2024年建设工程施工合同履约监管合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设工程施工合同履约监管合同版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工期要求3.2工期延期3.3工期提前4.质量标准4.1工程质量要求4.2质量控制措施4.3质量验收5.合同价款及支付5.1合同总价5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5支付方式6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全管理8.变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款9.违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3监理方违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.合同的履行与监督12.1合同履行12.2监督管理12.3违约责任13.合同的终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除程序14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议解决第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，委托承包方进行建设工程施工的一方。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，承担建设工程施工的一方。1.3监理方监理方是指按照本合同约定，对承包方的施工过程进行监督管理的一方。第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为：________________。2.2工程地点本合同项下的工程地点为：________________。2.3工程规模本合同项下的工程规模为：________________。2.4工程内容本合同项下的工程内容包括：________________。第三条合同工期3.1工期要求本合同项下的工程工期要求为：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。3.2工期延期如因承包方原因导致工程延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。3.3工期提前如因承包方原因导致工程提前完成，合同约定的工程总价不予调整。第四条质量标准4.1工程质量要求（1）设计文件及规范要求；（2）工程质量验收标准；（3）其他有关质量要求。4.2质量控制措施承包方应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准，制定并实施质量控制措施，确保工程质量。4.3质量验收工程质量验收按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准进行。验收不合格的工程，承包方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第五条合同价款及支付5.1合同总价本合同项下的工程合同总价为：________________元（大写：________________元整）。5.2预付款发包方应在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价的一定比例作为预付款。预付款的支付比例为：________________%。5.3进度付款承包方完成合同约定的工程进度后，发包方按照实际完成工程量与合同单价计算应付工程款，并在七个工作日内支付给承包方。5.4竣工结算工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工结算报告。发包方在收到竣工结算报告后，按照合同约定进行审核，并在七个工作日内支付剩余工程款。5.5支付方式本合同的支付方式为：银行转账。第六条材料与设备6.1材料供应发包方负责供应工程所需的主要材料和设备，并按照合同约定及时交付给承包方。6.2设备供应发包方负责供应工程所需的专用设备，并按照合同约定及时交付给承包方。6.3材料与设备验收承包方应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准，对发包方供应的材料和设备进行验收，并在验收合格后方可使用。如验收不合格，承包方有权拒绝使用，并要求发包方及时更换或修复。第八条变更与调整8.1变更范围（1）工程设计变更；（2）工程量增减；（3）工程进度调整；（4）法律法规变化；（5）不可抗力等因素。8.2变更程序（1）变更事项发生时，应及时通知合同各方；（2）变更事项需经合同各方协商一致；（3）变更内容应以书面形式签订补充协议，并经合同各方盖章生效。8.3变更价款合同变更导致的价款调整，应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准进行计算。第九条违约责任9.1发包方违约发包方违反合同约定，导致工程损失、工程进度延误等，应承担违约责任，向承包方支付违约金。9.2承包方违约承包方违反合同约定，导致工程损失、工程质量问题等，应承担违约责任，向发包方支付违约金。9.3监理方违约监理方违反合同约定，导致工程损失、工程质量问题等，应承担违约责任，向发包方支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。10.2仲裁如选择仲裁解决争议，合同各方应约定仲裁委员会，按照仲裁委员会的规定进行仲裁。10.3诉讼如选择诉讼解决争议，合同各方应约定管辖法院，按照管辖法院的规定进行诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自合同各方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更应按照第八条的约定进行。11.3合同解除合同解除应按照合同约定或者法律规定进行。第十二条合同的履行与监督12.1合同履行合同各方应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准，履行各自的权利和义务。12.2监督管理监理方应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准，对承包方的施工过程进行监督管理。12.3违约责任如合同各方在履行合同过程中发生违约行为，应按照第九条的约定承担违约责任。第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工并交付；（2）合同履行完毕；（3）合同各方协商一致终止。13.2合同解除程序合同解除程序如下：（1）合同各方协商一致；（2）签订书面解除协议；（3）办理相关手续。第十四条其他条款14.1保密条款合同各方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护合同各方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。14.3不可抗力不可抗力因素导致合同无法履行或者造成损失的，合同各方应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准承担相应的责任。14.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议解决如合同各方在履行合同过程中发生争议，应按照第十条的约定解决争议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程设计文件》详细要求：包括工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：工程设计文件应由发包方提供，并确保其准确、完整、合法。2.附件二：《工程量清单》详细要求：详细列出工程所需材料、设备、工程量及其价格，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：工程量清单应由发包方提供，并确保其准确、完整。3.附件三：《施工组织设计》详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：施工组织设计应由承包方提供，并确保其合理、可行、符合实际施工需要。4.附件四：《材料和设备供应合同》详细要求：明确材料和设备的规格、数量、价格、交货时间等，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：材料和设备供应合同应由发包方与供应商签订，并确保其履行合同义务。5.附件五：《监理合同》详细要求：明确监理工作的内容、范围、标准、时间等，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：监理合同应由发包方与监理方签订，并确保监理方履行合同义务。6.附件六：《支付凭证》详细要求：包括预付款、进度付款、竣工结算等支付凭证，应真实、合法、有效。说明：支付凭证应由财务部门出具，并确保其准确、合法。7.附件七：《工程验收报告》详细要求：包括工程质量、进度、安全等方面的验收记录，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：工程验收报告应由监理方提供，并确保其真实、准确、合法。8.附件八：《违约金计算公式》详细要求：明确违约金的计算方式和标准，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。说明：违约金计算公式应由合同各方共同确定，并确保其合理、公平。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定：未按约定时间支付预付款、进度付款、竣工结算等；未按约定提供工程设计文件、工程量清单等；未按约定履行合同义务，导致工程损失、工程进度延误等。示例说明：如发包方未按约定时间支付预付款，应按照附件八的违约金计算公式向承包方支付违约金。2.承包方违约行为及责任认定：未按约定时间完成工程进度、工程质量不符合约定标准等；未按约定提供施工组织设计、材料和设备等；未按约定履行合同义务，导致工程损失、工程质量问题等。示例说明：如承包方未按约定时间完成工程进度，应按照附件八的违约金计算公式向发包方支付违约金。3.监理方违约行为及责任认定：未按约定履行监理职责，导致工程损失、工程质量问题等；未按约定提供监理报告、验收报告等；未按约定履行合同义务，导致工程损失、工程进度延误等。示例说明：如监理方未按约定履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