版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程建设项目材料不合格索赔合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方基本信息2.材料不合格认定2.1材料不合格标准2.2材料不合格认定程序2.3材料不合格责任主体3.索赔范围3.1直接损失索赔3.2间接损失索赔3.3争议解决索赔4.索赔程序4.1索赔申请4.2索赔审核4.3索赔调解4.4索赔仲裁5.索赔金额确定5.1直接损失计算方法5.2间接损失计算方法5.3索赔金额调整6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限7.合同履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更程序7.3合同解除条件8.违约责任8.1违约责任承担8.2违约赔偿计算8.3违约责任免除9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3保密责任10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:材料不合格认定标准11.2附件二:索赔申请表11.3附件三:争议解决规则12.其他约定12.1法律适用12.2地域管辖12.3合同份数13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署人13.3合同签署地点14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同签订于2024年,鉴于甲方(材料供应商)提供的工程建设项目材料存在不合格现象,乙方(材料使用者)为了维护自身合法权益,特与甲方就材料不合格索赔事宜达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在材料不合格索赔过程中的权利义务,确保乙方在材料不合格的情况下能够得到合理的赔偿。1.3合同双方基本信息甲方:材料供应商乙方:材料使用者甲方地址:_______乙方地址:_______2.材料不合格认定2.1材料不合格标准本合同所指材料不合格,是指甲方提供的材料不符合国家相关标准、行业规范或合同约定的质量要求。2.2材料不合格认定程序乙方发现材料不合格后,应在3日内通知甲方,甲方应在接到通知后5日内进行核实,并在核实结果确认材料不合格后,双方共同制定整改方案。2.3材料不合格责任主体若经认定材料不合格,责任由甲方承担。3.索赔范围3.1直接损失索赔乙方因材料不合格导致的工程停工、返工、材料替换、设备损坏等直接损失,甲方应予以赔偿。3.2间接损失索赔乙方因材料不合格造成的工期延误、经济损失、信誉损失等间接损失,甲方应予以适当赔偿。3.3争议解决索赔若因材料不合格引起的争议,经协商未果,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。4.索赔程序4.1索赔申请乙方应在发现材料不合格后3日内向甲方提出索赔申请,并附相关证据。4.2索赔审核甲方在接到索赔申请后5日内对索赔事项进行审核,并给出答复。4.3索赔调解若甲乙双方对索赔事项存在争议,可协商调解。4.4索赔仲裁若协商调解不成,双方同意将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。5.索赔金额确定5.1直接损失计算方法直接损失按照实际发生费用计算,包括但不限于材料替换费、设备维修费、人工费用等。5.2间接损失计算方法间接损失按照实际发生费用的一定比例计算,具体比例由双方协商确定。5.3索赔金额调整若因材料不合格导致工程延期,索赔金额可根据工程延期天数及合同约定的延期赔偿标准进行调整。6.争议解决6.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁。6.2争议解决机构争议解决机构为合同约定的仲裁机构。6.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起30日内。7.合同履行与变更7.1合同履行期限本合同自双方签署之日起生效,至材料不合格问题解决完毕之日止。7.2合同变更程序合同变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。7.3合同解除条件合同解除条件如下:a.甲方提供的材料严重不合格,经多次整改仍无法满足合同约定;b.乙方在合理期限内未收到甲方对索赔事项的答复;c.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行。8.违约责任8.1违约责任承担若甲方未按合同约定履行材料供应义务,导致乙方遭受损失,甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的全部损失。8.2违约赔偿计算违约赔偿金额按照实际损失计算,包括但不限于直接损失、间接损失及合理的律师费、仲裁费等费用。8.3违约责任免除a.不可抗力因素导致合同无法履行;b.乙方未按照合同约定提供相关资料或信息;c.乙方擅自变更工程设计和施工方案。9.保密条款9.1保密信息范围本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密责任双方应对保密信息承担保密责任,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签署之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件如下:a.材料不合格问题得到妥善解决;b.双方协商一致解除合同;c.合同约定的终止条件成就。10.3合同解除条件合同解除条件如下:a.甲方严重违约,乙方有权解除合同;b.乙方严重违约,甲方有权解除合同;c.合同约定的解除条件成就。11.合同附件11.1附件一:材料不合格认定标准11.2附件二:索赔申请表11.3附件三:争议解决规则12.