2024年施工安全责任协议书3篇_第1页
2024年施工安全责任协议书3篇_第2页
2024年施工安全责任协议书3篇_第3页
2024年施工安全责任协议书3篇_第4页
2024年施工安全责任协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工安全责任协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人信息2.1当事人名称2.2当事人地址2.3联系方式3.施工项目信息3.1项目名称3.2项目地点3.3项目工期3.4施工单位4.安全责任4.1施工单位安全责任4.2施工人员安全责任4.3监理单位安全责任5.安全管理5.1安全管理制度5.2安全教育培训5.3安全检查与隐患排查6.安全措施6.1安全防护设施6.2安全防护用品6.3安全警示标志7.事故处理7.1事故报告7.2事故调查7.3事故处理8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.其他约定11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3法律适用12.合同附件12.1附件一:施工安全责任清单12.2附件二:安全管理制度12.3附件三:安全检查记录表13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义本合同中,“施工单位”指承担施工任务的单位,“监理单位”指负责施工过程监理的单位,“施工人员”指在施工现场直接参与施工的员工,“安全”指避免事故发生,保障人员生命财产安全,“事故”指在施工过程中发生的意外事件,包括但不限于火灾、坍塌、中毒等。1.2解释本合同中,如对本合同内容有歧义或疑问,双方应友好协商解决,协商不成时,按照国家有关法律法规执行。2.双方当事人信息2.1当事人名称甲方(施工单位):[施工单位全称]乙方(监理单位):[监理单位全称]2.2当事人地址甲方(施工单位)地址:[施工单位地址]乙方(监理单位)地址:[监理单位地址]2.3联系方式甲方(施工单位)联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]乙方(监理单位)联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]3.施工项目信息3.1项目名称[项目全称]3.2项目地点[项目具体地址]3.3项目工期[项目开始时间]至[项目结束时间]3.4施工单位[施工单位全称]4.安全责任4.1施工单位安全责任施工单位应按照国家有关安全生产法律法规和本合同约定,建立健全安全生产责任制,确保施工安全。4.2施工人员安全责任施工人员应遵守施工现场的安全规定,按照操作规程进行作业,发现安全隐患及时报告。4.3监理单位安全责任监理单位应按照监理合同约定,对施工单位的安全生产工作进行监督,确保施工现场安全。5.安全管理5.1安全管理制度双方应共同制定安全管理制度,明确安全管理职责,落实安全措施。5.2安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。5.3安全检查与隐患排查双方应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。6.安全措施6.1安全防护设施施工现场应设置必要的安全防护设施,如防护栏、警示标志等。6.2安全防护用品施工人员应佩戴必要的安全防护用品,如安全帽、防护手套等。6.3安全警示标志施工现场应设置明显的安全警示标志,提醒施工人员注意安全。7.事故处理7.1事故报告发生事故后,施工单位应立即向监理单位报告,并按照相关规定进行调查处理。7.2事故调查监理单位应组织事故调查组,对事故原因进行分析,提出处理意见。7.3事故处理根据事故调查结果,对事故责任进行认定,并依法进行处理。8.违约责任8.1违约行为若一方违反本合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。8.2违约责任8.2.1施工单位未按合同规定完成工程或未达到约定的质量标准,应承担相应的违约责任。8.2.2监理单位未履行监理职责或未及时提出安全隐患,应承担相应的违约责任。8.2.3任何一方未按时支付款项,应按逾期支付的款项支付滞纳金。8.2.4任何一方泄露对方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3违约赔偿8.3.1因违约行为造成的损失,违约方应赔偿对方实际损失。8.3.2因违约行为导致合同解除的,违约方应支付合同约定的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.2争议解决机构协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序争议解决过程中,双方应保持沟通,提供必要证据,并遵循相关法律法规。