《招标采购合同管理》考前必刷必练题库（含真题、必会题）

PAGEPAGE1《招标采购合同管理》考前必刷必练题库（含真题、必会题）一、单选题1.下列各项中，不属于合同实施情况偏差分析内容的是()。A、合同实施趋向预测B、合同执行差异的原因分析C、合同偏差责任分析D、合同偏差调整答案：D解析：合同实施情况偏差分析的内容包括：合同执行差异的原因分析、合同偏差责任分析、合同实施趋向预测等。而合同偏差调整则属于合同实施情况偏差处理的内容，不属于偏差分析的内容。因此，正确答案是选项D。2.关于招标代理合同的主体，下列表述错误的是()。A、招标代理合同的主体具有特定性B、招标代理机构必须具有从事相应招标代理业务的资格C、招标代理机构必须具有招标业务能力D、招标代理合同的主体不特定答案：D解析：招标代理合同的主体是特定的，一方是招标人，另一方是具有相应资质和能力的招标代理机构。A选项正确，招标代理合同主体的确具有特定性；B选项正确，招标代理机构需要有相应招标代理业务资格才能从事相关工作；C选项正确，具备招标业务能力是招标代理机构开展工作的必要条件；而D选项说主体不特定是错误的。所以答案选D。3.下列关于建设工程施工合同的说法中，错误的是()。A、建设工程施工合同是工程建设投资控制、质量控制、进度控制的主要依据B、建设工程施工合同应当采用书面形式C、招标人必须是法人D、作为建设工程施工合同的承包人应具备相应的资质等级，并在其资质等级许可的范围内从事建筑活动答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第八条规定，招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。因此，招标人可以是法人，也可以是其他组织，C选项说法错误。A、B、D选项说法均正确。建设工程施工合同是工程建设投资控制、质量控制、进度控制的主要依据；建设工程施工合同应当采用书面形式，这有助于明确双方的权利和义务，减少纠纷；承包人应具备相应的资质等级，这是确保工程质量和安全的重要保障。故本题选C。4.卖方接收信用证后，应当依据合同和()的规定对来证进行审核。A、UCP600B、《合同法》C、《2010年国际贸易术语解释通则》D、《联合国国际货物销售合同公约》答案：A解析：答案解析：在国际贸易中，UCP600（《跟单信用证统一惯例》）是信用证业务的权威国际惯例。卖方接收信用证后，依据合同和UCP600的规定对来证进行审核，能够确保信用证的条款符合国际通行的规范和双方的约定，保障自身的权益和交易的顺利进行。所以，选项A是正确的答案。5.海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。A、特别附加险B、一般附加险C、平安险D、特殊附加险答案：B解析：海洋运输货物保险主要分为平安险、水渍险和一切险。其中，一切险的责任范围最广，它不仅包括水渍险的所有责任，还额外包括一般附加险的责任。特别附加险和特殊附加险通常不在一切险的涵盖范围内，而是需要单独投保。平安险的责任范围则相对较窄。因此，海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含一般附加险的责任范围，所以答案是B。6.工作分解结构可以从多种角度进行，其中不包括()。A、按产品的物理结构分解B、按最小合同单元分解C、按照项目的实施过程分解D、按照项目的地域分布分解答案：B解析：工作分解结构（WorkBreakdownStructure，简称WBS）是项目管理中的一种重要工具，用于将项目分解成可管理的任务和子任务。它可以从多种角度进行，通常包括以下几种方式：1.按产品的物理结构分解：将项目的最终产品或成果按照其物理组成部分进行分解，例如建筑项目可以按建筑物的不同部分（如基础、结构、装修等）分解。2.按照项目的实施过程分解：将项目按照其实施的主要阶段或过程进行分解，例如软件开发项目可以按需求分析、设计、编码、测试等阶段分解。3.按照项目的地域分布分解：将项目按照其涉及的不同地理位置或区域进行分解，例如跨国项目可以按不同国家或地区分解。而选项B“按最小合同单元分解”并不是一种常见的WBS分解角度。最小合同单元通常是在合同管理中使用的概念，与项目的工作分解结构没有直接关系。综上所述，正确答案是B。7.设计咨询合同收费实行()。A、政府指导价B、市场调节价C、政府指导价和市场调节价双轨制D、设计咨询人咨询定价答案：B解析：根据《工程勘察设计收费管理规定》第五条，工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导和市场调节价。建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价；建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。而设计咨询合同收费并不属于工程勘察和工程设计收费，因此实行市场调节价。所以，选项B是正确答案。8.下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中，错误的是()。A、合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号B、合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷C、合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷D、合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式答案：D解析：在货物买卖合同中，明确约定交付的时间、地点及方式是非常重要的，它关系到货物的交付和接收安排、责任划分以及可能涉及的风险转移等问题，能够避免后续可能出现的争议和纠纷，所以合同当事人必须明确约定这些内容，故D选项说法错误。而A选项关于标的物的描述准确是必要的；B选项明确质量要求能减少争议是合理的；C选项约定合适包装方式能保障货物也是正确的。因此，答案为D。9.下列不属于仲裁协议必须具备的内容的是()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、仲裁员的选定答案：D解析：根据《仲裁法》第十六条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会。而仲裁员的选定通常是在仲裁程序开始后，由当事人或仲裁机构根据一定的规则和程序进行的，不属于仲裁协议必须具备的内容。因此，正确答案是选项D。10.合同的一般生效要件不包括()。A、行为人具有相应的民事行为能力B、意思表示真实C、当事人双方达成一致D、不违反法律和社会公共利益答案：C解析：合同的生效要件是判断合同是否具有法律效力的重要标准，一般生效要件包括以下几个方面：-**行为人具有相应的民事行为能力**：这意味着当事人必须具备理解和处理合同事务的能力。一般来说，成年人通常被认为具有完全的民事行为能力，而未成年人、精神病人等可能受到限制。-**意思表示真实**：合同的订立必须是双方自愿、真实的意思表示，没有欺诈、胁迫等情形。如果一方在签订合同时受到不公正的影响，合同可能会被认定为无效。-**不违反法律和社会公共利益**：合同的内容不能违反法律法规的强制性规定，也不能损害社会公共利益。否则，合同将被视为违法而无效。需要注意的是，C选项“当事人双方达成一致”虽然是合同成立的条件，但并不一定是合同生效的要件。例如，在一些情况下，即使当事人双方已经达成了一致，但如果合同的内容违反了法律或公共利益，合同仍然可能无效。因此，正确答案是C。11.我国出口贸易实践中，当采用CIF条件和信用证支付方式时，出口合同履行中最重要的四个环节是()。A、货、证、运、款B、货、证、运、险C、货、运、险、款D、证、运、险、款答案：A解析：在CIF条件和信用证支付方式下，出口合同的履行主要涉及以下四个环节：1.**货**：货物的准备和交付，包括生产、包装、标记等，以确保货物符合合同要求。2.**证**：信用证的准备、审核和修改，以及其他相关单证的缮制和审核，以确保单证符合信用证和合同的规定。3.**运**：货物的运输安排，包括选择合适的运输方式、货代、船期等，以及办理运输保险，以确保货物按时、安全到达目的地。4.**款**：收款的办理，包括信用证的交单、议付、结汇等，以确保卖方按时收到货款。这四个环节相互关联、相互影响，任何一个环节出现问题都可能导致整个交易的失败或损失。因此，在出口合同履行中，需要认真处理好每个环节，确保合同的顺利执行。