2024食用粉丝公司建设工程施工合同管理

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为实施2024食用粉丝公司建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：2024食用粉丝公司建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同工期2.1工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。2.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条合同价格3.1双方约定工程价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、人工、设备、机械使用等费用。3.3合同价格如需调整，应由双方协商确定。第四条付款方式（1）按工程进度分阶段付款；（2）工程验收合格后一次性付款；（3）其他方式：____________________。4.2甲方支付乙方工程款时，应扣除合同价款5%的质量保证金。质量保证金在工程验收合格后__个月内无息退还。第五条工程质量5.1乙方应按照约定的标准和质量要求完成工程。5.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。5.3工程验收合格后，乙方应承担质量保证期内出现的质量问题的修复责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。6.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等。解决办法：当合同执行中出现违反上述法律法规的情况时，应立即停止相关行为的执行，并及时采取补救措施，必要时依法向有关部门报告。2.合同双方应确保所提供的工程设计、施工方案、材料及设备等符合国家及行业相关标准和规定。解决办法：合同双方在合同执行过程中应相互监督，确保各项内容的合规性。如发现不符合标准的，应立即要求整改，确保工程质量。3.合同双方应严格按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程。解决办法：合同双方应设立专门的项目管理团队，对工程进度、质量、安全等方面进行严格监控，确保工程按期、高质量完成。4.合同款项的支付与退还应严格按照合同约定执行。解决办法：甲乙双方应设立专门的财务部门，按照合同约定的付款节点和金额进行款项的支付。如因特殊情况需要调整的，应书面协商一致。5.合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。解决办法：当双方发生争议时，应及时沟通，寻求共识，以和平方式解决问题。如协商不成，可依照合同约定选择仲裁或诉讼解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人。3.工程：指合同中约定的建设项目，包括项目的全部工程内容和相关的附属工程。4.工期：指合同中约定的工程开始和结束的时间。5.工程价款：指合同中约定的乙方完成工程应得的价款。6.质量保证金：指为确保工程质量，合同双方约定从工程价款中扣除的一定比例的款项。7.违约金：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应向对方支付的违约补偿。8.滞纳金：指合同一方未按约定时间支付价款时，应向对方支付的逾期付款的违约金。9.工程验收：指工程完成后，由甲方组织的对工程质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。10.质量保证期：指合同约定的工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。应用场合：1.适用于2024食用粉丝公司建设工程的施工合同管理。2.适用于甲方作为发包方，乙方作为承包方的情况。3.适用于工程包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等类型的施工合同。补充条款：1.工程变更条款：当合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价款发生变化的，双方应按照约定的变更程序和价格调整机制进行调整。2.不可抗力条款：当合同执行过程中出现不可抗力事件，如自然灾害、社会事件等导致工程无法正常进行的，双方应按照约定的不可抗力事件处理办法进行协商解决。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.争议解决条款：双方因履行本合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附件列