2024建设工程合同的结算单_第1页
2024建设工程合同的结算单_第2页
2024建设工程合同的结算单_第3页
2024建设工程合同的结算单_第4页
2024建设工程合同的结算单_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________一、工程概况1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程内容:________________1.4工程预算:人民币(大写):________________元整(小写):________________元1.5工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。二、付款方式及结算2.1甲方按照双方约定的进度,分期向乙方支付工程款项。具体支付方式如下:(1)工程进度达到____%,支付工程款的____%;(2)工程进度达到____%,支付工程款的____%;(3)工程竣工验收合格后,支付剩余的工程款。2.2乙方应当按照合同约定的工程质量和工期要求,完成工程建设。工程竣工后,甲方应当组织验收。验收合格的,甲方应当按照本合同约定支付工程款。验收不合格的,乙方应当按照甲方的要求整改,直至达到合同约定的质量标准。2.3乙方应当在合同约定的工程进度达到相应比例时,向甲方提交工程进度报告及工程款支付申请。甲方应当在收到申请后____个工作日内进行审核,并将审核结果通知乙方。2.4甲方逾期支付工程款的,应当按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×每日违约金比例(‰)。三、违约责任3.1甲方逾期支付工程款、乙方未按约定时间完成工程的,均视为违约。违约方应当按照本合同约定承担违约责任。3.2乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的,甲方有权要求乙方拆除、重做或者返工,由此产生的费用由乙方承担。3.3因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行,根据不可抗力的影响,甲方和乙方可以协商决定是否解除合同、延长工期或者调整工程价款。四、争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________代表(签名):________________代表(签名):________________日期:____年__月__日日期:____年__月__日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。解决办法:双方在签订合应仔细阅读合同全文,确保合同内容符合法律法规的要求。如有疑问,可咨询专业法律人士。2.双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。解决办法:双方应明确了解并履行合同中的各项条款,如遇到履行困难或争议,应及时沟通协商,寻求解决方案。3.合同中的名词和术语应准确理解,如有歧义,应予以明确。解决办法:双方在签订合应对合同中的名词和术语进行详细解释,确保双方理解一致。如出现歧义,可通过协商修改合同内容,以消除误解。4.合同的修改和补充应书面进行,并由双方签字盖章确认。解决办法:如需对合同内容进行修改或补充,应书面提出修改意见,经双方协商一致后,签订书面修改协议,并由双方签字盖章确认。5.合同的履行过程中,如发生不可抗力事件,双方应按合同约定处理。解决办法:双方应密切关注工程进度,一旦发生不可抗力事件,应及时通知对方,并根据合同约定协商处理,必要时可寻求专业法律人士的帮助。6.合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:在争议发生时,双方应保持冷静,积极寻求协商解决途径。如协商无果,应按照合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指承担工程建设责任的一方。2.乙方:指承担工程建设实施的一方。3.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整合同关系、保护合同当事人合法权益、维护社会经济秩序的法律规范。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.违约金:指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照合同约定向对方支付的金钱。6.工程进度报告:指乙方按照合同约定,在工程进度达到相应比例时,向甲方提交的关于工程进展情况的报告。7.验收合格:指工程按照合同约定的质量标准和技术要求,经过甲方组织验收,达到预定目的,可以投入使用或者交付他人的状态。应用场合:1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的情况,包括但不限于房屋建筑工程、道路工程、桥梁工程、水利工程等。2.适用于乙方作为施工方,按照甲方的要求进行工程建设的情况。3.适用于双方在工程建设过程中,对工程的质量、进度、付款等方面有明确约定的情况。补充条款:1.工程变更条款:如工程在履行过程中,出现变更情况,双方应按照本合同约定的变更程序进行协商。2.工程延期条款:如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按期完成,双方应按照本合同约定的延期程序处理。3.工程质量保修条款:乙方应对工程质量承担保修责任,如工程出现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复或赔偿。4.安全事故处理条款:如工程建设过程中发生安全事故,双方应按照本合同约定的程序进行处理。5.知识产权保护条款:双方应尊重并保护对方的知识产权,如涉及专利、商标等,应按照本合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论