综上所述，正确答案是选项A。12.下列不属于索赔报告的基本要求的是()。A、必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料B、必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据C、必须说明违约方的责任D、说明事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料答案：C解析：选项A：提出索赔的一方必须有具体的证据来证明其所提出的索赔事件符合合同约定，而不是仅口头声称。这些证据可以是文件、记录、照片等。选项B：在索赔报告中，应当列入工期延误以及损失金额的具体明细和依据，包括计算方法和相关数据，以便对方能够清楚地了解索赔的具体情况。选项C：违约方的责任问题不应当在索赔报告中明确说明，而应当根据具体情况进行评估和处理。在某些情况下，双方可能对违约责任存在争议，需要根据合同约定和法律规定进行判断。选项D：应当详细说明事件与损失之间的因果关系，并附上相关依据资料，以支持索赔要求。因此，正确答案是选项C。13.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过()、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。A、8个月B、6个月C、12个月D、10个月答案：C解析：根据《简明标准施工招标文件》的规定，其适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。这种规定是为了在保证项目质量的前提下，提高招标效率，降低招标成本。对于工期较短、技术相对简单的小型项目，采用简明标准招标文件可以简化招标程序，减少投标人的工作量和成本，同时也便于招标人进行管理和监督。此外，将设计和施工分别由不同的承包人承担，可以更好地保证项目的专业性和质量，避免因设计和施工由同一承包人承担而可能导致的利益冲突和质量问题。因此，选项C是正确的答案。14.下列各项中，()不属于中国人民保险公司条款规定的险别。A、意外险B、基本险C、附加险D、其他专门险答案：A解析：中国人民保险公司的保险条款通常包括基本险、附加险以及其他专门设计的险种，这些都是为了满足不同投保人和被保险人的具体需求。其中，“基本险”提供了基本的保障范围，“附加险”则是在基本险的基础上提供额外的保障，而“其他专门险”则是针对特定风险或需求设计的险种。相比之下，“意外险”通常指的是意外伤害保险，它并不属于中国人民保险公司条款中明确列出的传统险别分类。意外伤害保险更多是一种按保障内容划分的险种，可能包含在不同公司的各种险别中，但不是中国人民保险公司条款规定的特定险别。因此，根据中国人民保险公司的险别分类，选项A“意外险”是不属于其条款规定的险别，是正确答案。15.下列不属于建构项目合同体系的核心原则的是()。A、合法性B、经济性C、严密性D、系统性答案：C解析：建构项目合同体系的核心原则包括合法性、经济性、系统性。其中：-合法性：要求合同体系的设立、内容和执行都必须符合法律法规的要求。-经济性：旨在使合同体系的各项条款满足效益最大化的要求，并根据实际情况进行合同谈判和签订。-系统性：指的是构建一个完整、协调的合同体系，以确保整个项目稳定、高效地运行。根据以上原则可以看出，C.严密性不属于建构项目合同体系的核心原则。严密性虽然在一些情况下可能对合同执行有影响力，但毕竟不属于核心原则。因此，本题的正确答案是C。16.下列不属于一般的合同要素的是()。A、违约责任B、争议解决方法C、施工合同中的索赔D、标的答案：C解析：合同要素是指构成合同的必要条款，一般包括以下内容：1.当事人的名称或者姓名和住所；2.标的；3.数量；4.质量；5.价款或者报酬；6.履行期限、地点和方式；7.违约责任；8.解决争议的方法。选项A“违约责任”、选项B“争议解决方法”和选项D“标的”都是一般合同要素的内容。而选项C“施工合同中的索赔”是施工合同中的一个具体条款，是关于在合同履行过程中发生索赔情形时的处理方式，它不属于一般的合同要素。因此，选择选项C。17.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交投标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。A、要约内容错误B、受要约人不特定C、要约条件不明确D、无订立合同的意思表示答案：D解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示。该施工单位虽然提交了投标文件，但由于是互相错投，并不是其真实的、希望与特定建设单位订立合同的意思表示，即无订立合同的意思表示，所以不构成要约。选项D正确，A选项内容错误不是主要原因；B选项受要约人在投标中通常是特定的；C选项投标文件通常会明确相关条件，这也不是关键。故正确答案是D。18.美国建筑师学会(AIA)编制的各种合同条件中，AIA系列合同文件的核心是()。A、101B、A201C、B101D、B141答案：B解析：答案解析：美国建筑师学会(AIA)编制的合同条件中，AIA系列合同文件涵盖了建筑行业内的多种合同类型。其中，A201，即“一般条件”，是这一系列合同文件的核心。它规定了合同双方的一般权利和义务，适用于大多数建筑项目，为其他具体合同条件提供了基础框架。因此，选项B是正确的答案。19.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A、20B、25C、28D、30答案：C解析：答案解析：根据FIDIC合同条件以及一般的工程承包合同规定，承包人在知道或应当知道索赔事件发生后，通常需要在一定的期限内向监理人递交索赔意向通知书。这个期限是合同双方约定的，一般为28天。这是为了给承包人足够的时间准备索赔文件，同时也确保索赔事件的及时处理。因此，选项C是正确的答案。20.()确定了该工程项目建设的总原则、总要求，是编制设计文件的主要依据。A、项目批准文件B、工程建设强制性标准C、建设工程设计深度要求D、建设单位设计任务书要求答案：A解析：项目批准文件是指政府或相关部门对工程项目的批准文件，它规定了该工程项目的建设目标、规模、内容、投资等方面的总原则和总要求，是编制设计文件的主要依据。而工程建设强制性标准是指国家或地方政府规定的必须遵守的技术标准和规范，建设工程设计深度要求是指设计文件应达到的详细程度，建设单位设计任务书要求是建设单位对设计单位提出的具体要求，它们都不是编制设计文件的主要依据。因此，选项A正确。21.根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中，正确的是()。A、合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同B、当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C、可撤销合同不可以选择请求变更D、当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭答案：B解析：A选项错误，所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。重大分歧不属于可撤销合同的范畴。B选项正确，《合同法》第五十四条规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。C选项错误，可撤销合同的当事人可以选择请求变更合同，也可以选择请求撤销合同。D选项错误，《合同法》第五十五条规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（一）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（二）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。因此，正确答案是B。22.下列不属于可抵押的财产是()。A、建设用地使用权B、土地所有权C、生产设备、原材料、半成品、产品D、交通运输工具答案：B解析：根据《民法典》第三百九十九条规定，下列财产不得抵押：1.土地所有权；2.宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；3.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；4.