2024建设工程合同纠纷和管辖 工程

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程范围与内容1.1本合同所指的建设工程范围为：__________（具体工程内容）。1.2乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。第二条工程质量与标准2.1乙方应按照我国相关法律法规、国家标准、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。2.2工程质量标准为：__________（具体质量标准）。第三条工程进度与工期3.1工程计划开工日期为：__________。3.2工程计划竣工日期为：__________。3.3乙方应确保工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条合同价格与支付4.1乙方向甲方提供的工程造价为：__________（具体价格）。4.2甲方应按照下列付款方式向乙方支付合同价款：（1）__________（付款方式一）；（2）__________（付款方式二）；4.3乙方完成工程后，甲方应按照约定的时间、方式支付合同价款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方应承担由此产生的费用。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应支付乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：__________。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________注意事项：1.明确工程范围与内容：在签订合同前，双方应详细明确工程的范围与内容，确保乙方按照甲方的要求完成工程。解决办法：在合同第一条中详细描述工程范围与内容，并可附上相关设计文件和图纸，以避免误解和争议。2.工程质量与标准：乙方应保证工程质量符合国家标准和行业标准，以及设计文件要求。解决办法：在合同中明确规定质量标准，并可设立质量验收标准，由甲方进行验收。3.工程进度与工期：乙方应确保工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。解决办法：在合同中明确工程进度计划和工期要求，并设立违约责任条款，规定乙方的违约责任。4.合同价格与支付：双方应明确合同价格和支付方式，确保甲方按时支付合同价款。解决办法：在合同中明确规定价格和支付方式，并设立逾期付款违约金条款，以保障双方的权益。5.违约责任：双方应明确违约责任，以便在违约情况下采取相应措施。解决办法：在合同中设立违约责任条款，明确规定各方在违约情况下的责任和处理方式。6.争议解决：双方应明确争议解决方式，以避免合同履行过程中产生纠纷。解决办法：在合同中明确规定争议解决方式，如友好协商和诉讼等，并明确合同签订地人民法院为管辖法院。法律名词及名词解释：1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程等新建、扩建、改建工程。2.甲方：指为建设工程的需求方，负责提出工程要求、组织设计和施工、支付合同价款等。3.乙方：指为建设工程的施工方，负责完成工程的设计、施工、验收等工作。4.工程范围与内容：指乙方应完成的工程任务和工程项目的具体内容。5.工程质量：指工程满足使用目的的性能、安全性、可靠性、耐久性等方面的综合性能。6.工程进度：指工程按计划完成的程度和速度。7.工期：指工程从开工到竣工验收的期限。8.合同价格：指双方约定的完成工程所需支付的价款。9.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。10.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如住宅、商业、工业、公共设施等新建、扩建、改建工程。2.适用于土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程等。3.适用于甲方为需求方，乙方为施工方的情况。补充条款：1.环境保护条款：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。如乙方未遵守环境保护规定，甲方有权要求乙方采取补救措施，并承担相应责任。2.安全生产条款：乙方应按照国家安全生产法律法规，确保工程施工过程中的安全生产。如乙方发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应责任。3.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方的知识产权，未经对方授权，不得使用对方的商标、专利、著作权等。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。5.法律变更条款：如果合同履行过程中，国家法律法规发生变更，影响合同的履行，双方应根据变更后的法律法规协