职责16.2.1监理单位:对工程质量、进度、安全等进行监督检查,确保工程符合合同要求。16.2.2审计机构:对工程资金使用、合同履行等情况进行审计,确保资金安全合理。16.2.3评估机构:对工程成本、效益等进行评估,为甲乙双方提供决策依据。16.2.4咨询机构:为甲乙双方提供技术、管理等方面的咨询服务。16.2.5保险公司:为工程提供保险保障,降低风险。17.第三方权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和文件,以便履行其职责。17.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额根据其职责和合同约定确定。18.2第三方的责任限额包括但不限于:18.1.1对工程质量的监督责任18.1.2对工程进度的控制责任18.1.3对工程安全的保障责任18.1.4对工程资金的审计责任19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系为委托与被委托关系,双方应明确各自的职责和权利。19.2第三方不得干预甲乙双方的权利和义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方协商,应提前通知双方。20.第三方介入合同变更20.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并在合同中明确变更后的第三方信息。20.2第三方变更后,原合同中关于第三方的约定失效,新的约定生效。21.第三方介入争议解决21.1第三方在履行职责过程中产生的争议,甲乙双方应协商解决。21.2协商不成,可提交合同约定的争议解决机构解决。22.第三方介入合同解除22.1如第三方因故不能履行职责,甲乙双方可协商解除合同。22.2合同解除后,甲乙双方应根据合同约定承担相应的责任。23.第三方介入合同终止23.1第三方介入合同履行完毕,或双方协商一致终止时,合同终止。23.2合同终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程分包合同1.1详细内容:包括合同双方基本信息、合同标的、合同工期、工程进度款支付、工程质量要求、工程安全要求、材料供应、施工现场管理、合同变更与解除、违约责任、争议解决、合同生效、解除及终止等条款。1.2要求:所有条款内容应清晰、完整,双方签字盖章后生效。2.附件二:工程图纸及技术规范2.1详细内容:包括工程平面图、立面图、剖面图、设计说明、施工图纸、材料清单、技术规范等。2.2要求:图纸及技术规范应符合国家相关标准,并经双方确认。3.附件三:工程预算及结算书3.1详细内容:包括工程预算、工程结算、材料价格、人工费、机械费等。3.2要求:预算及结算书应详细列出各项费用,并经双方确认。4.附件四:工程进度计划表4.1详细内容:包括工程分阶段进度计划、关键节点进度计划等。4.2要求:进度计划应明确各阶段完成时间,并经双方确认。5.附件五:材料采购合同5.1详细内容:包括材料供应商、材料种类、材料价格、交货时间等。5.2要求:材料采购合同应符合国家相关法律法规,并经双方确认。6.附件六:安全生产管理制度6.1详细内容:包括安全生产责任、安全防护措施、应急预案等。6.2要求:安全生产管理制度应符合国家相关法律法规,并经双方确认。7.附件七:施工现场布置图7.1详细内容:包括施工现场平面布置、安全警示标志布置等。7.2要求:施工现场布置图应合理、安全,并经双方确认。8.附件八:质量检验报告8.1详细内容:包括工程质量检验结果、质量评定等。8.2要求:质量检验报告应符合国家相关质量标准,并经双方确认。9.附件九:争议解决协议9.1详细内容:包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决机构等。9.2要求:争议解决协议应符合国家相关法律法规,并经双方确认。10.附件十:合同变更协议10.1详细内容:包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。10.2要求:合同变更协议应符合国家相关法律法规,并经双方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行工程进度;1.2分包单位提供的材料质量不合格;1.3分包单位未按照约定进行施工现场管理;1.4甲乙双方未按合同约定支付工程进度款;1.5第三方在履行职责过程中出现重大失误;1.6合同约定的其他违约行为。2.责任认定标准:2.1违约行为发生时,甲乙双方应及时沟通,协商解决;2.2如协商不成,根据合同约定进行责任认定;2.3责任认定标准应包括但不限于:2.1.1违约行为对工程进度、质量、安全等方面的影响;2.1.2违约行为的严重程度;2.1.3违约行为给对方造成的损失。3.违约责任示例说明:3.1甲乙双方未按合同约定履行工程进度,导致工程延期,应承担相应的违约责任,如支付违约金、赔偿损失等;3.2分包单位提供的材料质量不合格,导致工程返工,应承担相应的违约责任,如修复工程、赔偿损失等;3.3第三方在履行职责过程中出现重大失误,导致工程质量问题,应承担相应的违约责任,如赔偿损失、承担修复工程等。全文完。2024年度工程分包合同模板2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称2.1.2甲方地址2.1.3甲方联系方式2.2乙方信息2.2.1乙方名称2.2.2乙方地址2.2.3乙方联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目进度4.分包范围和内容4.1分包范围4.2分包内容5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收6.工程进度要求6.1进度计划6.2进度调整7.工程款支付方式7.1支付比例7.2支付时间7.3支付条件8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效和终止10.1合同生效10.2合同终止11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.