10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同解除条件10.2.1合同约定的解除条件成就;10.2.2任何一方违约,对方有权解除合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行;10.3合同解除程序合同解除应书面通知对方,并按照法律规定办理相关手续。11.其他约定11.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2不可抗力条款本合同所指不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.合同附件12.1附件一:施工安全责任清单12.2附件二:安全管理制度12.3附件三:安全检查记录表13.合同签署13.1签署时间[签署日期]13.2签署地点[签署地点]13.3签署人甲方(施工单位)签字:乙方(监理单位)签字:14.合同附件清单14.1附件一:施工安全责任清单14.2附件二:安全管理制度14.3附件三:安全检查记录表14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,指在合同履行过程中,因特定业务需求或合同约定,由甲方或乙方邀请或引入的,参与合同履行的独立第三方实体。第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入应经甲方和乙方协商一致,并书面通知对方。15.2.2第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照合同约定和甲方、乙方的要求,履行其职责。15.3.2第三方应独立开展工作,不得损害甲方和乙方的合法权益。16.第三方权利16.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助,以确保其履行职责。16.2第三方有权获得甲方和乙方支付的报酬。17.第三方义务17.1第三方应遵守国家法律法规,履行合同约定的职责。17.2第三方应确保其工作不侵犯甲方和乙方的知识产权。18.第三方与其他方的划分18.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理或服务合同关系。18.2第三方与施工人员之间的关系为劳务关系或劳动关系,具体依据第三方与施工人员的合同约定。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定,或根据第三方与甲方、乙方签订的服务合同约定。19.2第三方责任限额应合理,能够覆盖第三方可能造成的损失。19.3若第三方责任限额不足以覆盖实际损失,甲方和乙方应共同承担超出部分的责任。20.第三方责任承担20.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲方或乙方的损失,应承担相应的赔偿责任。20.2若第三方责任限额不足以赔偿损失,甲方和乙方可要求第三方增加赔偿金额,直至实际损失全部赔偿。20.3第三方承担责任后,甲方和乙方应协助第三方向责任方追偿。21.第三方变更与退出21.1第三方变更或退出合同,应提前通知甲方和乙方,并取得双方同意。21.2第三方变更或退出合同,不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入费用的承担22.1第三方介入产生的费用,由甲方和乙方按照合同约定或第三方与甲方、乙方签订的服务合同约定承担。22.2若合同未约定,费用由提出第三方介入的一方承担。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决。23.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工安全责任清单详细要求:清单应详细列出施工单位、监理单位及施工人员的安全责任,包括但不限于安全教育培训、安全检查、事故报告等内容。说明:本附件用于明确各方在施工安全方面的责任和义务。2.附件二:安全管理制度详细要求:制度应包含安全组织架构、安全操作规程、安全教育培训、安全检查与隐患排查等内容。说明:本附件用于规范施工过程中的安全管理,确保安全措施的落实。3.附件三:安全检查记录表详细要求:记录表应包含安全检查的时间、地点、检查内容、检查结果、整改措施等信息。说明:本附件用于记录安全检查过程,便于跟踪和监督安全措施的执行。4.附件四:第三方服务协议详细要求:协议应明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等内容。说明:本附件用于规范第三方介入的行为,确保第三方服务符合合同要求。5.附件五:施工进度计划详细要求:计划应包含施工项目的时间节点、关键线路、资源配置等信息。说明:本附件用于指导施工进度,确保项目按时完成。6.附件六:施工图纸及技术资料详细要求:图纸及资料应包含施工项目的平面图、立面图、剖面图、施工说明等。说明:本附件用于指导施工人员按照设计要求进行施工。7.附件七:合同履行过程中的沟通记录详细要求:记录应包含会议纪要、书面函件、电话记录等内容。