2024年新版安装工程承包协议3篇_第1页
2024年新版安装工程承包协议3篇_第2页
2024年新版安装工程承包协议3篇_第3页
2024年新版安装工程承包协议3篇_第4页
2024年新版安装工程承包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新版安装工程承包协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1承包方信息1.2业主方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式及范围3.1承包方式3.2承包范围4.工程工期及进度4.1工程工期4.2工程进度要求5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检测5.3质量保修6.工程款支付方式及时间6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4逾期付款违约金7.材料供应及管理7.1材料采购7.2材料验收7.3材料保管8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2索赔程序8.3索赔范围9.保险责任9.1保险种类9.2保险责任9.3保险费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1其他条款14.2附件及补充协议第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1承包方信息1.1.1名称:[承包方全称]1.1.2地址:[承包方地址]1.1.3法定代表人:[承包方法定代表人姓名]1.1.4联系方式:[承包方联系电话及电子邮箱]1.2业主方信息1.2.1名称:[业主方全称]1.2.2地址:[业主方地址]1.2.3法定代表人:[业主方法定代表人姓名]1.2.4联系方式:[业主方联系电话及电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地址]2.3工程规模:[工程总占地面积、建筑面积等]2.4工程内容:[具体工程内容描述,如:房屋建筑、道路铺设、设施安装等]3.工程承包方式及范围3.1承包方式:[施工总承包、专业分包等]3.2承包范围:[具体工程承包内容,包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程等]4.工程工期及进度4.1工程工期:[具体工期,如:2024年1月1日至2024年12月31日]4.2工程进度要求:[按月或季度划分的进度节点及完成要求]5.工程质量标准5.1质量要求:[参照国家及行业标准,明确质量标准]5.2质量检测:[检测方法、检测频率、检测机构等]5.3质量保修:[保修期限、保修内容、保修责任等]6.工程款支付方式及时间6.1预付款:[预付款比例、支付时间、支付方式等]6.2进度款:[进度款支付比例、支付时间、支付方式等]6.3结算款:[结算款支付比例、支付时间、支付方式等]6.4逾期付款违约金:[逾期付款违约金比例及计算方式]7.材料供应及管理7.1材料采购:[材料采购方式、供应商选择、材料质量要求等]7.2材料验收:[验收标准、验收程序、验收人员等]7.3材料保管:[材料储存条件、保管责任、出入库管理等]1.协议双方基本信息1.1承包方信息1.1.1名称:[承包方全称]1.1.2地址:[承包方详细地址]1.1.3法定代表人:[承包方法定代表人姓名]1.1.4联系方式:[承包方联系电话及电子邮箱]1.1.5许可证书号:[承包方相关许可证书编号]1.2业主方信息1.2.1名称:[业主方全称]1.2.2地址:[业主方详细地址]1.2.3法定代表人:[业主方法定代表人姓名]1.2.4联系方式:[业主方联系电话及电子邮箱]1.2.5许可证书号:[业主方相关许可证书编号]2.工程概况2.1工程名称:[具体工程名称,如:小区住宅楼及配套设施安装工程]2.2工程地点:[具体工程地址,如:市区路号]2.3工程规模:[工程总占地面积:平方米,建筑面积:平方米]2.4工程内容:[具体工程内容描述,如:包括主体结构、屋面防水、室内外装饰、给排水、电气、消防、通风空调等]3.工程承包方式及范围3.1承包方式:[施工总承包]3.2承包范围:[包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程、室外工程、绿化工程等]4.工程工期及进度4.1工程工期:[合同工期:个月]4.2工程进度要求:[按月度进度计划执行,每月完成工程量达到合同约定的百分比]5.工程质量标准5.1质量要求:[按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级]5.2质量检测:[每月进行一次全面质量检查,每季度进行一次专项质量抽查]5.3质量保修:[自工程竣工验收合格之日起,提供年保修服务]6.工程款支付方式及时间6.1预付款:[合同总价款的%作为预付款,在合同签订后日内支付]6.2进度款:[按月进度支付,每月支付合同总价款的%,在每月末前日内支付]6.3结算款:[工程完工后,根据审计结果支付结算款,结算款比例为合同总价款的%,在结算审核合格后日内支付]6.4逾期付款违约金:[逾期付款按每日万分之五支付违约金,直至付款完毕]7.材料供应及管理7.1材料采购:[由承包方负责材料采购,材料品牌、型号、规格等需符合设计要求]7.2材料验收:[材料进场前需进行质量验收,合格后方可使用,验收记录需双方签字确认]7.3材料保管:[材料需按类别分区存放,确保材料安全、整洁、有序,防止丢失或损坏]8.