所有权、使用权不明或者有争议的财产；5.依法被查封、扣押、监管的财产；6.法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项B土地所有权符合上述法律规定的不得抵押的财产，因此，本题答案是选项B。23.采用()术语时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指定的承运人或第一承运人，完成交货。A、CIPB、DDPC、IFD、FOB答案：A解析：CIP是指卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指定的承运人或第一承运人，完成交货。在CIP术语下，卖方需要支付将货物运至目的地的运费，并承担货物在运输过程中的风险。而DDP是指卖方在指定的目的地，办理完进口清关手续，将在交货运输工具上尚未卸下的货物交与买方，完成交货。CIF是指卖方在装运港将货物装上船，支付将货物运至指定目的港所需的运费和保险费，但交货后货物灭失或损坏的风险以及由于各种事件造成的任何额外费用，由卖方转移到买方。FOB是指卖方在指定的装运港，将货物装上买方指定的船只，完成交货。因此，正确答案是A。24.下列各项不属于违约责任的特征的是()。A、相对性B、补偿性C、意定性D、对世性答案：D解析：违约责任是合同法律关系中特有的概念，其特征主要包括相对性、补偿性和意定性。相对性指的是违约责任只能在特定的合同当事人之间产生和存在；补偿性指的是违约责任的主要目的是补偿守约方因违约行为所遭受的损失；意定性则指的是违约责任的范围和方式可以由当事人在合同中约定。而对世性，即向不特定的多数人承担责任，并不是违约责任的特征，而是绝对权的特征。因此，选项D“对世性”不属于违约责任的特征，是正确答案。25.合同事件表是()的结果，实质上是合同当事人详细的合同执行计划。A、合同总体分析B、合同工作分析C、合同交底D、合同风险分析答案：B解析：合同工作分析是对合同范围内的各项工作进行分解和明确具体要求，通过合同工作分析可以将合同中的各项任务、责任、时间等进行详细规划和安排，从而形成合同事件表。合同总体分析是从宏观上对合同的总体情况进行分析；合同交底是将合同的重要内容向相关人员传达；合同风险分析是对合同中可能存在的风险进行评估和应对。而只有合同工作分析能直接得出合同执行计划并形成合同事件表。所以答案选B。26.下列不属于合同尾部条款的内容的是()。A、当事人的籍贯B、当事人的住所C、当事人的签章D、合同签订日期答案：A解析：合同尾部条款主要涉及明确合同当事人的必要信息以及合同签订的相关时间等内容。B选项当事人的住所用于确定当事人的联系地址，是重要信息；C选项当事人的签章是对合同的确认和认可；D选项合同签订日期对于合同的效力和时间认定等具有重要意义。而A选项当事人的籍贯对于合同的执行和法律效力等并无直接关联，不属于合同尾部条款必须包含的内容。所以答案选A。27.合同履行的程序有：①报关、接货、检验；②审单付款；③洽租运输工具及接运货物；④开立及修改信用证；⑤办理保险。其正确的顺序是()。A、⑤②④③①B、①③④②⑤C、①②③④⑤D、④③⑤②①答案：D解析：在国际贸易合同的履行过程中，通常遵循一定的程序。首先，买方会开立信用证（④），这是交易的开始。接着，买方需要洽租运输工具并接运货物（③），以确保货物能够按时到达。随后，为了保障货物在运输过程中的安全，买方会办理保险（⑤）。当货物到达后，买方会进行审单付款（②），以确认货物的数量和质量。最后，买方会进行报关、接货和检验（①），以完成整个交易过程。因此，正确的顺序是D选项：④③⑤②①。28.关于特许经营项目的特定性，下列说法错误的是()。A、特许经营活动包括中国境内的能源、中国境外的能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施B、特许经营项目为提供公共产品和公用事业服务的项目C、特许经营项目是政府履行审核、监督和管理的项目D、特许经营项目通常存在一定的收费及可经营性答案：A解析：根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委2015年第25号令）规定，特许经营是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。A选项说法错误，特许经营活动仅包括中国境内的能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施，不包括中国境外的项目。B选项说法正确，特许经营项目通常是提供公共产品和公用事业服务的项目，如供水、供电、供气、污水处理等。C选项说法正确，政府作为特许经营权的授予方，需要对特许经营项目进行审核、监督和管理，以确保项目的顺利实施和公共利益的实现。D选项说法正确，特许经营项目通常存在一定的收费及可经营性，即项目公司可以通过向用户收取费用来获得收益，以弥补投资和运营成本，并实现合理的利润。因此，选项A是错误的。29.在工程勘察设计合同的重点条款中，有关付费方式的说法错误的是()。A、《建设工程勘察合同示范文本（一）》约定，在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的10%作为定金B、《建设工程勘察合同示范文本（一）》约定，在提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费C、《建设工程勘察合同示范文本（二）》约定，可按具体的时间或实际工程进度，以合同规定的比例（以合同总额为基数）分多次支付工程进度款D、因发包人对工程内容与技术要求提出变更时，除延误的工期需要顺延外，因变更导致勘察人的经济支出和损失应由发包人承担答案：A解析：答案解析：根据《建设工程勘察合同示范文本（一）》的约定，通常是在合同生效后，发包人向勘察人支付定金，但定金的比例并非固定为10%，而是根据双方协商确定。因此，A选项中的“支付勘察费的10%作为定金”这一说法是错误的。B选项描述的是在提交勘察成果资料后的付款约定，C选项描述的是《建设工程勘察合同示范文本（二）》中关于工程进度款的支付方式，D选项则是关于工程变更时责任和费用的承担，这三个选项均符合一般的合同规定和实践。所以，错误的说法是A选项。30.工程咨询的人身属性特点是指()。A、咨询人应当具有提供咨询服务所需要的专业知识和能力B、工程咨询活动是咨询人通过智力劳动创造相应的智力成果C、工程咨询合同的服务内容可以是全过程服务D、未经委托人同意，合同任务不得随意转让委托答案：D解析：人身属性强调与人自身相关且不可随意转移的特点。D选项“未经委托人同意，合同任务不得随意转让委托”体现了这种任务与人的紧密关联以及不可随意变更的特点，符合工程咨询人身属性的特点；A选项强调的是咨询人的专业素质要求；B选项强调的是工程咨询活动的成果形式；C选项强调的是服务内容范围。所以正确答案是D。31.下列关于承包人的合理化建议的说法中，错误的是()。A、在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，不一定均以书面形式提交监理人B、合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等C、监理人应与发包人协商是否采纳建议D、建议被采纳并构成变更的，应按照变更程序约定向承包人发出变更指示答案：A解析：根据《标准施工招标文件》的规定，在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。所以A选项错误。32.根据《UCP600》规定，信用证方式下银行保证向受益人履行付款责任的条件是()。A、受益人按期履行合同B、开证申请人付款赎单C、受益人按信用证规定交货D、受益人提交严格符合信用证要求的单据答案：D解析：《UCP600》规定，只要受益人提交了符合信用证要求的单据，银行就必须履行付款责任，这是信用证业务的核心原则之一。A选项受益人按期履行合同不是银行付款的直接条件；B选项开证申请人付款赎单是开证申请人与开证行之间的关系，不是银行对受益人履行付款责任的条件；C选项受益人按信用证规定交货也不是银行付款的直接唯一条件，关键还是看单据。而D选项准确地体现了这一要点。所以正确答案是D。33.关于价格调整条款，下列说法错误的是()。