设计公司彩钢瓦安装合同协议书

设计公司彩钢瓦安装合同协议书合同编号：__________设计公司彩钢瓦安装合同协议书合同各方：全称：________________地址：________________联系电话：________________全称：________________地址：________________联系电话：________________鉴于：2.施工方具备彩钢瓦安装的资质和经验，愿意为业主提供彩钢瓦安装服务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围（1）彩钢瓦的采购；（2）彩钢瓦的运输；（3）彩钢瓦的安装；（4）施工期间的售后服务；（5）双方约定的其他事项。第二条合同价格2.1施工方应按照业主提供的施工图纸和工程量清单，完成本合同约定的工作内容。2.2双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主支付施工方合同总价款的30%；（2）施工完成后，业主支付施工方合同总价款的60%；（3）质保期结束后，业主支付施工方合同总价款的10%。第三条施工期限3.1施工方应在本合同约定的施工期限内完成彩钢瓦的安装工作。3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，至彩钢瓦安装完毕、验收合格之日止。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业标准，以及业主提供的施工图纸和specifications，保证彩钢瓦安装的质量。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督和检查，施工方应予以配合。4.3彩钢瓦安装完成后，施工方应按照业主的要求进行验收，验收合格的，双方签署验收报告。第五条售后服务5.1施工方应提供____个月的质保期，质保期内出现的质量问题，施工方负责及时修复。5.2质保期结束后，施工方应按照业主的要求，提供相应的售后服务。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日止。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.验收报告4.售后服务记录5.质保期维修记录二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：指施工方未按照合同约定的施工期限完成彩钢瓦安装工作。2.施工质量不符合约定：指施工方完成的彩钢瓦安装工作不符合国家和行业标准，或未按照业主提供的施工图纸和specifications进行施工。3.施工方未提供售后服务或服务不符合约定：指施工方在质保期内未按照业主要求提供售后服务，或提供的售后服务不符合合同约定。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，承担合同义务并享有合同权利的一方。2.乙方：指合同中的施工方，承担合同义务并享有合同权利的一方。3.合同总价款：指双方约定的合同完成后的总金额。4.质保期：指合同约定的一段时间，在此时间内施工方对施工质量承担保证责任。5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工期限。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，业主有权要求施工方及时修复，并可根据合同约定要求赔偿。3.售后服务纠纷：如施工方未按照约定提供售后服务，业主可向施工方提出书面异议，并要求施工方在规定时间内予以解决。五、所有应用场景