工程变更及索赔8.1工程变更程序:[变更需提前日提出,经双方协商一致后,由业主方下达变更通知单]8.2索赔程序:[索赔需在事件发生后日内提出,并提供相关证据,经双方协商一致后,由业主方确认索赔金额]9.保险责任9.1保险种类:[建筑工程一切险、意外伤害险等]9.2保险责任:[保险责任范围需符合合同约定,确保工程和人员安全]9.3保险费用:[保险费用由承包方承担,保险单据需在工程开工前提交业主方备案]10.违约责任10.1违约情形:[包括但不限于:工期延误、质量不合格、未按时付款等]10.2违约责任承担:[根据违约情况,承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等]11.争议解决11.1争议解决方式:[协商、调解、仲裁、诉讼]11.2争议解决程序:[争议发生后,双方应积极协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决]12.合同解除及终止12.1合同解除情形:[包括但不限于:一方违约、不可抗力等]12.2合同终止情形:[包括但不限于:工程完工、合同履行完毕等]13.合同生效及终止13.1合同生效条件:[双方签字盖章后生效]13.2合同终止条件:[合同履行完毕或根据法律规定和双方协商一致解除合同]14.其他约定14.1其他条款:[包括但不限于:保密条款、通知条款等]14.2附件及补充协议:[包括但不限于:工程图纸、技术规范、工程量清单等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.中介服务:包括但不限于工程招标、合同谈判、项目策划等。2.咨询服务:提供技术、管理、法律等方面的咨询服务。3.监理服务:对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。4.检测服务:对材料、设备、工程实体等进行检测和验收。5.评估服务:对工程投资、成本、效益等进行评估。16.第三方介入的程序及要求1.第三方需具备相应的资质和经验。2.第三方需遵守国家相关法律法规和行业标准。3.第三方需与甲乙双方签订保密协议。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行服务过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但责任限额不超过其收取服务费用的倍。18.甲乙双方责任划分18.1甲方责任:甲方负责提供工程所需的一切条件,包括但不限于资金、场地、材料等,并承担因甲方原因造成的损失。18.2乙方责任:乙方负责工程的设计、施工、验收等工作,并承担因乙方原因造成的损失。18.3第三方责任:第三方在履行服务过程中,按照服务协议约定承担相应的责任。19.第三方与其他各方的权利义务19.1第三方与甲方:第三方应按照服务协议约定,为甲方提供优质、高效的服务,并承担相应的保密义务。19.2第三方与乙方:第三方应协助乙方完成工程项目的各项工作,并接受乙方的监督和检查。19.3第三方与监理单位:如第三方提供监理服务,应与监理单位协同工作,确保工程质量和进度。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,如需对原合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后,如因任何原因导致合同终止,甲乙双方应与第三方协商解决相关事宜,包括但不限于服务费用的结算、保密义务的履行等。23.第三方介入后的档案管理23.1第三方介入后,甲乙双方应妥善保管相关档案,包括但不限于合同、协议、服务记录、验收报告等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包含工程设计的所有图纸、技术规范、施工图等,需符合国家及行业标准。附件说明:工程图纸是工程实施的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的各个分项工程量,需与设计图纸相符。附件说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需确保工程量的准确无误。3.合同及补充协议详细要求:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、任何补充协议等。附件说明:合同及补充协议是合同执行的法律依据,需确保合同的合法性和有效性。4.材料设备清单详细要求:列出工程所需的全部材料、设备的名称、规格、型号、数量等。附件说明:材料设备清单是材料采购和设备管理的重要依据,需确保清单的完整性和准确性。5.进度计划表详细要求:按月或季度编制的工程进度计划表,包括各个阶段的工程量、时间节点等。附件说明:进度计划表是工程进度控制的重要工具,需确保计划的合理性和可执行性。6.质量检测报告详细要求:包括材料、设备、工程实体等的质量检测报告,需符合质量标准。附件说明:质量检测报告是质量控制的依据,需确保报告的真实性和权威性。7.验收报告详细要求:包括工程各阶段的验收报告,需经甲乙双方签字确认。附件说明:验收报告是工程验收的重要依据,需确保报告的完整性和准确性。8.支付凭证详细要求:包括工程款支付的所有凭证,如银行转账单、收据等。附件说明:支付凭证是财务管理的依据,需确保凭证的真实性和合法性。9.保险单据详细要求:包括工程一切险、意外伤害险等保险单据,需符合保险要求。附件说明:保险单据是风险转移的依据,需确保保险的覆盖范围和有效性。10.争议解决文件详细要求:包括争议解决过程中的所有文件,如仲裁裁决书、法院判决书等。附件说明:争议解决文件是解决争议的重要依据,需确保文件的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工期延误:未按合同约定的工期完成工程。