版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公共设施装饰工程本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程期限2.发包人及承包人2.1发包人信息2.2承包人信息3.工程造价及支付方式3.1工程造价3.2支付方式3.3预付款3.4分阶段付款3.5验收付款4.工程施工4.1施工图纸4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工现场管理4.5施工质量标准4.6施工安全要求5.工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收报告6.违约责任6.1发包人违约责任6.2承包人违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1设计图纸10.2施工图纸10.3其他附件11.其他约定事项11.1知识产权11.2隐私保护11.3法律适用12.合同签署及生效12.1签署日期12.2生效日期13.通知及送达13.1通知方式13.2送达地址14.其他约定事项14.1知识产权14.2隐私保护14.3法律适用第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年公共设施装饰工程1.2工程地点:市区街道1.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米1.4工程内容:包括室内装修、室外绿化、照明、标识系统等1.5工程期限:自合同签订之日起个月2.发包人及承包人2.1发包人信息:名称:市公共设施管理局地址:市区街道联系人:联系电话:13856782.2承包人信息:名称:装饰工程有限公司地址:市区街道联系人:联系电话:13956783.工程造价及支付方式3.1工程造价:人民币万元整3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后日内支付合同总价的%(2)分阶段付款:阶段一:工程开工后日内支付合同总价的%阶段二:主体结构封顶后日内支付合同总价的%阶段三:工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%(3)验收付款:工程竣工验收合格并完成保修期后,支付剩余合同总价3.3预付款:人民币万元整4.工程施工4.1施工图纸:承包人须按照发包人提供的施工图纸进行施工4.2施工组织设计:承包人须编制施工组织设计,经发包人审核同意后执行4.3施工进度计划:承包人须按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完成4.4施工现场管理:承包人须负责施工现场的安全、文明施工,确保工程顺利进行4.5施工质量标准:按照国家有关工程质量标准执行4.6施工安全要求:严格按照国家有关安全生产法律法规执行5.工程验收5.1验收标准:按照国家有关工程质量验收标准执行5.2验收程序:(1)承包人完成工程后,向发包人提交验收申请(2)发包人组织相关人员对工程进行验收(3)验收合格后,双方签署验收报告5.3验收报告:验收报告由发包人负责编制6.违约责任6.1发包人违约责任:(1)未按约定支付工程款,应向承包人支付违约金,违约金按每日千分之X计算(2)未按约定提供施工图纸,应承担由此造成的损失6.2承包人违约责任:(1)未按约定完成工程,应承担由此造成的损失(2)工程质量不符合约定,应承担修复费用,修复仍不合格的,应承担违约金7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交仲裁委员会仲裁7.2争议解决程序:仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决8.合同解除8.1解除条件8.1.1合同双方协商一致,决定解除合同8.1.2发包人严重违约,承包人有权解除合同8.1.3承包人严重违约,发包人有权解除合同8.1.4因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解除合同8.2解除程序8.2.1解除合同前,双方应书面通知对方8.2.2收到解除通知后,对方应在X日内确认解除8.2.3双方应共同协商确定解除后的善后事宜8.2.4解除合同后,双方应按照约定进行结算9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章9.1.2发包人支付预付款9.1.3承包人提交施工组织设计9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格9.2.2双方履行完毕合同约定的各项义务9.2.3合同因解除而终止10.合同附件10.1设计图纸10.1.1设计图纸应包含详细的设计说明和图纸10.1.2设计图纸应由具备相应资质的设计单位提供10.2施工图纸10.2.1施工图纸应与设计图纸一致10.2.2施工图纸应由具备相应资质的施工单位提供10.3其他附件10.3.1合同双方认为需要作为合同附件的其他文件11.其他约定事项11.1知识产权11.1.1合同双方共同拥有的知识产权归双方共有11.1.2合同双方不得擅自使用对方的知识产权11.2隐私保护11.2.1双方应保护对方的商业秘密和个人隐私11.2.2合同双方未经对方同意不得向第三方透露相关信息11.3法律适用11.3.1本合同适用中华人民共和国法律11.3.2争议解决应适用中华人民共和国法律12.合同签署及生效12.1签署日期:合同双方应在合同上签字盖章,签署日期为年月日12.2生效日期:合同自双方签字盖章之日起生效13.通知及送达13.1通知方式:合同双方应通过书面形式进行通知13.2送达地址:合同双方应在合同中明确通知送达地址14.其他约定事项14.1知识产权:合同双方应遵守知识产权相关法律法规14.2隐私保护:合同双方应保护对方信息,不得泄露14.3法律适用:本合同适用中华人民共和国法律,并受其管辖第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够为合同履行提供有效支持。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2双方签订第三方介入协议,明确各方的权利和义务。15.3.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在介入过程中因其自身过错导致合同履行受阻或造成损失的,其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。16.1.2第三方责任限额不得超过合同总价的%。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在介入过程中发生的任何违约行为,由第三方自行承担相应的法律责任。16.2.2因第三方介入导致合同履行受阻或造成损失的,甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。17.