其他约定12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2地域管辖争议解决机构所在地法院具有管辖权。12.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。13.合同签署13.1合同签署日期本合同签订日期为____年____月____日。13.2合同签署人甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)14.合同附件清单14.1附件一:材料不合格认定标准14.2附件二:索赔申请表14.3附件三:争议解决规则第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方,包括但不限于中介方、鉴定机构、仲裁机构、监理方、律师等,其在合同中的角色和职责根据具体情况而定。15.2第三方介入情形a.材料不合格争议无法协商解决;b.需要专业鉴定机构对材料进行检测;c.需要仲裁机构解决合同纠纷;d.需要监理方对工程进行监督;e.需要律师提供法律咨询或代理诉讼。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因其过错导致甲乙双方或他人遭受损失时,所应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务性质、服务费用及可能造成的损失风险等因素确定。16.3责任限额条款本合同中,第三方责任限额如下:a.鉴定机构:____元;b.仲裁机构:____元;c.监理方:____元;d.律师:____元。17.第三方责权利界定17.1责任第三方在履行合同过程中,若因自身过错导致甲乙双方或他人遭受损失,应承担相应的赔偿责任。17.2权利第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。17.3利益第三方在履行合同过程中,有权获得合同约定的服务费用和相应的利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分a.甲方负责提供材料,并确保材料符合合同约定;b.乙方负责使用材料,并监督甲方履行合同义务;c.第三方根据合同约定提供相关服务,协助甲乙双方解决争议。18.2责任划分a.甲方对提供的材料质量负责,若材料不合格,甲方承担相应责任;b.乙方对材料的使用负责,若因使用不当导致材料损坏,乙方承担相应责任;c.第三方在履行合同过程中,若因自身过错导致甲乙双方或他人遭受损失,第三方承担相应责任。18.3利益划分a.甲方获得材料供应的收益;b.乙方获得材料使用的收益;c.第三方获得合同约定的服务费用。19.第三方介入程序19.1第三方介入申请甲乙双方协商一致后,可向第三方提出介入申请。19.2第三方介入审核第三方在接到介入申请后,应进行审核,确认是否符合介入条件。19.3第三方介入实施第三方审核通过后,应按照合同约定履行职责。19.4第三方介入终止第三方介入完成后,甲乙双方应就介入结果进行确认,并终止第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:材料不合格认定标准要求:详细列出国家相关标准、行业规范和合同约定的材料质量标准,包括但不限于物理性能、化学成分、外观质量等。说明:此附件用于明确材料不合格的判定依据。2.附件二:索赔申请表要求:包含索赔原因、损失金额、证据材料等栏目,格式规范,便于双方填写和查阅。说明:此附件用于乙方提出索赔申请,甲方进行审核。3.附件三:争议解决规则要求:详细列出争议解决的方式、程序、期限等,确保争议得到及时、公正的解决。说明:此附件用于指导双方在发生争议时的处理方式。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方介入的条件、职责、费用及责任限制等,确保第三方介入的合法性和有效性。说明:此附件用于约定第三方介入的具体事宜。5.附件五:违约责任认定标准要求:详细列出各种违约行为及对应的违约责任认定标准,包括但不限于赔偿金额、违约金等。说明:此附件用于明确违约行为的认定及责任承担。6.附件六:保密协议要求:明确保密信息的范围、保密期限、保密责任等,确保双方商业秘密的安全。说明:此附件用于约定双方的保密义务。7.附件七:合同履行情况报告要求:定期报告合同履行情况,包括材料供应、工程进度、争议解决等。说明:此附件用于监督合同履行情况,确保双方权益。8.附件八:合同变更协议要求:详细列出合同变更的内容、原因、生效日期等,确保变更的合法性和有效性。说明:此附件用于记录合同变更事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定提供合格材料责任认定:甲方应承担因材料不合格导致的全部损失,包括直接损失和间接损失。示例:若甲方提供的材料不合格导致乙方工程停工,甲方应赔偿乙方因停工造成的损失。2.违约行为:乙方未按合同约定使用材料责任认定:乙方应承担因使用不当导致的材料损坏或损失。示例:若乙方在施工过程中损坏了甲方提供的材料,乙方应赔偿材料损失。3.违约行为:第三方未能按时完成检测或鉴定责任认定:第三方应承担因未按时完成检测或鉴定导致的延误损失。示例:若第三方未能按时完成材料检测,导致工程进度延误,第三方应赔偿乙方损失。4.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定:第三方应承担因泄露保密信息导致的损失。示例:若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,第三方应赔偿双方损失。5.违约行为:甲方未能按时支付材料费用责任认定:甲方应承担因未按时支付材料费用导致的利息损失。示例:若甲方未按时支付材料费用,乙方有权要求甲方支付相应的利息。6.违约行为:乙方未能按时支付工程款项责任认定:乙方应承担因未按时支付工程款项导致的利息损失。示例:若乙方未按时支付工程款项,甲方有权要求乙方支付相应的利息。全文完。