质量不合格:工程质量不符合合同约定的质量标准。未按时付款:未按合同约定的支付时间支付工程款。未履行保密义务:泄露合同内容或相关商业秘密。2.责任认定标准工期延误:按每日每万元工程款元的违约金计算。质量不合格:根据损失程度,要求乙方进行返工、修复或赔偿。未按时付款:按每日万分之五的违约金计算。未履行保密义务:根据泄露信息的严重程度,要求乙方支付相应的赔偿。3.违约示例说明示例一:若乙方因自身原因导致工期延误3个月,则应支付万元的违约金。示例二:若乙方提供的材料不符合质量标准,导致工程返工,则乙方应承担返工费用及相应的赔偿责任。示例三:若乙方未按合同约定支付工程款,则应支付万元的违约金。示例四:若乙方泄露了合同内容,则应支付万元的赔偿金。全文完。2024年新版安装工程承包协议1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订背景和目的1.3工程概况1.3.1工程名称1.3.2工程地点1.3.3工程规模1.3.4工程建设周期2.1承包人义务2.1.1工程质量保证2.1.2工程进度保证2.1.3工程安全保证2.1.4工程环保保证2.2发包人义务2.2.1交付工程场地2.2.2提供施工图纸及资料2.2.3配合承包人进行工程验收2.2.4支付工程款项3.1工程造价及支付方式3.1.1工程造价确定方式3.1.2工程款项支付节点3.1.3工程进度款支付比例3.1.4工程结算及最终支付4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程保修期限及内容5.1合同工期调整5.2工程延误处理6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.1违约责任7.2违约赔偿8.1合同解除条件8.2合同解除程序9.1合同生效及终止9.2合同附件及补充协议10.1合同未尽事宜10.2合同解释权10.3合同签署及生效日期10.4合同附件11.1合同签署双方代表签字11.2合同签署日期11.3合同签署地点12.1合同备案及登记12.2合同变更及修改13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理14.1合同附件清单第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1发包人名称:_________________________1.1.2发包人地址:_________________________1.1.3承包人名称:_________________________1.1.4承包人地址:_________________________1.2合同签订背景和目的本合同签订背景为:_________________________本合同签订目的为:_________________________1.3工程概况1.3.1工程名称:_________________________1.3.2工程地点:_________________________1.3.3工程规模:_________________________1.3.4工程建设周期:自合同生效之日起____个月2.1承包人义务2.1.1工程质量保证承包人应确保工程质量符合国家及行业标准,具体要求如下:2.1.1.1工程质量标准:_________________________2.1.1.2质量检测与验收:_________________________2.1.2工程进度保证承包人应按合同约定的时间节点完成工程,具体进度安排如下:2.1.2.1第一阶段:_________________________2.1.2.2第二阶段:_________________________2.1.2.3第三阶段:_________________________2.1.3工程安全保证承包人应遵守国家及地方安全生产法律法规,确保施工现场安全,具体措施如下:2.1.3.1安全管理制度:_________________________2.1.3.2安全教育培训:_________________________2.1.3.3安全防护措施:_________________________2.2发包人义务2.2.1交付工程场地发包人应在本合同签订后____日内,将工程场地交付承包人使用。2.2.2提供施工图纸及资料发包人应在本合同签订后____日内,向承包人提供完整的施工图纸及相关资料。2.2.3配合承包人进行工程验收发包人应按照合同约定的时间节点,配合承包人进行工程验收。2.2.4支付工程款项发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。3.1工程造价及支付方式3.1.1工程造价确定方式本工程造价以投标报价为准,具体金额为:_________________________3.1.2工程款项支付节点本合同工程款项支付节点如下:3.1.2.1首付款:合同签订后____日内支付总额的____%3.1.2.2进度款:每完成合同约定阶段工程后____日内支付该阶段工程款的____%3.1.2.3结算款:工程竣工验收合格后____日内支付剩余款项的____%3.1.3工程进度款支付比例每阶段工程进度款支付比例如下:3.1.3.1第一阶段:完成总工程量的____%3.1.3.2第二阶段:完成总工程量的____%3.1.3.3第三阶段:完成总工程量的____%4.1工程质量标准4.1.1工程质量标准应符合国家及行业标准。