A、除合同另有约定的价格调整外，《2007版标准文件》和《2013版施工合同》均规定了市场价格波动和法律变化引起调整的两种情形B、关于市场价格波动引起的调整，《2007版标准文件》和《2013版施工合同》均采用了可调条款的形式C、《2013版施工合同》对照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)予以规定，即考虑采用价格指数法、造价信息调整法和其他约定的方式进行调整D、对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用可调条款的形式，即原则上允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单答案：D解析：对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用固定条款的形式，而不是可调条款的形式，且原则上不允许合同当事人在专用合同条款另行约定，除非另有规定。D选项中说采用可调条款形式且允许在专用合同条款另行约定是错误的。A、B、C选项的说法都是正确的。所以说法错误的是D。34.某出口公司对外以CFR报价，如果该公司采用多式联运，应采用()术语为宜。A、FCAB、CIPC、DDPD、CPT答案：D解析：在国际贸易中，CFR术语（CostandFreight）表示成本加运费，即卖方需支付货物运至指定目的港的运费。但当涉及多式联运时，由于运输方式可能包括海运、陆运等多种方式，直接使用CFR可能无法准确反映交易双方的责任和风险。对于多式联运，通常选择更为综合的术语来覆盖所有可能的运输方式。D项CPT（CarriageandPaidTo）表示运费付至（……指定目的地），适用于任何运输方式，且卖方承担货物运至指定目的地的运费，符合多式联运的需求。因此，某出口公司若采用多式联运，应选择CPT术语，即答案D。35.()不属于安全文明施工与环境保护条款。A、安全施工B、文明施工C、环境保护D、效率施工答案：D解析：安全文明施工与环境保护条款主要涉及以下几个方面：1.安全施工：强调施工现场的安全措施和规定，以确保工人和现场人员的人身安全。2.文明施工：注重施工过程中的秩序、整洁和对周围环境的尊重，减少对居民和环境的影响。3.环境保护：要求采取措施减少施工对环境的污染和破坏，保护生态平衡。而“效率施工”不属于安全文明施工与环境保护条款的范畴。因此，正确答案是D。36.关于变更程序，下列说法错误的是()。A、变更程序按照提出变更、变更指示、变更估价执行B、发包人同意承包人根据变更意向书要求提交变更实施方案的，由监理人按合同约定发出变更指示C、监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格D、变更指示只能由监理人发出答案：A解析：根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，变更的程序如下：1.**变更的提出**：发包人同意承包人根据变更意向书要求提交变更实施方案的，由监理人按合同约定发出变更指示。2.**变更指示**：变更指示只能由监理人发出。3.**变更估价**：监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格。因此，变更程序应按照提出变更、变更指示、变更估价执行，选项A说法错误。37.大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下以()为要约。A、招标人发出的招标文件B、投标人提交的投标文件C、招标人发出的招标公告D、招标人发出的中标通知书答案：B解析：在招标投标过程中，投标人根据招标人发布的招标文件进行响应，制作并提交投标文件，投标文件包含了投标人对招标项目的具体承诺和报价等内容，是对招标人要约邀请的实质性回应，具有明确的订立合同的意思表示，符合要约的构成要件。而招标人发出的招标文件、招标公告是要约邀请，招标人发出的中标通知书是承诺。所以通常情况下以投标人提交的投标文件为要约，答案选B。38.卖方在出口货物装运前，应当向()申报，交验有关单证，接受其对货物的查验。A、买方B、公证处C、海关D、承运人答案：C解析：《海关法》第二十四条规定：“进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。进口货物的收货人应当自运输工具申报进境之日起十四日内，出口货物的发货人除海关特准的外应当在货物运抵海关监管区后、装货的二十四小时以前，向海关申报。”因此，正确答案是选项C。39.下列关于勘察设计过程合同管理的说法错误的是()。A、工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况B、发包人应在收到设计人修订的工程设计进度计划后及时完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划C、因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按合同约定承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后10天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按合同约定解除合同并承担责任D、在合同履行过程中，勘察人（设计人）经发包人同意可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人，第三人就其完成的工作成果与勘察人（设计人）向发包人承担连带责任。答案：C解析：C选项错误，因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按合同约定承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后14天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按合同约定解除合同并承担责任，而不是10天。A选项正确，工程设计进度计划对工程设计进度有重要指导和监控作用。B选项正确，发包人需及时对设计人提交的进度计划作出反馈。D选项正确，勘察人（设计人）可以合法分包，且分包方与勘察人（设计人）对发包人承担连带责任。因此，正确答案是C。40.承包人应提前_____天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后_____天内，确定竣工试验具体时间。()A、14;21B、7;14C、21;14D、21;答案：C解析：根据工程实践和相关合同规定，承包人在准备进行竣工试验时，需要提前通知监理人，以便监理人有足够的时间进行准备和安排。通常，这一提前通知的期限是21天，这既给了监理人足够的时间进行必要的准备，也确保了工程的顺利进行。同样，监理人在接到通知后，也需要在一定时间内确定竣工试验的具体时间，这个期限通常是14天。这样的时间安排既合理又符合工程实践的标准。因此，选项C“21;14”是正确的答案。41.在设计合同中，关于发包人工作的说法错误的是()。A、发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人不可要求发包人撤换发包人代表B、发包人负责将项目各阶段设计文件向有关管理部门送审报批，并负责将报批结果书面通知设计人C、发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人D、发包人应按专用合同条款约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料答案：A解析：A选项错误，发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人有权要求发包人撤换发包人代表。B选项正确，发包人负责将项目各阶段设计文件向有关管理部门送审报批，并负责将报批结果书面通知设计人。C选项正确，发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。D选项正确，发包人应按专用合同条款约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料。因此，正确答案是A选项。42.AIA系列合同条件的核心是()。A、191B、A491C、B901D、A201答案：D解析：AIA系列合同条件是美国建筑师协会（AmericanInstituteofArchitects）制定的一套标准合同文件，用于规范建筑项目的各方之间的权利和义务。其中，A201文件是通用条件，也是AIA系列合同条件的核心文件。