2024年度工程建设项目材料不合格索赔合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1甲方基本信息1.1.2乙方基本信息2.合同签订背景及依据2.1项目背景2.2合同依据3.工程建设项目材料不合格索赔范围3.1索赔材料范围3.2索赔工程范围4.索赔程序4.1索赔申请4.2索赔审核4.3索赔处理5.索赔金额计算方法5.1直接损失计算5.2间接损失计算5.3其他损失计算6.索赔期限6.1索赔时效6.2索赔期限计算7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同变更10.1变更方式10.2变更程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数及效力第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方基本信息1.1.1.1甲方名称:____________________1.1.1.2甲方地址:____________________1.1.1.3甲方法定代表人:____________________1.1.1.4甲方联系电话:____________________1.1.1.5甲方电子邮箱:____________________1.1.2乙方基本信息1.1.2.1乙方名称:____________________1.1.2.2乙方地址:____________________1.1.2.3乙方法定代表人:____________________1.1.2.4乙方联系电话:____________________1.1.2.5乙方电子邮箱:____________________2.合同签订背景及依据2.1项目背景2.1.1项目名称:____________________2.1.2项目地点:____________________2.1.3项目业主:____________________2.1.4项目投资总额:____________________2.2合同依据2.2.1相关法律法规:____________________2.2.2行业标准:____________________2.2.3项目合同文件:____________________3.工程建设项目材料不合格索赔范围3.1索赔材料范围3.1.1材料名称:____________________3.1.2材料规格型号:____________________3.1.3材料数量:____________________3.2索赔工程范围3.2.1工程部位:____________________3.2.2工程量:____________________4.索赔程序4.1索赔申请4.1.1申请人:____________________4.1.2申请时间:____________________4.1.3申请材料:____________________4.2索赔审核4.2.1审核部门:____________________4.2.2审核时间:____________________4.2.3审核结论:____________________4.3索赔处理4.3.1处理部门:____________________4.3.2处理时间:____________________4.3.3处理结果:____________________5.索赔金额计算方法5.1直接损失计算5.1.1材料采购成本:____________________5.1.2材料运输费用:____________________5.1.3材料检验费用:____________________5.2间接损失计算5.2.1工程延误损失:____________________5.2.2人工费损失:____________________5.2.3机械费损失:____________________5.3其他损失计算5.3.1不可预见损失:____________________5.3.2其他费用:____________________6.索赔期限6.1索赔时效6.1.1索赔时效起算时间:____________________6.1.2索赔时效期限:____________________6.2索赔期限计算6.2.1索赔期限起算时间:____________________6.2.2索赔期限结束时间:____________________8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1协商解决:双方应通过友好协商解决争议。8.1.2仲裁解决:如协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。8.2争议解决机构8.2.1法院:____________________8.2.2仲裁机构:____________________9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签署本合同并加盖公章;9.1.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字;9.1.3本合同经双方盖章后生效。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的期限届满;9.2.2双方协商一致解除合同;9.2.3因不可抗力导致合同无法履行;9.2.4违约方在合理期限内未履行合同义务,经催告后仍未履行;9.2.5其他法定或约定的合同终止情形。10.保密条款10.1保密内容10.1.1任何一方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等;10.1.2本合同的内容、签订过程及履行情况;10.1.3任何一方在合同执行中获取的对方相关文件、资料等。10.2保密期限10.2.1本保密条款自合同生效之日起至合同终止之日止;10.2.2本保密条款即使在合同终止后,保密义务人也应继续承担保密义务。