4.1.2具体质量标准如下:4.1.2.1材料质量:_________________________4.1.2.2施工工艺:_________________________4.1.2.3工程外观:_________________________4.2工程验收程序4.2.1验收标准:_________________________4.2.2验收程序:_________________________4.3工程保修期限及内容4.3.1工程保修期限:自工程竣工验收合格之日起____年4.3.2工程保修内容:_________________________5.1合同工期调整5.1.1因不可抗力导致工期延误的,经双方协商一致,可调整合同工期。5.1.2因发包人原因导致工期延误的,承包人有权要求延长工期,并赔偿因此造成的损失。5.2工程延误处理5.2.1承包人未按合同约定时间完成工程的,应向发包人支付违约金。5.2.2发包人未按合同约定时间提供施工图纸及资料的,应向承包人支付违约金。8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1如双方同意仲裁,争议应提交至_________________________仲裁委员会仲裁。8.2.2仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。8.3争议解决程序8.3.1争议提交仲裁或诉讼前,双方应书面通知对方。8.3.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务,除非仲裁机构或法院另有裁定。9.1合同生效及终止9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同履行完毕或任何一方违约导致合同解除时,合同终止。10.1合同未尽事宜10.1.1本合同未尽事宜,双方应协商解决,协商不成时,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。10.2合同解释权10.2.1本合同的解释权归发包人和承包人共同所有。10.3合同签署及生效日期10.3.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。10.4合同附件10.4.1.1投标书10.4.1.2施工图纸10.4.1.3合同签订双方的身份证明11.1合同签署双方代表签字11.1.1发包人代表签字:_________________________11.1.2承包人代表签字:_________________________11.2合同签署日期11.2.1发包人签署日期:_________________________11.2.2承包人签署日期:_________________________11.3合同签署地点11.3.1合同签署地点:_________________________12.1合同备案及登记12.1.1双方应在本合同签订后____日内,将本合同报相关主管部门备案。12.2合同变更及修改12.2.1合同的任何变更或修改均需以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。13.1合同解除后的处理13.1.1合同解除后,双方应按照合同约定及法律规定处理相关事宜。13.2合同终止后的处理13.2.1合同终止后,双方应进行工程结算,并结清所有款项。13.2.2双方应将合同终止情况通知相关方,并办理相关手续。14.1合同附件清单14.1.1合同附件清单如下:14.1.1.1投标书14.1.1.2施工图纸14.1.1.3合同签订双方的身份证明14.1.1.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念及范围15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助双方完成合同目的而介入的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于项目策划、工程监理、技术咨询、质量检测、风险评估等。15.2第三方介入的程序15.2.1第三方介入需经双方协商一致,并签订相关协议。15.2.2双方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够有效履行职责。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在本合同项下的责任限额,由双方在第三方协议中明确约定。15.3.2.1第三方的资质和能力15.3.2.2第三方介入的具体工作内容15.3.2.3工程项目的规模和复杂程度15.3.2.4相关法律法规的规定15.4第三方与其他各方的责权利划分15.4.1第三方与发包人的关系:15.4.1.1第三方应按照发包人的要求,提供相应的服务。15.4.1.2第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。15.4.1.3第三方对发包人提供的服务不满意,有权要求发包人采取措施改进。15.4.2第三方与承包人的关系:15.4.2.1第三方应协助承包人完成工程项目的各项工作。15.4.2.2第三方对承包人的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。15.4.2.3第三方发现承包人存在违约行为,有权向发包人报告。15.4.3第三方与监理方的关系:15.4.3.1监理方是第三方的一种特殊形式,其职责与第三方相同。15.4.3.2监理方应独立行使职权,对工程项目进行全面监督。15.4.3.3监理方对工程项目的监督结果,应向发包人和承包人报告。16.1第三方介入的额外条款及说明16.1.1第三方介入的额外条款包括但不限于:16.1.1.1第三方的工作范围和职责16.1.1.2第三方的资质要求16.1.1.3第三方的服务期限16.1.1.4第三方的费用及支付方式16.1.1.5第三方的保密义务16.1.1.6第三方的违约责任16.2第三方介入的变更及终止16.2.1第三方介入的变更需经双方协商一致,并签订变更协议。