高速公路服务区干挂石材施工合同

高速公路服务区干挂石材施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为高速公路服务区建设项目业主，乙方为具有相应资质和能力的干挂石材施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供高速公路服务区干挂石材施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________高速公路服务区干挂石材施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于干挂石材的采购、加工、运输、安装、调试及售后服务等。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照甲方提供的工程量清单和施工图纸进行施工，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价款发生调整，甲乙双方应协商确定调整后的价格。2.3乙方应在合同签订后__________日内向甲方提交正式的发票。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求的施工进度完成施工，总施工期限为__________日。3.2乙方如因特殊情况无法按照约定的施工期限完成施工，应提前向甲方申请延期，并承担因此产生的一切责任。四、施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责修复，并承担由此产生的一切费用。4.3工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，如不符合合同约定质量标准，乙方应负责整改，直至满足甲方要求。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。5.2乙方如未按照约定质量标准完成施工，甲方有权要求乙方重新施工，并承担由此产生的一切费用。5.3如乙方在施工过程中出现安全事故，应承担相应的安全责任。六、争议解决6.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.设计变更通知单4.工程验收报告5.安全事故报告6.法律文书（如法院判决书、调解书等）7.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成施工：乙方未能在约定的施工期限内完成工程，视为违约。2.未按约定质量标准完成施工：乙方完成的工程不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，未能及时报告甲方并采取有效措施，视为违约。4.设计变更未及时通知：乙方在施工过程中如遇设计变更，未及时通知甲方，视为违约。5.其他违反合同约定的行为：包括但不限于未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，未按照甲方的要求进行验收等。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动关系的法律规范总称。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间期限。5.质量标准：指合同约定的工程应达到的技术要求和安全要求。6.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡或者财产损失的事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方协商，制定合理的施工计划，并采取措施确保施工进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足甲方要求。甲方有权要求乙方支付违约金。3.安全事故处理：乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关法律法规进行处理。4.设计变更：乙方应及时通知甲方，并与甲方协商确定变更后的施工方案。5.合同争议解决：甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订