11.合同变更11.1变更方式11.1.1变更通知:任何一方提出合同变更,应提前书面通知对方;11.1.2变更内容:变更通知应明确变更内容、理由及生效时间。11.2变更程序11.2.1双方协商一致;11.2.2签署书面变更协议;11.2.3变更协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。12.违约责任12.1违约情形12.1.1一方未按合同约定履行义务;12.1.2一方违反合同约定,造成对方损失;12.1.3一方故意隐瞒重要事实或提供虚假信息。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失;12.2.2违约方应承担相应的法律责任。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切必要措施减轻损失;13.2.2因不可抗力导致合同无法履行时,合同可以部分或全部解除;13.2.3不可抗力事件发生后,双方应协商确定合同履行的新期限或解除合同。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:合同签订文件、相关技术文件、材料清单等。14.2合同份数及效力14.2.1本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或监督管理的独立第三方。15.1.2第三方不包括但不限于:工程监理单位、会计师事务所、律师事务所、鉴定机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定,对甲乙双方提供的资料、工程进度、材料质量等进行监督、检查、评估和报告。15.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,保证其提供的专业服务质量和客观公正。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和文件,以完成其职责。15.3.2第三方有权根据合同约定和实际情况,提出改进建议或调整方案。15.3.3第三方有权要求甲乙双方对发现的问题进行整改。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方提供的资料和文件真实、完整,并对第三方的工作提供必要的协助。16.1.2甲方应支付第三方提供服务的费用。16.2乙方责任16.2.1乙方应确保第三方提供的资料和文件真实、完整,并对第三方的工作提供必要的协助。16.2.2乙方应支付第三方提供服务的费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因导致的工作失误或违法行为,应由第三方承担相应的法律责任。17.1.2第三方责任限额为本合同总金额的_____%。17.2责任划分17.2.1第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方提供资料错误或信息不完整导致第三方责任,应由甲乙双方共同承担。17.2.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力因素导致的责任,应由不可抗力因素承担。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的申请18.1.1甲乙双方协商一致后,向第三方发出邀请,邀请第三方介入合同履行。18.1.2第三方在收到邀请后,应在______个工作日内回复是否接受邀请。18.2第三方介入的确定18.2.1甲乙双方与第三方协商确定第三方介入的具体事宜,包括但不限于:工作内容、工作期限、费用支付等。18.2.2甲乙双方与第三方签订第三方服务协议。18.3第三方介入的实施18.3.1第三方按照服务协议履行职责。18.3.2甲乙双方应积极配合第三方的工作。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同履行完毕;19.1.2双方协商一致终止第三方介入;19.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2第三方介入的终止程序19.2.1双方书面通知第三方终止介入;20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,按照本合同第8章“争议解决”的相关规定处理。20.2第三方介入终止后,甲乙双方与第三方之间的争议,按照本合同第8章“争议解决”的相关规定处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件1.1合同文本1.2合同双方签字盖章页1.3合同附件清单2.项目背景资料2.1项目可行性研究报告2.2项目设计文件2.3项目投资预算3.技术文件3.1材料清单3.2施工图纸3.3工程质量标准4.财务文件4.1付款计划4.2预算执行情况报告4.3费用结算单5.第三方服务协议5.1第三方服务协议文本5.2第三方服务协议双方签字盖章页6.争议解决相关文件6.1争议解决申请书6.2争议解决调解协议6.3争议解决裁决书7.其他附件7.1甲乙双方提供的其他相关文件7.2第三方提供的其他相关文件附件详细要求和说明:1.合同签订文件应包括合同文本、双方签字盖章页和附件清单,确保合同的有效性和完整性。2.项目背景资料应提供充分的信息,以帮助第三方了解项目的基本情况。3.技术文件应详细描述材料、图纸和质量标准,确保工程质量和进度。4.财务文件应明确付款计划、预算执行情况和费用结算,确保财务透明和准确。5.第三方服务协议应明确服务内容、期限、费用和责任,确保第三方服务的质量和效果。6.争议解决相关文件应包括争议解决申请书、调解协议和裁决书,以规范争议解决流程。7.其他附件应根据实际情况提供,以支持合同的履行和争议解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按时提供合同约定的材料或设备;未按时支付合同约定的款项;未按时完成合同约定的工程量;违反合同约定的保密义务;其他违反合同约定的行为。