第三方权利17.1第三方权利范围17.1.1第三方有权根据合同约定和第三方介入协议,对合同履行过程进行监督和检查。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息,以协助其履行职责。17.2第三方权利行使17.2.1第三方在行使权利时,应遵循公平、公正、公开的原则。17.2.2第三方在行使权利时,应尊重甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方在介入过程中,与甲方的关系为委托代理关系。18.1.2第三方在行使权利时,应维护甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方在介入过程中,与乙方的关系为服务提供关系。18.2.2第三方在行使权利时,应尊重乙方的合法权益。18.3第三方与合同履行的划分18.3.1第三方介入的目的是为了协助合同履行,而非替代合同履行。18.3.2第三方在介入过程中,不得干预甲乙双方的合同权利和义务。19.第三方介入协议的变更与解除19.1第三方介入协议的变更19.1.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方书面同意。19.1.2变更后的协议仍作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。19.2第三方介入协议的解除19.2.1第三方介入协议的解除需经甲乙双方书面同意。19.2.2解除后的协议不再具有法律效力,但甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求和说明:设计图纸应包含详细的工程布局、结构设计、材料清单、施工工艺等,由具备相应资质的设计单位提供,确保设计方案的合理性和可行性。2.施工图纸详细要求和说明:施工图纸应与设计图纸一致,由具备相应资质的施工单位提供,确保施工过程中按照设计要求进行施工。3.施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案、安全措施、质量保证措施等,经发包人审核同意后执行。4.验收报告详细要求和说明:验收报告应详细记录工程验收过程、验收结果、验收意见等,由发包人负责编制。5.预付款支付凭证详细要求和说明:预付款支付凭证应包括支付日期、支付金额、支付方式等,由发包人提供。6.分阶段付款凭证详细要求和说明:分阶段付款凭证应包括支付日期、支付金额、支付阶段等,由发包人提供。7.验收付款凭证详细要求和说明:验收付款凭证应包括支付日期、支付金额、支付阶段等,由发包人提供。8.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确各方的权利和义务,包括介入范围、责任限额、权利行使等。9.合同变更协议详细要求和说明:合同变更协议应详细记录合同变更的内容、变更日期、变更原因等。10.合同解除协议详细要求和说明:合同解除协议应详细记录合同解除的原因、解除日期、解除后的处理事宜等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包人违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付工程款责任认定标准:发包人应向承包人支付违约金,违约金按每日千分之X计算示例说明:若发包人未按约定支付预付款,应向承包人支付预付款总额的X%作为违约金。2.承包人违约行为及责任认定违约行为:未按约定完成工程责任认定标准:承包人应承担修复费用,修复仍不合格的,应承担违约金示例说明:若承包人未按约定完成主体结构封顶,应承担修复费用,并支付修复期间工程款的X%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方在介入过程中因其自身过错导致合同履行受阻或造成损失责任认定标准:第三方应承担由此造成的损失,责任限额不得超过合同总价的%示例说明:若第三方在监督过程中未能发现施工质量问题,导致工程返工,第三方应承担返工费用。4.其他违约行为及责任认定违约行为:合同双方未履行合同约定的其他义务责任认定标准:根据合同约定和实际情况,由违约方承担相应的责任示例说明:若合同双方未按约定提供相关资料和信息,应承担由此造成的延误和损失。全文完。2024年公共设施装饰工程1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程设计3.1设计依据3.2设计要求3.3设计变更4.工程施工4.1施工内容4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.材料供应5.1材料品牌5.2材料规格5.3材料供应方式5.4材料验收6.合同价款6.1工程造价6.2付款方式6.3付款期限7.保修期及维修7.1保修期限7.2保修范围7.3维修责任8.合同变更及解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更程序8.4解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同附件11.1设计图纸11.2施工方案11.3材料清单11.4其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署人员12.3签署地点13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序13.3备案日期14.其他约定14.1法律适用14.2合同解释14.3合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:_______乙方:_______1.2合同签订日期:_______年_______月_______日1.3合同生效日期:_______年_______月_______日1.4合同期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日2.工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程内容:包括但不限于墙面、地面、天花板的装饰工程,以及相关配套设施的安装。3.工程设计3.1设计依据:依据甲方提供的工程图纸及乙方的设计规范。3.2设计要求:设计应符合国家相关标准和规范,满足甲方使用需求。3.3设计变更:设计变更需经甲方同意,并由乙方提出书面变更申请。4.工程施工4.1施工内容:根据甲方提供的工程图纸和乙方施工方案进行施工。4.2施工进度:施工进度应按照合同约定的工期进行,如遇特殊情况需调整进度,应提前通知甲方。4.3施工质量:施工质量应符合国家相关标准和规范,确保工程质量合格。4.4施工安全:乙方应确保施工过程中的安全,遵守国家有关安全法律法规,并对施工过程中发生的事故承担全部责任。5.材料供应5.1材料品牌:选用符合国家标准的品牌材料。5.2材料规格:按设计要求及甲方指定品牌规格。5.3材料供应方式:乙方负责材料的采购、运输、验收。5.4材料验收:材料到货后,由甲方或委托第三方进行验收,验收合格后方可使用。6.