说明:本附件用于记录合同履行过程中的沟通情况,便于双方追溯。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按照合同约定的工期完成工程责任认定标准:根据实际延误的工期,按照合同约定的违约金比例计算。示例说明:若合同约定工期为100天,实际工期延误20天,则违约方应支付合同约定违约金比例的20%。2.违约行为:未达到合同约定的质量标准责任认定标准:根据实际质量不合格的比例,按照合同约定的违约金比例计算。示例说明:若合同约定质量合格率为95%,实际质量合格率为90%,则违约方应支付合同约定违约金比例的5%。3.违约行为:未按照合同约定支付款项责任认定标准:根据逾期支付的金额,按照合同约定的滞纳金比例计算。示例说明:若合同约定付款期限为30天,实际逾期付款10天,则违约方应支付合同约定滞纳金比例的10%。4.违约行为:泄露对方商业秘密责任认定标准:根据泄露秘密的严重程度,违约方应承担相应的法律责任。示例说明:若泄露的商业秘密对对方造成重大损失,违约方应赔偿实际损失。5.违约行为:第三方未履行合同约定的职责责任认定标准:根据第三方违约的具体情况,由第三方承担相应的违约责任。示例说明:若第三方未按约定提供服务质量,导致甲方或乙方损失,第三方应赔偿实际损失。全文完。2024年施工安全责任协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方地址1.3协议双方法定代表人或负责人1.4协议双方联系方式2.协议签订背景和目的2.1施工项目名称及概况2.2协议签订的原因和目的3.安全责任主体及权利义务3.1安全责任主体3.2安全责任主体的权利3.3安全责任主体的义务4.施工现场安全管理4.1施工现场安全管理原则4.2施工现场安全管理制度4.3施工现场安全防护措施5.安全教育培训5.1安全教育培训内容5.2安全教育培训方式5.3安全教育培训时间及频率6.安全检查与隐患排查6.1安全检查内容6.2安全检查方法6.3隐患排查及整改措施7.事故报告与处理7.1事故报告时限7.2事故报告内容7.3事故调查与处理程序8.责任追究与赔偿8.1责任追究范围8.2责任追究程序8.3赔偿标准及计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.协议生效、变更及终止10.1协议生效条件10.2协议变更程序10.3协议终止条件11.其他约定事项11.1双方保密义务11.2协议附件12.协议签署及生效日期12.1协议签署日期12.2协议生效日期13.协议份数及保管13.1协议份数13.2协议保管14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称:甲方(施工单位名称),乙方(建设单位名称)1.2协议双方地址:甲方地址:_________;乙方地址:_________1.3协议双方法定代表人或负责人:甲方法定代表人:_________;乙方法定代表人:_________1.4协议双方联系方式:甲方联系人:_________,联系电话:_________;乙方联系人:_________,联系电话:_________2.协议签订背景和目的2.1施工项目名称及概况:_________项目,位于_________,总建筑面积_________平方米,预计工期_________个月。2.2协议签订的原因和目的:为确保_________项目的施工安全,明确甲乙双方的安全责任,根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,双方经友好协商,签订本协议。3.安全责任主体及权利义务3.1安全责任主体:甲方为施工安全责任主体,对施工现场的安全生产负总责。3.2安全责任主体的权利:甲方有权对施工现场的安全管理进行检查、指导和监督。3.3安全责任主体的义务:甲方应建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。4.施工现场安全管理4.1施工现场安全管理原则:遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。4.2施工现场安全管理制度:甲方应制定施工现场安全管理制度,包括但不限于安全教育培训、安全检查、隐患排查等。4.3施工现场安全防护措施:甲方应采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。5.安全教育培训5.1安全教育培训内容:包括安全生产法律法规、安全技术操作规程、应急救援知识等。5.2安全教育培训方式:采取集中培训、现场培训、网络培训等多种形式。5.3安全教育培训时间及频率:每年至少组织一次全员安全教育培训,新员工入职前必须进行安全教育培训。6.安全检查与隐患排查6.1安全检查内容:包括施工现场的安全设施、设备、操作规程、人员配备等。6.2安全检查方法:采取定期检查、专项检查、不定期抽查等方式。6.3隐患排查及整改措施:对发现的安全隐患,甲方应立即制定整改措施,并跟踪整改效果。7.事故报告与处理7.1事故报告时限:发生安全事故后,甲方应在24小时内向乙方报告。