A201文件通常用于建筑项目的施工合同，它规定了工程项目的范围、时间、质量、成本、支付、保险、变更、争议解决等方面的基本条款和条件。该文件被广泛应用于美国和其他国家的建筑项目中，因为它提供了一个平衡和公平的框架，有助于减少合同纠纷和争议的风险。其他选项A191、A491和B901也是AIA系列合同条件中的文件，但它们的具体内容和用途可能与A201不同。因此，A201被认为是AIA系列合同条件的核心。因此，选项D是正确的答案。43.下列关于协商解除和约定解除权的表述中，不正确的是()。A、约定解除是事前约定的解除，协商解除为事后解除B、约定解除一般为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权C、约定解除不一定最终成就，协商解除则可以导致合同最终解除D、约定解除权是双方解除权，协商解除为单方的行为答案：D解析：合同的解除包括协商解除、约定解除和法定解除。协商解除是指合同生效后，当事人双方协商一致解除合同，是当事人意思自治的表现。约定解除是指当事人在合同中约定了解除合同的条件，当条件成就时，一方或双方可以解除合同。法定解除是指法律规定的解除合同的情形，当出现这些情形时，一方可以解除合同。选项A，根据上述定义，约定解除是在合同签订时就约定好了解除条件，属于事前约定的解除。协商解除是在合同履行过程中，双方协商一致后解除合同，属于事后解除，A选项正确。选项B，根据上述定义，约定解除一般是在当事人一方存在违约的情况下，另一方才享有解除权，B选项正确。选项C，根据上述定义，约定解除不一定最终成就，协商解除则可以导致合同最终解除，这取决于双方的意愿，C选项正确。选项D，根据上述定义，协商解除是双方的行为，需要双方协商一致才能解除合同。约定解除权可以是双方的解除权，也可以是一方的解除权，这取决于合同的约定，D选项错误。44.FIDIC的三个合同条件均适用()合同类型。A、交钥匙B、设计一施工C、设计一采购一施工交钥匙D、总价答案：D解析：FIDIC即国际咨询工程师联合会，其编制的合同条件具有国际性、通用性和权威性。FIDIC的三个合同条件分别是《施工合同条件》（ConditionsofContractforConstruction）、《生产设备和设计-施工合同条件》（ConditionsofContractforPlantandDesign-Build）和《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjects）。这三个合同条件都适用于总价合同类型。总价合同是指在合同签订时，双方约定一个固定的总价，承包商按照合同要求完成工程，业主按照总价支付工程款。这种合同类型对业主来说风险较小，因为工程款在合同签订时就已经确定，不受工程变更和费用增加的影响。而交钥匙合同、设计-施工合同和设计-采购-施工交钥匙合同是不同的项目交付模式，它们与合同条件的适用范围并不直接相关。因此，选项D是正确答案。45.下列关于设计咨询合同重点条款的说法中，错误的是()。A、设计咨询人必须公正诚信地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责B、委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见C、检查可行性研究报告批复意见执行情况是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容D、设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见答案：C解析：选项A：设计咨询人应公正诚信地从事咨询工作，并对咨询报告的客观性和准确性负责，这是设计咨询合同中的基本要求。选项B：委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见，这是为了保证咨询的公正性和客观性。选项C：检查可行性研究报告批复意见执行情况通常不是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容，该阶段的主要任务是进行项目的可行性研究和分析，提供相关的咨询建议。选项D：设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见，这是确保设计文件符合要求的重要措施。综上所述，错误的说法是选项C。46.某国际贸易按FAS这一术语成交，下列表述正确的是()。A、在船上完成交货义务B、买方负责办理有关出口手续C、由卖方订立运输合同与保险合同D、卖方在装运港码头或驳船将货交至指定的船边，履行其交货义务答案：D解析：FAS是国际贸易术语之一，FreeAlongsideShip的缩写，意为“船边交货”，指卖方在装运港将货物放置在码头或驳船上靠近船边，即完成交货义务。在FAS条件下，买方需要负责办理货物的出口手续，同时，卖方需要承担将货物交至指定船边之前的一切费用和风险。选项A：在FAS条件下，卖方需要在装运港将货物交至指定船边，而不是在船上完成交货义务，因此，选项A错误。选项B：在FAS条件下，买方需要负责办理货物的出口手续，而不是卖方，因此，选项B错误。选项C：在FAS条件下，卖方不需要订立运输合同与保险合同，这些义务由买方承担，因此，选项C错误。选项D：在FAS条件下，卖方需要在装运港将货物交至指定船边，即履行其交货义务，因此，选项D正确。因此，正确答案是选项D。47.下列关于出卖人的主要义务的说法中，正确的是()。A、保证标的物的交付品质B、支付价款C、接收并检验标的物D、交付标的物但不需要转让标的物所有权答案：A解析：出卖人的主要义务包括：1.交付标的物：出卖人应按照合同约定的时间、地点和方式将标的物交付给买受人。2.保证标的物的品质：出卖人应保证所交付的标的物符合合同约定的质量标准和要求。3.转让标的物的所有权：出卖人应将标的物的所有权转让给买受人，确保买受人依法取得标的物的所有权。4.承担瑕疵担保责任：出卖人应承担标的物存在瑕疵的担保责任，即在交付标的物时，应确保标的物不存在质量瑕疵或权利瑕疵。根据上述出卖人的主要义务，对选项进行分析：-选项A：保证标的物的交付品质，符合出卖人的主要义务之一。-选项B：支付价款是买受人的主要义务，而非出卖人的义务。-选项C：接收并检验标的物是买受人的权利，而非出卖人的义务。-选项D：交付标的物且需要转让标的物所有权，出卖人不仅要交付标的物，还要确保买受人取得标的物的所有权。因此，正确答案是选项A。48.关于建设工程施工合同及其种类，下列说法错误的是()。A、根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务分包合同B、按照合同价格形式的不同，建设工程施工合同可以分为单价合同和总价合同C、建设工程施工总承包人应具备相应的资质，建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等12个类别D、建设工程施工劳务承包企业资质不再进行类别和等级划分，统一为劳务企业资质答案：B解析：答案解析：建设工程施工合同根据承包内容的不同，确实可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务分包合同，所以A选项正确。而关于合同价格形式，建设工程施工合同一般被划分为固定总价合同、可调总价合同、固定单价合同和可调单价合同，而不是简单地分为单价合同和总价合同，因此B选项错误。对于C选项，建设工程施工总承包人确实需要具备相应的资质，且资质类别包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等12个类别，所以C选项正确。D选项提到的建设工程施工劳务承包企业资质不再进行类别和等级划分，统一为劳务企业资质，这也是正确的。因此，错误的选项是B。49.若将一批成套机械设备从欧洲运到中国，可选择的最经济的运输方式是()运输。A、海洋B、公路C、航空D、铁路答案：A解析：海洋运输是国际贸易中最主要的运输方式，它的优点是运量大、运费低。对于大宗货物的长途运输，海洋运输是最经济的选择。公路运输的优点是灵活性强，可以实现门到门运输，但是它的运量较小，运费相对较高。航空运输的优点是速度快，但是它的运量小，运费昂贵。铁路运输的优点是运量大，运费相对较低，但是它的灵活性较差，无法实现门到门运输。这批成套机械设备属于大宗货物，且从欧洲运到中国距离较远，因此选择海洋运输最为经济。所以，答案是A。50.关于标的物所有权的转移，下列说法正确的是()。