合同价款6.1工程造价:_______6.2付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例见附件。6.3付款期限:乙方完成每阶段工程并经甲方验收合格后,甲方应在_______个工作日内支付相应款项。7.保修期及维修7.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起_______年。7.2保修范围:在保修期内,因施工质量问题造成的损坏,乙方应免费维修或更换。7.3维修责任:保修期内,如因乙方施工质量问题造成甲方损失,乙方应承担全部责任。8.合同变更及解除8.1变更条件:任何一方提出变更合同内容,需提前_______个工作日以书面形式通知对方,并经双方协商一致。8.2.1甲方未按约定支付工程款;8.2.2乙方未按约定履行施工义务;8.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行;8.2.4双方协商一致解除合同。8.3变更程序:变更合同需签订书面变更协议,作为合同附件。8.4解除程序:解除合同需提前_______个工作日以书面形式通知对方,并说明解除原因。9.违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成工程;9.1.2乙方未按合同约定提供合格材料;9.1.3乙方未按合同约定履行保修义务;9.1.4甲方未按合同约定支付工程款。9.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序:仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决地点:_______11.合同附件11.1设计图纸:详见附件一。11.2施工方案:详见附件二。11.3材料清单:详见附件三。11.4其他相关文件:详见附件四。12.合同签署12.1签署日期:_______12.2签署人员:甲方代表(签字):_______;乙方代表(签字):_______12.3签署地点:_______13.合同备案13.1备案机关:_______13.2备案程序:合同签署后_______个工作日内,双方应向备案机关办理备案手续。13.3备案日期:_______14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释:本合同的解释权归甲方所有。14.3合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。篇第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理方、设计方、审计方、评估方、调解方、仲裁方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方的责任限额应合理,以保障甲乙双方在合同履行过程中的合法权益。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任:第三方应根据合同约定和法律法规,履行相应的监理、设计、审计、评估、调解、仲裁等职责。15.3.2第三方的权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,并在履行职责过程中,对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.3.3第三方的义务:第三方应保守甲乙双方的商业秘密,确保其提供的意见和报告的客观、公正。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订第三方介入协议。15.4.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额。15.4.3第三方介入协议作为本合同的附件。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款16.1.1甲方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。16.1.2甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其履行职责。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应接受第三方的监督和指导,按照合同约定和质量标准完成工程。16.2.2乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。16.2.3乙方应配合第三方进行必要的现场检查和评估。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方是甲方聘请的,为甲方提供服务,甲方对第三方的工作负有监督责任。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方是乙方接受监督的对象,乙方有义务配合第三方的工作。17.3第三方与其他第三方的关系17.3.1如合同中涉及多个第三方,第三方之间应相互尊重,独立履行各自职责,避免相互干扰。17.4第三方与合同履行的关系17.4.1第三方的介入不应影响合同的正常履行,甲乙双方应确保合同的各项条款得到执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、细部节点图等,需满足国家相关标准和规范。说明:设计图纸是工程实施的重要依据,需清晰、准确,以便施工方正确理解和执行。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺流程、安全措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需确保施工过程有序、安全、高效。3.材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。说明:材料清单是材料采购和验收的依据,需确保材料的合格性和适用性。4.施工合同详细要求:包括
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 房屋委托代管协议书范本
- 厨房改造合同
- 2024年电子邮件服务协议
- 买卖合同范本4
- 船员劳务合同船员劳务合同范文
- 跨区域商业合作协议书
- 二手房买卖租赁合同
- 股票质押担保合同
- 工业互联网平台技术升级合作协议
- 企业视频会议系统维护服务协议
- 完整版消防工程投标书
- EC3-X33技术文件V6-2009-11-12
- 《证券市场资信评级机构评级业务实施细则(试行)》2016年6月修订
- 压力容器安装质量证明书(样本)(共15页)
- 阿特拉斯空压机操作说明
- 小学生口腔保健知识讲座(定)(课堂PPT)
- 支票打印模板(共5页)
- 太阳系八大行星简介(课堂PPT)
- 三聚氰胺快速检测实验结果及工作曲线与图谱-1
- 最新八卦象数疗法简易实用卡病证症状参考配方咳嗽脾阳虚脾胃
- (完整版)Brownbear绘本
评论
0/150
提交评论