7.2事故报告内容:包括事故发生时间、地点、原因、伤亡情况等。7.3事故调查与处理程序:按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,进行事故调查和处理。8.责任追究与赔偿8.1责任追究范围:甲乙双方在施工过程中因违反安全生产法律法规、本协议约定或操作规程,导致安全事故发生或安全生产责任事故的,应承担相应的法律责任。8.2责任追究程序:发生安全事故后,由乙方组织调查组进行调查,并根据调查结果,追究相关责任人的责任。8.3赔偿标准及计算方法:赔偿金额根据事故损失、责任比例、相关法律法规和行业标准等因素确定,具体赔偿标准如下:人员伤亡赔偿:按照国家相关法律法规及行业标准执行。财产损失赔偿:根据实际损失和责任比例确定赔偿金额。其他损失赔偿:根据实际情况和责任比例确定赔偿金额。9.争议解决9.1争议解决方式:甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交协议约定的仲裁机构仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序:提交仲裁或诉讼时,应提交书面仲裁申请或起诉状,并附相关证据材料。9.3争议解决地点:仲裁或诉讼地点为_________。10.协议生效、变更及终止10.1协议生效条件:本协议经甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。10.2协议变更程序:协议的任何变更均应以书面形式提出,经甲乙双方协商一致,并签署书面协议后生效。施工项目完工,经双方确认无安全隐患;双方协商一致,决定终止本协议;发生不可抗力,导致本协议无法履行。11.其他约定事项11.1双方保密义务:甲乙双方对本协议内容及项目相关信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。安全生产责任制;安全生产规章制度;安全生产教育培训计划;安全检查记录;事故报告及处理记录。12.协议签署及生效日期12.1协议签署日期:_________年_________月_________日。12.2协议生效日期:自双方签字(或盖章)之日起生效。13.协议份数及保管13.1协议份数:甲乙双方各执_________份。13.2协议保管:甲乙双方应妥善保管本协议及其附件。14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。14.2本协议一式_________份,甲乙双方各执_________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定需要而被甲乙双方邀请或指定的,参与施工安全管理的个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。2.第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:施工安全管理需要第三方提供专业意见或服务;事故调查和处理需要第三方参与;法律法规或合同约定需要第三方介入;甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方。3.第三方的责任按照合同约定或法律法规要求,履行相关职责;对其提供的意见或服务负责,确保其客观、公正、专业;对其在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。4.第三方的权利收取合同约定的服务费用;要求甲乙双方提供必要的配合和支持;在履行职责过程中,对甲乙双方提出合理化建议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方在施工安全管理中的责任划分如下:第三方对甲乙双方提供的意见或服务负责,甲乙双方对施工现场的安全生产负总责;第三方对事故调查和处理的结果负责,甲乙双方对事故发生的原因和处理结果负有连带责任;第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违规行为,有权向相关主管部门报告。6.第三方的责任限额第三方提供服务的内容和性质;第三方提供服务的时间;第三方提供服务时可能承担的风险;合同约定的责任限额。6.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。7.第三方介入协议第三方的名称、地址、联系方式;第三方的职责和义务;第三方的权利和限制;第三方的责任限额;第三方的服务费用及支付方式;第三方介入的时间及终止条件;第三方与其他各方的责任划分。8.第三方介入的变更与终止8.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式签署;施工项目完工;第三方服务期限届满;第三方因故退出;甲乙双方协商一致。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入协议的争议解决方式参照本合同第九条;9.2第三方介入协议的争议解决地点参照本合同第九条。