酒店水暖施工合同

酒店水暖施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于甲方为酒店的业主，拥有酒店的完全所有权和控制权，并需要进行水暖工程施工；乙方为具有相应资质的水暖工程施工单位，愿意承担酒店水暖工程施工任务。双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：酒店水暖工程施工1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责酒店的水暖系统施工，包括但不限于给排水系统、供暖系统、热水系统等的设计、安装、调试和验收。第二条工程进度2.1工程工期：（具体天数）自双方签订合同之日起计算。2.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并采取合理措施减少工期延误。第三条工程质量3.1乙方应按照我国相关法律法规、国家标准和行业标准进行工程施工，保证工程质量。3.2工程质量保修期为：（具体时间）自工程竣工验收合格之日起计算。3.3乙方在保修期内负责解决工程质量问题，包括但不限于返修、更换损坏零部件等。第四条工程款项4.1工程总造价为：（金额），币种为人民币。4.2甲方支付工程款项分三个阶段，分别为：（比例1）预付款，（比例2）进度款，（比例3）验收合格款。具体支付时间及金额由双方在补充协议中约定。4.3乙方应提供合法的税务发票。第五条合同的变更和解除5.1双方同意，合同的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×0.1%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。6.3双方的其他违约行为按照我国相关法律法规和本合同约定处理。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程施工活动。8.2双方应保护对方的商业秘密，不得泄露合同内容和双方之间的交易信息。8.3双方可就本合同的未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条合同的生效、修改和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的修改和解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方税务登记证复印件3.乙方资质证书复印件4.工程设计图纸5.工程预算书6.工程进度计划表7.工程质量保修书8.银行账户信息二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款项的，属于违约行为。3.双方的其他违约行为按照我国相关法律法规和本合同约定进行认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指酒店的业主，拥有酒店的完全所有权和控制权。2.乙方：指具有相应资质的水暖工程施工单位。3.工程总价：指双方约定的工程完成后的总费用。4.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：乙方应负责整改并及时解决，确保工程质量。3.工程款项支付延误：甲方应及时支付工程款项，避免违约。4.合同变更或解除：双方应协商一致，并签订书面协议。五、所有应用场景：1.适用于酒店业主与具有资质的水暖工程施工单位之间的