A、当事人不可以约定标的物所有权转移的时间B、标的物所有权自合同成立之日起转移C、标的物所有权自交付之日起转移D、除法律规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时发生所有权转移答案：D解析：根据《民法典》第六百零四条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第六百四十一条规定，当事人可以在买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于出卖人。因此，除法律规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时发生所有权转移，选项D正确。51.根据《2010年国际贸易术语解释通则》，在CIF条件下，买方的责任是()。A、负责租船或订舱，并支付到目的港的运费B、负责办理货物运输保险，并支付保险费C、负责办理货物的出口手续D、承担货物在装运港装船后的一切风险答案：D解析：根据《2010年国际贸易术语解释通则》，CIF是成本、保险费加运费（指定目的港），指当货物在装运港越过船舷时，卖方即完成交货。在CIF条件下，买方需要承担货物在装运港装船后的一切风险，包括但不限于货物灭失、损坏、迟延交付等。选项A、B是卖方的责任，选项C中办理货物的出口手续通常也是卖方的责任。因此，正确答案是D。52.招标采购合同与一般合同的基本法律特点不同的是()。A、是一种民事法律行为B、以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的C、通过招标采购程序订立合同D、是合同当事人意思表示一致的协议答案：C解析：一般合同的基本法律特点包括是民事法律行为、以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的、是合同当事人意思表示一致的协议，而招标采购合同除了具有这些一般合同的特点外，还具有一个独特之处，即它是通过招标采购程序来订立的，这是它与一般合同的基本法律特点的不同之处。所以选项C正确。53.合同管理机构的最小单位是()。A、在企业总部设立的合同管理部门B、在企业分公司设立的合同管理部门C、合同管理小组D、在企业子公司设立的合同管理部门答案：C解析：合同管理机构是指在企业中负责合同管理工作的组织或部门。根据企业的规模和业务需求，合同管理机构的设置可以有所不同。一般来说，大型企业可能会在总部设立专门的合同管理部门，负责整个企业的合同管理工作；分公司或子公司也可能会设立相应的合同管理部门，负责本单位的合同管理工作。而对于一些小型企业或业务较为简单的企业，可能会设立合同管理小组，由相关人员兼职负责合同管理工作。因此，合同管理机构的最小单位可以是合同管理小组，选项C正确。54.定金合同自()之日起生效。A、签订B、实际交付定金C、登记D、当事人签字盖章答案：B解析：《民法典》第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。因此，正确答案是选项B。55.下列关于承包人的设计范围的说法中，错误的是()。A、根据我国工程建设基本程序，工程设计依据工作进程和深度不同，一般按初步设计、施工图设计两个阶段进行B、初步设计的内容主要是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目分部工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等C、在工程总承包合同中应明确定义设计工作的范围，确定参与设计的主体及参与的程度D、除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人答案：B解析：答案解析：根据我国工程建设的基本程序，工程设计通常分为初步设计和施工图设计两个阶段，因此A选项描述正确。初步设计主要是确定设计方案、技术经济指标等，并不涉及绘制详细图纸等施工图设计的内容，这部分是施工图设计阶段的任务，所以B选项描述错误。在工程总承包合同中，确实需要明确定义设计工作的范围，包括参与设计的主体及程度，故C选项描述正确。根据一般的合同条款，承包人通常不得将非主体、非关键性工作分包给第三人，除非合同另有约定或经发包人同意，D选项描述正确。因此，错误的选项是B。56.我国A公司欲与朝鲜B公司签订销售合同出口机械设备，拟采取海运方式，A公司负责进口报关及承担包括进口关税在内的所有费用，根据《2010年国际贸易术语解释通则》，应采用的贸易术语是()。A、EXWB、DATC、DAPD、DP答案：D解析：答案解析：DDP术语指卖方在指定的目的地，办理完进口清关手续，将在交货运输工具上尚未卸下的货物交与买方，完成交货。在本题中，A公司负责进口报关及承担包括进口关税在内的所有费用，符合DDP术语中卖方承担最大责任的特点。EXW是卖方承担责任最小的术语；DAT卖方在指定港口或目的地的运输终端交货；DAP卖方在指定目的地交货，但不负责进口清关。综上，应采用的贸易术语是DDP，答案选D。57.《2013版施工合同》明确规定了逾期支付工程款，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的()倍支付违约金。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：答案解析：《2013版施工合同》对于逾期支付工程款的情况有明确规定，依据该合同条款，当发生逾期支付时，违约方需按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。这一规定旨在保障施工方的合法权益，确保工程款项的及时支付。因此，选项B是正确的答案。58.关于招标采购合同的转让，下列说法正确的是()。A、原则上招标人不能将招标采购合同概括转让B、经招标人同意，中标人可以向他人转让中标项目C、经招标人同意，中标人可以将中标项目肢解后分别向他人转让D、目前的法律法规没有对招标采购合同的权利转让作出特别限制答案：D解析：答案解析：关于招标采购合同的转让问题，首先要明确的是，合同转让通常包括合同权利的转让和合同义务的转让。在法律上，对于招标采购合同这类特殊合同，其转让往往受到更严格的限制，以保护招标过程的公正性和合同的严肃性。选项A错误，因为法律上并没有明确规定招标人不能将招标采购合同概括转让，这需要根据具体合同条款和法律规定来判断。选项B错误，因为中标人通常不得随意向他人转让中标项目，这涉及到合同的严肃性和招标的目的。选项C错误，中标项目通常不得被肢解后分别向他人转让，这同样违反了合同的完整性和招标的初衷。选项D正确，目前的法律法规确实没有对招标采购合同的权利转让作出特别限制，但这并不意味着可以随意转让，仍需遵守一般合同法的规定和招标文件的约定。因此，D选项是正确答案。59.关于装运时间的规定方式，下列说法错误的是()。A、明确规定装运时间B、规定收到信用证后一定时间内装运，这种规定方式应用较广C、笼统规定近期装运D、装运时间是买卖合同的主要交易条件，条款应具体明确，并注意船货衔接问题，以免造成有货无船或有船无货的情况发生答案：B解析：在国际贸易中，装运时间的规定方式多样，但需注意其合理性和实际应用。A选项“明确规定装运时间”是常见的做法，为买卖双方提供了清晰的时间框架。C选项“笼统规定近期装运”虽不够具体，但在某些情况下也可接受。D选项强调了装运时间作为买卖合同的重要条件，需要具体明确，并关注船货衔接问题，这是正确的观点。而B选项“规定收到信用证后一定时间内装运”虽然看似合理，但在实际应用中并不广泛。原因在于，它依赖于信用证的收到时间，这个时间是不确定的，可能导致装运时间的延迟或不确定性，增加交易风险。因此，B选项的说法是错误的，是本题的正确答案。60.汇付的支付方式有信汇、票汇和()。A、代汇B、网汇C、电汇D、托收答案：C解析：答案解析：汇付是国际贸易支付方式之一，通常涉及付款人通过银行将款项汇给收款人。信汇、票汇和电汇是常见的汇付方式。-信汇（MailTransfer）：付款人将款项交给当地银行，由银行开具付款委托书，通过邮寄方式将付款委托书寄给收款人所在地的银行，委托其向收款人付款。-票汇（DemandDraft）：付款人向当地银行购买银行汇票，然后将汇票寄给收款人，收款人可以凭汇票向汇票上指定的银行取款。-电汇（TelegraphicTransfer）：付款人通过银行发送电子汇款指令，将款项直接汇入收款人银行账户。电汇是最快捷的汇付方式，但通常费用也较高。托收（Collection）是另一种国际贸易支付方式，与汇付不同，它是出口商向进口商收取款项的一种方式，通常涉及委托银行代表出口商向进口商收款。