16.2.2第三方介入的终止,应按照第三方协议的约定进行。16.2.3第三方介入的终止,不影响本合同的继续履行。17.1第三方介入的争议解决17.1.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。17.1.2协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。17.2第三方介入的保密条款17.2.1第三方在本合同项下获取的任何保密信息,应严格保密,不得向任何第三方泄露。17.2.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:投标书详细要求:投标书应包含投标人的基本信息、工程报价、施工方案、质量保证措施、进度安排等内容。说明:投标书是承包人参与投标的必要文件,应真实、完整、准确。2.附件二:施工图纸详细要求:施工图纸应包含工程的设计图纸、设备清单、材料清单、施工工艺说明等内容。说明:施工图纸是工程实施的依据,应清晰、准确、完整。3.附件三:合同签订双方的身份证明详细要求:包括身份证、营业执照、组织机构代码证等有效证件的复印件。说明:身份证明用于验证合同双方的合法性和身份。4.附件四:工程进度计划详细要求:包含工程各个阶段的起止时间、主要工作内容、质量标准等。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要依据。5.附件五:工程结算书详细要求:包含工程量清单、材料价格、人工费、机械费、其他费用等内容。说明:工程结算书是确定工程最终造价的文件。6.附件六:工程验收报告详细要求:包含工程验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程验收报告是确认工程是否达到合同约定质量标准的文件。7.附件七:工程保修证书详细要求:包含保修范围、保修期限、保修方式等内容。说明:工程保修证书是承包人提供工程质量保证的文件。8.附件八:第三方协议详细要求:包含第三方的工作范围、职责、费用、保密条款等内容。说明:第三方协议是明确第三方责任和义务的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定时间完成工程责任认定标准:承包人应承担延误工期及相应的违约金。示例说明:若承包人未按合同约定时间完成工程,导致工期延误一个月,则承包人应支付相当于合同总价1%的违约金。2.违约行为:承包人提供的工程质量不合格责任认定标准:承包人应承担修复费用及相应的违约金。示例说明:若承包人提供的工程质量不合格,经检测机构认定,承包人应承担修复费用,并支付相当于修复费用10%的违约金。3.违约行为:发包人未按合同约定时间支付工程款项责任认定标准:发包人应承担逾期付款的利息及相应的违约金。示例说明:若发包人未按合同约定时间支付工程款项,逾期一个月,则发包人应支付相当于逾期款项1%的违约金。4.违约行为:第三方未按协议约定履行职责责任认定标准:第三方应承担违约责任,并赔偿因此给双方造成的损失。示例说明:若第三方未按协议约定履行职责,导致工程延误,第三方应承担相应的违约金,并赔偿因此给双方造成的损失。全文完。2024年新版安装工程承包协议2本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1承包方信息1.2业主方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程承包范围3.3工程承包费用4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.2工程费用支付方式4.3预付款比例4.4进度款支付比例4.5结算款支付比例5.工程进度与质量要求5.1工程进度要求5.2工程质量要求5.3质量检测及验收标准5.4质量保证期6.工程变更与索赔6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更费用计算6.4索赔范围与程序7.工程保险7.1保险种类7.2保险责任7.3保险期限7.4保险费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决方式10.3争议解决地点11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.其他约定事项12.1合同附件12.2其他约定事项13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效日期14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:安装工程有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.1.4承包方联系电话:1381.2业主方信息1.2.1业主方名称:房地产开发有限公司1.2.2业主方法定代表人:1.2.3业主方注册地址:省市区路号1.2.4业主方联系电话:13956782.工程概况2.1工程名称:住宅小区安装工程2.2工程地点:省市区住宅小区2.3工程规模:总面积约10万平方米2.4工程内容:包括水电安装、通风空调、消防报警等2.5工程工期:自合同生效之日起180天内完成3.