1.2乙方违约行为:未按时提供合同约定的材料或设备;未按时支付合同约定的款项;未按时完成合同约定的工程量;违反合同约定的保密义务;其他违反合同约定的行为。1.3第三方违约行为:未按合同约定提供专业服务;提供的服务质量不符合合同约定;未按时提交报告或评估结果;违反合同约定的保密义务;其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:2.1违约责任认定应依据合同约定、法律法规和行业标准进行。2.2违约方应承担违约责任,包括但不限于:赔偿对方因此遭受的直接经济损失;赔偿对方因此遭受的间接经济损失;承担由此产生的诉讼费用和仲裁费用;其他合同约定的违约责任。3.示例说明:3.1甲方未按时提供合同约定的材料,导致工程延误,乙方要求甲方赔偿延误工期和额外产生的费用。3.2乙方未按合同约定支付款项,甲方要求乙方支付逾期付款利息和违约金。3.3第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程质量和进度受到影响,甲方要求第三方承担相应的责任。全文完。2024年度工程建设项目材料不合格索赔合同2本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的背景及目的2.当事人信息2.1索赔方信息2.2被索赔方信息3.索赔范围3.1索赔材料范围3.2索赔项目范围4.索赔原因及依据4.1索赔原因概述4.2索赔依据及相关证据5.索赔金额及计算方法5.1索赔金额确定原则5.2索赔金额计算方法6.索赔程序6.1索赔申请6.2索赔调查与鉴定6.3索赔协商与调解6.4索赔诉讼7.索赔期限7.1索赔时效7.2索赔期限起算时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3保密期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同份数及效力14.2合同附件及补充协议14.3合同签署日期第一部分:合同第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律法规,本合同依法订立。1.2合同订立的背景及目的为解决2024年度工程建设项目中材料不合格问题,保障工程质量和安全,维护各方合法权益,特订立本合同。第二条当事人信息2.1索赔方信息名称:X公司地址:法定代表人:X联系电话:2.2被索赔方信息名称:X建设集团有限公司地址:法定代表人:X联系电话:第三条索赔范围3.1索赔材料范围本合同所指索赔材料包括:钢筋、水泥、砂石、砖块、木材等。3.2索赔项目范围本合同所指索赔项目范围为:2024年度工程建设项目。第四条索赔原因及依据4.1索赔原因概述由于被索赔方提供的材料不合格,导致工程建设项目出现质量问题,给索赔方造成经济损失。4.2索赔依据及相关证据根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十四条的规定,以及双方签订的《建设工程施工合同》中的约定,本索赔依据充分。第五条索赔金额及计算方法5.1索赔金额确定原则根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十五条的规定,以及双方签订的《建设工程施工合同》中的约定,索赔金额应包括直接经济损失和间接经济损失。5.2索赔金额计算方法直接经济损失=材料不合格造成的损失金额;间接经济损失=因材料不合格造成的工期延误、返工、维修等费用。第六条索赔程序6.1索赔申请索赔方应在发现材料不合格后,向被索赔方提出索赔申请,并提供相关证据。6.2索赔调查与鉴定被索赔方应在收到索赔申请后,组织相关人员对索赔原因进行调查与鉴定。6.3索赔协商与调解双方应就索赔事宜进行协商,协商不成可提交仲裁或诉讼解决。6.4索赔诉讼如协商无果,索赔方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条索赔期限7.1索赔时效自材料不合格发现之日起计算,索赔时效为两年。7.2索赔期限起算时间自材料不合格发现之日起计算。第八条争议解决8.1争议解决方式双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。8.2争议解决机构协商不成可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决程序双方应按照争议解决机构的规定,提交争议解决申请,并按照程序进行。第九条保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等信息均属保密内容。9.2保密义务双方应对保密内容予以保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露。9.3保密期限本合同终止后,保密期限仍为三年。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方违反合同约定,严重影响对方权益;(2)一方违约行为导致合同无法履行;(3)法律法规规定的其他解除情形。10.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同双方协商一致解除合同;(3)法律法规规定的其他终止情形。第十一条合同生效及变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,签订书面变更协议。第十二条违约责任违约方应根据违约情况承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十三条合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理相关事宜,包括但不限于返还已付款项、处理剩余工程等。13.2合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理相关事宜,包括但不限于返还已付款项、处理剩余工程等。