篮球场地面铺设合同

篮球场地面铺设合同合同编号：__________篮球场地面铺设合同合同各方：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）鉴于：甲方为篮球场地面铺设项目的业主，具备项目建设的合法权益；乙方为具备地面铺设资质及经验的施工单位，愿意承担篮球场地面铺设工程的施工；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就篮球场地面铺设工程达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：篮球场地面铺设工程1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（详细规模）1.4工程内容：乙方按照甲方的要求，进行篮球场地面铺设，包括材料供应、施工、验收等环节。第二条合同价格2.2乙方报价已经包含在合同总价中，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、税费、利润等一切费用。2.3甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%，作为预付款。2.4甲方应在工程验收合格后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%，作为工程进度款。2.5剩余的合同总价款，甲方应在质保期满且无质量问题后____个工作日内支付。第三条工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，保证工程质量。3.2乙方应在施工过程中，接受甲方及相关部门的检查、监督和指导。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。3.4质保期为工程验收合格后____年，质保期内出现的质量问题，乙方应负责维修或更换。第四条工期4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工，工程工期为____天。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前____天向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。4.3乙方未按照约定工期完成工程的，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2乙方如违反合同约定，导致工程质量不符合约定的，应负责维修或更换，并承担相应的赔偿责任。5.3甲方如未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.篮球场地面铺设设计图纸2.材料供应清单3.施工方案及施工进度计划4.工程验收标准和方法5.质量保修书6.付款凭证和收据7.变更协议书（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，视为违约。5.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指篮球场地面铺设项目的业主。2.乙方：指承担篮球场地面铺设工程的施工单位。3.合同总价：指本合同约定的完成篮球场地面铺设工程的全部费用。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，采取措施加快施工进度。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至满足约定标准。甲方有权要求乙方返工或赔偿。3.付款延误：甲方应及时支付合同价款。如有延误，应支付滞纳金，并承担相应责任。4.变更事项：双方应签订变更协议书，明确变更内容、范围、价格和工期等。5.不可抗力：因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的，双方可协商解决，根据情况部分或全部免除责任。五、所有应用场景：1.适用于篮球场地面的新建、改造工程。2.