工程承包方式3.1承包方式:固定总价承包3.2工程承包范围:包括但不限于施工图纸范围内的所有安装工程3.3工程承包费用:总计人民币500万元整4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成:包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等4.2工程费用支付方式:4.2.1预付款:合同签订后10个工作日内支付总额的30%4.2.2进度款:每完成工程总量的20%,支付相应比例的工程款4.2.3结算款:工程验收合格后30个工作日内支付剩余的40%4.2.4保修金:合同执行完毕后,支付总额的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还4.3预付款比例:30%4.4进度款支付比例:每完成工程总量的20%4.5结算款支付比例:40%5.工程进度与质量要求5.1工程进度要求:按照合同约定的工期完成全部工程内容5.2工程质量要求:符合国家相关质量标准及设计要求5.3质量检测及验收标准:按照国家标准和行业规范进行5.4质量保证期:自工程验收合格之日起2年6.工程变更与索赔6.1工程变更范围:因设计变更、现场条件变化等原因引起的工程量增减6.2工程变更程序:由业主方提出变更申请,经双方协商一致后进行变更6.3工程变更费用计算:按照实际发生费用计算,并调整合同相应款项6.4索赔范围与程序:因不可抗力、业主方责任等原因造成的损失,承包方有权提出索赔,索赔程序按合同约定执行7.工程保险7.1保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险7.2保险责任:按照保险合同约定承担7.3保险期限:自合同生效之日起至工程验收合格之日止7.4保险费用:由承包方承担,费用计入合同总价8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定的时间完成工程8.1.2承包方提供的材料或设备不符合质量标准8.1.3业主方未按合同约定支付工程款8.1.4合同双方约定的其他违约情形8.2违约责任承担8.2.1承包方违约,业主方有权要求承包方承担相应的违约金,并有权解除合同8.2.2业主方违约,承包方有权要求业主方支付逾期付款的利息,并有权暂停工程8.3违约责任追究8.3.1违约责任的追究,双方应友好协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1合同双方协商一致9.1.2发生不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方违约导致合同无法履行9.2合同终止条件9.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格9.2.2合同约定的其他终止条件9.3合同解除与终止的程序9.3.1双方书面通知对方9.3.2结算剩余款项9.3.3撤离现场设备10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1友好协商10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决方式10.2.1优先选择友好协商解决10.2.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁10.2.3仲裁不成的,依法向市人民法院提起诉讼10.3争议解决地点10.3.1市11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1合同双方签字盖章11.1.2预付款已支付11.2合同期限11.2.1合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止12.其他约定事项12.1合同附件12.1.1本合同12.1.2施工图纸12.1.3其他相关文件12.2其他约定事项12.2.1双方应遵守国家法律法规,履行合同义务12.2.2合同未尽事宜,双方可另行协商补充13.合同签署及生效13.1合同签署13.1.1合同双方授权代表签字盖章13.1.2合同签署日期:2024年X月X日13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.合同附件14.1合同附件一:工程量清单14.2合同附件二:工程进度计划14.3合同附件三:质量保证书14.4合同附件四:安全生产协议14.5合同附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询公司等,其具体身份和职责由合同双方约定。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任:a.对工程质量和安全进行监督,确保工程符合国家相关标准和设计要求。b.对工程进度进行监控,确保工程按时完成。c.对合同履行情况进行评估,提出合理化建议。d.对甲乙双方违约行为进行记录和报告。15.2.2第三方权利:a.收取合同约定的服务费用。b.要求甲乙双方提供必要的资料和条件。c.对甲乙双方违约行为提出纠正建议。15.2.3第三方义务:a.独立、客观、公正地履行职责。b.保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的技术和商业信息。c.按合同约定的时间和质量要求完成工作。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜。15.3.2甲乙双方共同邀请第三方介入,并签订三方协议。15.3.3第三方在合同约定的范围内开展工作。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲方额外条款:1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论