因此，选项C正确。61.受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于()。A、代理人B、监理人C、受托人D、委托人答案：C解析：根据相关法律规定和技术合同的性质，受托人在利用委托人提供的技术资料和工作条件进行工作时，其通过自身的智力劳动所产生的新的技术成果，在没有特别约定的情况下，应当归受托人所有，这体现了对受托人创造性劳动成果的尊重和保护。所以答案选C。62.专业分包人按照计量程序约定的时间向总承包人提交进度付款申请单后，总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后()天内完成审核。A、20B、21C、25D、28答案：B解析：根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后21天内完成审核。因此，选项B是正确答案。63.目前中标合同采用的书面形式应当指()形式。A、合同书B、信件C、数据电文D、电子邮件答案：A解析：《中华人民共和国民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。在实际应用中，合同书是最常见的书面合同形式，它通常由双方或多方当事人签署，具有明确的条款和约定，是一种具有法律效力的文件。而信件、数据电文和电子邮件等形式虽然也可以作为书面合同的形式，但在一些情况下可能需要进一步的证明和确认，以确保合同的有效性和可执行性。因此，选项A是正确的答案。64.下列各项不属于项目管理咨询合同所具有的特点的是()。A、合同主体具有较强的专业属性B、合同标的具有特殊性C、合同服务方式的特殊性D、合同具有创造性答案：C解析：项目管理咨询合同具有以下特点：1.合同主体具有较强的专业属性：项目管理咨询需要专业的知识和技能，合同主体通常是具备相关专业背景和经验的项目管理咨询公司或专家。2.合同标的具有特殊性：合同标的是项目管理咨询服务，涉及项目的规划、组织、执行、监控和评估等方面，与一般的货物或服务合同有所不同。3.合同服务方式的特殊性：项目管理咨询服务通常是以咨询报告、建议、培训等形式提供，需要与客户进行密切沟通和合作。4.合同具有创新性：项目管理咨询需要根据客户的需求和项目的特点，提供创新的解决方案和建议，因此合同也具有一定的创新性。选项C合同服务方式的特殊性并不是项目管理咨询合同所特有的特点，其他类型的服务合同也可能具有类似的特点。因此，正确答案是C。65.下列关于各类用地使用权出让最高年限的说法错误的是()。A、综合或者其他用地50年B、工业用地50年C、教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D、商业、旅游、娱乐用地50年答案：D解析：《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，商业、旅游、娱乐用地的使用权出让最高年限为40年，而不是50年。A选项综合或者其他用地50年正确；B选项工业用地50年正确；C选项教育、科技、文化、卫生、体育用地50年正确。所以答案选D。66.土地出让合同应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额()的违约金。A、2‰B、1%C、1‰D、2%答案：C解析：根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额1‰的违约金。滞纳金随同土地出让收入一并缴入地方国库。因此，正确答案是选项C。67.根据《担保法》，收受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A、支付违约金、赔偿金B、返还定金C、返还定金并支付违约金、赔偿金D、双倍返还定金答案：D解析：《担保法》第八十九条规定：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。因此，选项D正确。68.关于合同权利义务的概括转让，下列说法错误的是()。A、权利义务的概括转让必须经对方同意B、合同权利义务的概括转让须以合法有效的合同存在为前提C、权利义务的概括转让只包括合同部分权利义务的转移D、概括转让只发生在双务合同中答案：C解析：合同权利义务的概括转让是指将合同中的全部权利和义务一并转让给第三人。《中华人民共和国民法典》第五百五十五条规定，当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。根据上述条款可知，A选项说法正确。B选项说法正确，合法有效的合同是概括转让的前提。C选项说法错误，合同权利义务的概括转让并非仅包括部分权利义务的转移，而是全部权利义务的转让。D选项说法正确，概括转让通常发生在双务合同中，因为双务合同中双方的权利和义务是相互关联的。因此，答案为C选项。69.下列关于“发包人要求”的说法中，不正确的是()。A、“发包人要求”应当是完备的B、“发包人要求”必须明确定义发包人要求的内容C、“发包人要求”应该让业主选择最合适的投标人D、“发包人要求”不需要足够详细，否则会限制承包人的创造力答案：D解析：“发包人要求”在工程项目中通常指的是发包方（通常是业主或建设单位）对承包方（如施工单位）的具体要求和期望。这些要求应当清晰、完备，并且明确定义，以确保承包方能够准确理解并按照要求进行工作。同时，这些要求也应当为业主提供足够的信息，以便其能够选择最合适的投标人。选项A指出“发包人要求”应当是完备的，这是正确的，因为这些要求需要涵盖项目的所有关键方面。选项B提到“发包人要求”必须明确定义发包人要求的内容，这也是正确的，明确的要求有助于避免误解和纠纷。选项C说“发包人要求”应该让业主选择最合适的投标人，这同样是正确的，因为详细和明确的要求有助于业主评估不同投标人的能力和适合度。选项D声称“发包人要求”不需要足够详细，否则会限制承包人的创造力，这是不正确的。实际上，“发包人要求”需要足够详细，以确保承包方能够准确理解并按照要求进行工作，同时保证项目的质量和预期目标。因此，选项D是不正确的，答案是D。70.下列不属于工程设计责任保险应承担责任的是()。A、建设工程周边的物质损失B、第三者人身伤亡C、财产损失D、费用的赔偿责任答案：A解析：工程设计责任保险主要承保的是因设计错误或疏忽导致的损失。通常这类保险会覆盖由于设计错误导致的第三者人身伤亡、财产损失以及由此产生的相关费用赔偿责任。然而，它通常不会承保建设工程周边的物质损失，因为这属于更广泛的工程保险或财产保险的范畴，而不是特定于设计责任的保险。因此，选项A是正确的答案。71.关于保险合同重点条款，下列说法错误的是()。A、在不记名式货物运输保险合同中，保险单无须记明投保人的姓名，随保险标的物的转移而一并同时转让第三人B、人身保险中的保险标的是各种财产本身或其有关的利益或责任C、保险金额是指保险人计算保险费的根据和承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额D、保险金额不应超过保险财产的价格答案：B解析：人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险，而各种财产本身或其有关的利益或责任通常属于财产保险的范畴。因此，选项B的说法错误，是本题的正确答案。72.下列情形中，不具备招标条件的是()。A、发包人在进行工程发包时，先不对外公开进行招标，而是先邀请部分施工企业组织进行内部招标B、发包人不委托招标代理机构组织招标而自己组织招标C、招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，未在招标文件中如实载明D、依法必须招标的项目，发包人先确定一家施工单位，且在该施工单位已进场施工之后，发包人再组织补办招标程序答案：C解析：A选项：内部招标也是招标的一种方式，只要符合相关法律法规和程序，是可以进行内部招标的。B选项：发包人可以自行组织招标，也可以委托招标代理机构组织招标，这是发包人的权利。C选项：根据《招标投标法》第九条规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。因此，C选项不具备招标条件。D选项：在施工单位进场施工之后再补办招标程序，属于“先斩后奏”，这种行为违反了招投标的程序规定。综上所述，正确答案是C。73.下列发包人向勘察人（设计人）提出索赔要求不合理的是()。