10.第三方介入的协议附件10.1第三方介入协议的附件包括但不限于:第三方资质证明;第三方服务方案;第三方责任限额证明。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产责任制要求:明确甲乙双方及第三方在施工过程中的安全生产责任,包括各自的安全生产职责、权利和义务。说明:本附件旨在明确各方在施工过程中的安全生产责任,确保施工安全。2.附件二:安全生产规章制度要求:详细列出甲乙双方及第三方应遵守的安全生产规章制度,包括安全操作规程、应急预案等。说明:本附件旨在规范甲乙双方及第三方在施工过程中的行为,降低安全事故风险。3.附件三:安全生产教育培训计划要求:制定甲乙双方及第三方员工的安全教育培训计划,包括培训内容、时间、形式等。说明:本附件旨在提高甲乙双方及第三方员工的安全意识,减少安全事故发生。4.附件四:安全检查记录要求:记录甲乙双方及第三方定期进行的安全检查情况,包括检查时间、地点、内容、结果等。说明:本附件旨在跟踪和记录安全检查情况,及时发现和整改安全隐患。5.附件五:事故报告及处理记录要求:记录甲乙双方及第三方在施工过程中发生的事故报告及处理情况,包括事故时间、地点、原因、处理措施等。说明:本附件旨在规范事故报告和处理流程,提高事故处理效率。6.附件六:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入协议的内容,包括第三方的职责、权利、责任限额等。说明:本附件旨在明确第三方在施工安全管理中的地位和作用,确保施工安全。7.附件七:第三方资质证明要求:提供第三方参与施工安全管理所需的资质证明文件。说明:本附件旨在确保第三方具备相应的专业能力和资质,为施工安全提供保障。8.附件八:第三方服务方案要求:详细列出第三方提供的服务内容、方式、时间等。说明:本附件旨在明确第三方在施工安全管理中的服务内容和标准。9.附件九:第三方责任限额证明要求:提供第三方承担的责任限额证明文件。说明:本附件旨在明确第三方在施工安全管理中的责任限额,保障各方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按约定时间完成施工;未按规定采取安全防护措施;未按规定进行安全教育培训;未按规定进行安全检查和隐患排查;事故发生后未按规定报告和处理。1.2乙方违约行为:未按规定提供施工图纸和资料;未按规定进行施工管理;未按规定支付工程款项;未按规定进行安全事故调查和处理;未按规定履行保密义务。1.3第三方违约行为:未按规定提供专业意见或服务;未按规定进行事故调查和处理;未按规定履行保密义务。2.责任认定标准:2.1违约行为的责任认定依据合同约定、法律法规和相关标准进行。2.2甲方、乙方及第三方在违约行为发生后的责任认定如下:甲方违约行为:根据事故损失、责任比例等因素,甲方承担相应赔偿责任。乙方违约行为:根据事故损失、责任比例等因素,乙方承担相应赔偿责任。第三方违约行为:根据事故损失、责任比例等因素,第三方承担相应赔偿责任。3.示例说明:3.1甲方未按规定进行安全教育培训,导致安全事故发生。根据事故损失和责任比例,甲方需承担相应赔偿责任。3.2乙方未按规定支付工程款项,导致甲方施工进度受阻。根据合同约定,乙方需支付逾期付款违约金。全文完。2024年施工安全责任协议书2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及目的1.3施工安全责任范围1.4施工安全责任主体1.5施工安全责任制度1.6施工现场安全管理1.7施工安全教育培训1.8施工安全事故处理1.9施工安全检查与验收1.10施工安全设施与设备1.11施工安全费用保障1.12违约责任及处理1.13争议解决方式1.14合同生效、变更、解除及终止1.15合同附件及补充条款第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1甲方(施工方)名称:1.1.2甲方(施工方)地址:1.1.3甲方(施工方)法定代表人:1.1.4甲方(施工方)联系方式:1.2.1乙方(监理方)名称:1.2.2乙方(监理方)地址:1.2.3乙方(监理方)法定代表人:1.2.4乙方(监理方)联系方式:第二条合同签订依据及目的2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。2.2本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的安全责任,确保施工安全,预防事故发生。第三条施工安全责任范围3.1甲方负责施工现场的安全管理,包括但不限于施工现场的布置、施工操作、人员管理等。3.2乙方负责对甲方施工安全进行监督、检查和验收,确保施工安全符合相关法律法规和标准。第四条施工安全责任主体4.1甲方为施工安全责任主体,对施工现场的安全负全面责任。4.2乙方对甲方施工安全负监督责任,对违反安全规定的行为有权制止和纠正。第五条施工安全责任制度5.1甲方建立健全施工安全责任制度,明确各级人员的安全生产责任。5.2乙方对甲方施工安全责任制度的执行情况进行监督,对发现的问题及时提出整改意见。