其他条款12.1不可抗力12.2合同变更12.3合同解除13.合同附件13.1附件一:工程分包合同范本13.2附件二:工程分包合同附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署人员第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“甲方”指(甲方全称)。1.1.2“乙方”指(乙方全称)。1.1.3“工程”指(具体工程项目名称)。1.1.4“分包范围”指甲方根据工程需要,委托乙方承担的具体工程部分。1.1.5“工程款”指乙方根据合同约定,从甲方获得的工程款项。1.1.6“工期”指合同约定的工程完成时间。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释如与本合同不一致,以本合同为准。1.2.2本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决。2.合同双方信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称:(甲方全称)2.1.2甲方地址:(甲方详细地址)2.1.3甲方联系方式:(甲方联系电话、电子邮箱等)2.2乙方信息2.2.1乙方名称:(乙方全称)2.2.2乙方地址:(乙方详细地址)2.2.3乙方联系方式:(乙方联系电话、电子邮箱等)3.项目概况3.1项目名称:(具体工程项目名称)3.2项目地点:(具体工程项目地点)3.3项目内容:(具体工程项目描述)3.4项目进度:(项目整体进度安排)4.分包范围和内容4.1分包范围:(详细列出乙方承担的工程部分)4.2分包内容:(详细描述乙方分包的具体工作内容和要求)5.工程质量要求5.1质量标准:(按照国家标准或甲方要求详细列出质量标准)5.2质量验收:(详细说明质量验收的程序、标准和方法)6.工程进度要求6.1进度计划:(详细列出工程各阶段的进度安排和完成时间)6.2进度调整:(说明因不可抗力或其他原因导致进度调整的处理方式)7.工程款支付方式7.1支付比例:(根据工程进度和合同约定,详细列出各阶段支付比例)7.2支付时间:(详细列出各阶段支付时间,如每月的几号)7.3支付条件:(明确支付条件,如工程进度、质量验收等)8.保密条款8.1保密内容8.1.1乙方在履行本合同时,应严格保守甲方的商业秘密,包括但不限于技术资料、市场信息、客户名单等。8.1.2乙方不得将保密信息透露给任何第三方,包括但不限于甲方竞争对手、供应商、客户等。8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年止。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至(具体仲裁机构名称)仲裁。9.1.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。10.合同生效和终止10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.1.2本合同生效前,双方应履行合同约定的各项准备工作。10.2合同终止a.双方协商一致解除合同;b.因不可抗力导致合同无法履行;c.一方严重违约,另一方有权解除合同;d.合同约定的终止条件成就。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未能按合同约定完成工程,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。11.1.2乙方泄露甲方保密信息,甲方有权要求乙方承担法律责任。11.2违约责任11.2.1违约方应立即采取措施纠正违约行为,并赔偿守约方因此遭受的损失。12.其他条款12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方均不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。12.2合同变更12.2.1合同的任何变更,必须经双方书面同意,并签订书面变更协议。12.3合同解除13.合同附件13.1附件一:工程分包合同范本13.1.1本合同附件一为工程分包合同范本,作为本合同的一部分。13.2附件二:工程分包合同附件a.工程量清单;b.工程进度计划;c.质量验收标准;d.其他双方认为必要的文件。14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签署之日起生效。14.2签署人员14.2.1甲方代表:(甲方代表姓名、职务)14.2.2乙方代表:(乙方代表姓名、职务)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系,提供专业服务、监督或协调工作的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定,独立、客观、公正地履行其职责,并接受甲乙双方的监督。15.2.2第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业意见、报告、评估等。15.3第三方权限15.3.1第三方在合同授权范围内,有权对工程进行现场检查、质量检测、进度监督等。15.3.2第三方无权修改合同内容,无权决定合同解除。15.4第三方责任15.4.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的法律责任。15.4.2第三方责任限额15.4.2.1第三方责任限额根据其提供服务的性质、合同约定和行业标准确定。15.4.2.2第三方责任限额不得超过合同总金额的10%。15.5第三方更换15.5.1如一方认为第三方不符合合同要求,有权要求更换第三方。15.5

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论