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构若双方选择仲裁解决争议,应将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)仲裁,按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序应按照CIETAC仲裁规则进行。仲裁庭应组成三人仲裁庭,由双方各自指定一名仲裁员,并由仲裁委员会指定第三名仲裁员担任首席仲裁员。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、合同条款、项目信息、财务数据等信息均属保密内容。9.2保密义务双方对本合同中的保密内容负有保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。9.3保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年为止。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,在合理期限内仍未采取补救措施或补救措施无效;(2)一方破产、解散或被宣告无效;(3)不可抗力事件导致合同无法履行;(4)法律法规规定的其他解除条件。10.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同双方协商一致终止合同;(3)法律法规规定的其他终止条件。第十一条合同生效及变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。11.2合同变更程序任何对本合同的变更,均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。第十二条违约责任12.1违约行为及认定违约行为包括但不限于:未按时付款、提供不合格材料、未按时完成工程、泄露保密信息等。12.2违约责任承担(1)违约方应承担由此造成的损失,包括但不限于直接损失和间接损失;(2)违约方应支付违约金,违约金数额根据违约行为的严重程度和实际损失确定;(3)如违约行为构成犯罪的,违约方应承担相应的刑事责任。第十三条合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、未付款项、资料归档等事宜。第十四条其他约定事项14.1合同份数及效力本合同一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。14.2合同附件及补充协议本合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力,与本合同一并执行。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,签署日期为____年____月____日。第二部分:第三方介入后的修正第八条争议解决与第三方介入8.1第三方介入的类型本合同中提到的第三方介入包括但不限于鉴定机构、调解机构、仲裁机构、律师事务所、会计师事务所等。8.2第三方介入的触发条件当双方在履行本合同过程中发生争议,且协商或调解无法达成一致时,任何一方均可邀请第三方介入。第九条第三方介入的程序9.1第三方介入的邀请邀请第三方介入的方应在发出邀请时,明确第三方的类型和介入的具体事项。9.2第三方介入的接受第三方在接受邀请后,应与双方协商确定介入的时间和方式。第十条第三方责任限额10.1第三方责任定义第三方责任是指第三方在介入过程中因自身原因导致的损失,以及因第三方介入行为导致的额外损失。10.2第三方责任限额(1)第三方责任限额应根据第三方介入的类型和介入事项的具体情况确定;(2)第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方介入前由双方协商一致;(3)第三方责任限额不得超过合同总金额的10%。第十一条甲乙方的额外条款11.1甲方的额外条款(1)甲方在第三方介入过程中,应提供必要的协助和配合;(2)甲方应确保第三方介入的公正性和中立性;(3)甲方应承担因第三方介入产生的合理费用。11.2乙方的额外条款(1)乙方在第三方介入过程中,应遵守第三方的决定和建议;(2)乙方应提供第三方介入所需的全部资料和证据;(3)乙方应承担因第三方介入产生的合理费用。第十二条第三方与其他各方的责任划分12.1第三方与甲方的责任划分第三方在介入过程中,对甲方造成的损失,甲方应向乙方提出索赔,乙方应根据合同约定承担责任。12.2第三方与乙方的责任划分第三方在介入过程中,对乙方造成的损失,乙方应向甲方提出索赔,甲方应根据合同约定承担责任。12.3第三方与双方的责任划分若第三方介入过程中产生的损失由第三方自身原因造成,第三方应承担全部责任
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年工程分包协议(房屋建筑)2篇
- 2024年度金融科技领域创新研发合作协议3篇
- 2024年度龙山区中医院药材供应采购合同3篇
- 二零二四年度超市连锁品牌形象统一升级装修合同
- 2024年度农场旅游资源开发与运营管理合同3篇
- 2024版特许经营合同区域划分协议2篇
- 桥梁建设汽车吊机租赁协议
- 2024年度农业大数据服务平台建设合同6篇
- 建筑玻璃材料员聘用合同
- 2024年度融资租赁服务合同协议3篇
- 心血管内科临床重点专科建设项目验收报告
- 室外雨水管道水力计算表
- 【CRH2型动车组转向架结构及故障检修8900字(论文)】
- 中医养生课件冬季养生
- 冬季四防理论知识考试试题及答案
- 《资源加工学》课后习题答案x-
- 坐标纸(A4纸直接打印就可用)
- 神笔马良-中国故事英文版课件
- 《思想道德与法治》2021版教材绪论
- MSA-GRR数据自动生成工具(已经解密)
- 胃肠间质瘤指南学习课件
评论
0/150
提交评论