第六条施工现场安全管理6.1甲方应按照国家有关安全生产的规定,制定施工现场安全管理制度。6.2甲方应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时整改。6.3乙方应定期对施工现场进行检查,对不符合安全要求的行为进行纠正。第七条施工安全教育培训7.1甲方应组织对施工人员进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。7.2甲方应要求施工人员熟悉并遵守安全生产规章制度,掌握必要的安全技能。7.3乙方应监督甲方对施工人员进行安全教育培训,确保培训效果。第八条施工安全事故处理8.1发生安全事故时,甲方应立即采取措施,保护事故现场,并立即报告乙方和相关部门。8.2甲方应配合事故调查,如实提供相关资料,不得隐瞒事故真相。8.3乙方应协助甲方进行事故调查,提出事故处理建议,并监督事故处理措施的落实。第九条施工安全检查与验收9.1乙方应定期对施工现场进行安全检查,包括但不限于施工机械、安全设施、安全操作等。9.2甲方应按照乙方提出的安全检查要求,及时整改安全隐患。9.3安全检查结果应形成记录,双方签字确认。9.4工程验收时,安全检查结果作为验收的重要内容之一。第十条施工安全设施与设备10.1甲方应按照施工安全要求,配备必要的安全设施和设备。10.2安全设施和设备应定期检查和维护,确保其完好有效。10.3乙方应监督甲方对安全设施和设备的配置及使用情况进行检查。第十一条施工安全费用保障11.1甲方应在工程预算中安排足额的安全费用,用于施工安全措施的实施和安全管理。11.2乙方应监督甲方安全费用的使用,确保专款专用。11.3任何因施工安全费用不足导致的安全事故,甲方应承担全部责任。第十二条违约责任及处理12.1任何一方违反本合同约定的,应承担违约责任,向守约方支付违约金。12.2违约金的具体数额由双方协商确定,并可由法院判决。12.3任何违约行为导致事故发生的,违约方应承担事故的全部责任。第十三条争议解决方式13.1双方因履行本合同发生的争议,应友好协商解决。13.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效、变更、解除及终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同如有变更,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.3本合同可经双方协商一致解除,解除后应结清双方的权利义务。14.4本合同因甲方违约或不可抗力等原因终止,双方应协商处理遗留问题。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”指在甲乙双方约定的范围内,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检验、评估等非直接参与施工活动的独立主体。1.2第三方不包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检验检测机构、评估机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2甲方或乙方提出需要第三方介入的,应向对方提出书面申请,并说明介入的理由和目的。2.3对方在收到申请后五个工作日内给予答复,同意介入的,双方应共同确定第三方。2.4第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件。第三条第三方的责任与权利3.1第三方应根据合作协议履行职责,对甲乙双方负责。3.2第三方有权根据合作协议的要求,对施工现场进行检查、评估、提出建议等。3.3第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。3.4第三方在提供专业服务时,应确保服务质量,不得因自身原因导致甲乙双方利益受损。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行合作协议过程中,因自身原因导致甲乙双方利益受损的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合同总价的一定比例。4.3若第三方责任超过约定的限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方对甲方、乙方的权利义务仅限于合作协议约定的范围。5.2第三方不得干预甲方、乙方之间的合同履行,不得向甲方、乙方提出超出合作协议要求的无理要求。5.3第三方在履行合作协议过程中,如需与甲方、乙方沟通,应通过甲乙双方指定的联系人进行。第六条第三方变更与退出6.1第三方如需变更,应提前向甲乙双方提出书面申请,经双方同意后方可变更。6.2第三方退出合作协议,应提前三十日书面通知甲乙双方,并结清相关费用。6.3第三方退出后,甲乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论