A、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果遗漏，发包人可提出减少支付设计费B、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误，发包人可提出赔偿索赔C、因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔D、勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出工期索赔答案：D解析：答案解析：在合同法律关系中，发包人与勘察人（设计人）之间的权利义务关系应依据合同条款确定。通常，如果勘察人（设计人）提交的勘察设计成果有遗漏或错误，或者因其他原因给发包人造成损失，发包人有权提出索赔。然而，对于工期索赔，通常只有在合同中明确约定了勘察设计文件的提交时间，并且该时间对项目建设工期有决定性影响时，发包人才能因勘察设计文件的迟延提交而提出工期索赔。若合同中没有这样的明确约定，或者迟延提交并未实际影响项目建设工期，则发包人提出工期索赔是不合理的。因此，选项D描述了一种可能不合理的索赔情况，是正确答案。74.买方办理的开证申请书的内容应以()为依据。A、买卖合同B、销售合同C、信用证D、书面合同答案：A解析：开证申请书是开证申请人在申请开立信用证时向开证行提交的书面文件。它的主要内容包括货物描述、价格条款、付款方式、运输条款等，这些内容都应该与买卖合同中的条款一致。只有这样，开证行才能根据开证申请人的要求开出符合合同规定的信用证。因此，正确答案是选项A。75.招标采购合同履行与控制的主要内容不包括()。A、合同目标管理与激励B、合同交底管理C、合同重点要素管理D、合同风险梳理答案：D解析：在招标采购合同的履行与控制过程中，通常会涉及到一系列的管理活动和步骤以确保合同的顺利执行。对于给定的选项：A.合同目标管理与激励：这是合同履行过程中不可或缺的一部分，旨在确保合同各方能够按照既定的目标前进，并通过激励措施鼓励各方积极履行合同义务。B.合同交底管理：合同交底是合同执行前的一个重要步骤，它确保合同各方对合同内容、要求、责任等有清晰的理解，从而避免后续执行中的误解和纠纷。C.合同重点要素管理：在合同履行过程中，对合同中的关键要素（如价格、交货期、质量标准等）进行重点管理，以确保这些要素得到妥善执行。D.合同风险梳理：虽然合同风险梳理是合同管理中的一个重要环节，但它通常不是合同履行与控制的主要内容。合同风险梳理更多地是在合同订立前或订立阶段进行的，以识别和评估潜在的合同风险，并制定相应的风险应对措施。因此，根据题目要求，招标采购合同履行与控制的主要内容不包括“合同风险梳理”，即选项D。76.保证合同属于()。A、诺成合同B、实践合同C、有偿合同D、法定担保答案：A解析：保证合同是指保证人（通常是第三方）与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。保证合同是一种诺成合同，即只要双方当事人意思表示一致，合同即成立，而不需要以交付标的物或者履行其他行为为合同成立的要件。因此属于诺成合同，选A。77.某国内货物买卖合同中约定：“合同订立时支付货款，在买方所在地交付货物。”在实际履行中，若货物在运输途中出现灭失或毁损，该风险应由()承担。A、买方B、卖方C、买卖双方共同D、最终用户答案：B解析：根据约定，交货地点在买方所在地，在货物运输途中货物的所有权仍属于卖方，且风险随所有权转移。所以货物在运输途中出现灭失或毁损，该风险应由卖方承担。故答案选B。78.关于特许经营合同履行过程中的动态管理，下列说法错误的是()。A、项目建设管理重点监管项目建设质量、安全、产品及服务质量B、价格调整管理主要结合市场情况、运营成本以及消费者承受能力等进行合理调整C、合同变更管理主要针对特许经营范围、期限等进行管理D、争议解决管理主要涉及对争议解决方式、争议解决机制、争议解决机构等的管理答案：A解析：根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，特许经营合同履行过程中的动态管理主要包括项目建设管理、价格调整管理、合同变更管理和争议解决管理等方面。-项目建设管理重点监管项目建设质量、安全、进度和资金使用等，确保项目按照合同约定和相关法律法规的要求进行建设，A选项说法不完整。-价格调整管理主要结合市场情况、运营成本以及消费者承受能力等进行合理调整，以保障特许经营者和消费者的合法权益，B选项说法正确。-合同变更管理主要针对特许经营范围、期限、价格等进行管理，以适应项目实际情况和法律法规的变化，C选项说法正确。-争议解决管理主要涉及对争议解决方式、争议解决机制、争议解决机构等的管理，以保障争议能够得到及时、公正的解决，D选项说法正确。因此，说法错误的是A选项。79.投保人应当具备的条件不包括()。A、具备相应的民事行为能力B、投保人应当支付保险费用C、人身保险合同的投保人在投保时必须对保险标的具有保险利益D、投保人只能是自然人答案：D解析：根据《保险法》的规定，投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。选项A，具备相应的民事行为能力是成为投保人的基本条件之一，因为投保人需要理解保险合同的条款和内容，并能够做出明智的决策。选项B，支付保险费用是投保人的主要义务之一，只有支付了保险费用，保险合同才能生效。选项C，人身保险合同的投保人在投保时必须对保险标的具有保险利益，这是为了防止道德风险和不当得利。选项D，投保人可以是自然人，也可以是法人或其他组织。例如，企业可以为其员工购买团体保险，此时企业就是投保人。综上所述，选项D错误，投保人不只能是自然人，还可以是法人或其他组织。80.下列咨询合同中，可以作为筹集建设资金依据的是()。A、工程造价咨询合同B、项目前期咨询合同C、设计咨询合同D、项目管理咨询合同答案：A解析：工程造价咨询合同主要涉及工程建设项目的造价确定和控制等方面，其中包括对建设项目投资的估算、概算、预算等，这些信息对于筹集建设资金非常重要，可以作为确定资金需求和融资计划的依据。而项目前期咨询合同主要侧重于项目的策划和可行性研究等前期工作，设计咨询合同主要针对设计方面，项目管理咨询合同主要关于项目的管理，它们对于筹集建设资金的直接作用相对较小。因此，选项A正确。81.合同当事人可以协商确定缺陷责任期，并且可以约定期限延长，但缺陷责任期最长不超过()个月。A、12B、18C、24D、36答案：C解析：根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号）第二条第三款规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。因此，正确答案是选项C。82.工程总承包合同中的索赔不包括()。A、承包人索赔的提出B、承包人索赔处理程序C、承包人提出索赔的期限D、承包人提出索赔的数额答案：D解析：工程总承包合同中的索赔通常涉及索赔的提出、处理程序以及提出的期限等方面，而索赔的数额并不是索赔本身的流程或要素，只是在具体处理索赔时可能会涉及到对损失或费用的计算结果。所以选项A承包人索赔的提出、选项B承包人索赔处理程序、选项C承包人提出索赔的期限都是工程总承包合同中索赔的常见内容，而选项D承包人提出索赔的数额不属于索赔的基本构成部分。因此，正确答案是D。83.各种国际贸易术语中，就卖方承担的货物风险而言，下列说法正确的是()。A、CIF比FOB风险大B、FOB比CIF风险大C、IF与FOB风险相同D、无法判断答案：C解析：FOB是指卖方在指定的装运港将货物交至买方指定的船上，卖方不负责办理出口清关手续，也不负责将货物装上买方指定的船只。而CIF则是指卖方负责租船订舱并支付运费，将货物装上船并办理保险，支付保险费。在FOB术语下，卖方需要承担货物在装运港越过船舷之前的一切风险；而在CIF术语下，卖方需要承担货物在装运港装上船之前的一切风险。因此，在这两种术语下，卖方承担的货物风险是相同的，都是从货物装上船时起转移给买方。需要注意的是，在实际的国际贸易中，风险的大小还会受到其他因素的影响，如运输方式、货物的性质等。因此，在选择贸易术语时，买卖双方需要综合考虑各种因素，以确定最合适的术语。综上，正确答案是选项C。84.()不受地面限制，可以四通八达地通往世界各地。A、海洋运输B、航空运输C、公路运输D、国际铁路联运答案：B解析：航空运输具有速度快、效率高、不受地面限制等优点，可以在短时间内将货物和人员运送到世界各地，因此选项B正确。海洋运输虽然也可以通往世界各地，但受航线和港口的限制，运输速度较慢；公路运输主要适用于国内短途运输，无法实现跨国运输；国际铁路联运则需要依赖铁路网络，也存在