2024基建项目施工合同范本

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商愿意承建该项目，并保证按照约定的质量、安全、进度等要求完成施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1本合同适用于项目的设计、采购、施工、验收等全过程。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范、工程量清单等相关资料，完成项目的施工任务。1.3承包商应承担项目施工过程中的所有风险，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的风险。第二条合同价格与支付2.1双方确认，项目施工合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照双方约定的付款节点和比例，向承包商支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后10日内，支付合同总价款的5%；（2）工程进度达到20%时，支付合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总价款的20%；（5）工程验收合格后，支付合同总价款的5%。2.3承包商应按照相关法律法规和行业规范，开具合法、有效的发票。第三条工程质量与标准3.1承包商应严格按照业主提供的施工图纸、技术规范等进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。3.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。3.3工程质量问题导致的返工、维修等费用，由承包商承担。第四条工程进度与工期4.1双方确认，项目施工合同约定的工期为____个月。4.2承包商应确保工程按照约定的工期顺利进行，如因承包商原因导致工期延误的，应按照合同约定承担违约责任。4.3业主应配合承包商办理相关施工手续，确保工程顺利推进。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工过程中的安全生产。5.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。5.3发生安全事故的，承包商应立即报告业主，并按照相关法律法规的规定处理。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2承包商未按照约定的质量、安全、进度等要求完成施工的，业主有权要求承包商整改、赔偿损失，并按照约定扣除相应的合同价款。6.3业主未按照约定支付合同价款的，承包商有权拒绝继续施工，并按照约定追究业主的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律规定，必要时可咨询专业法律顾问。2.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假信息，应承担相应法律责任。解决办法：双方在签订合同前，对对方提供的信息进行核实，如有疑问可要求对方提供证明材料。3.合同价款的支付和收取应符合国家税务政策和行业规范，依法开具正规发票。解决办法：双方按照约定支付和收取合同价款，并依法开具发票，确保合同款项的合规性。4.工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准，确保工程安全、环保。解决办法：承包商应按照施工图纸、技术规范等进行施工，业主有权对工程质量进行监督和验收。5.双方应严格遵守合同约定的工期，如因特殊情况导致工期延误，应协商解决。解决办法：双方根据实际情况协商调整工期，并按照约定承担相应的责任。6.合同履行过程中如发生争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。解决办法：双方积极沟通，寻求共识，如有必要，可聘请专业律师协助解决争议。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。解释：甲方为本项目的委托方，负责委托乙方进行项目的施工。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。解释：乙方为项目的承包方，负责按照甲方的要求完成项目的施工。3.合同总价款：指双方约定的完成项目施工后，乙方应获得的全部报酬。解释：合同总价款为双方约定的固定金额，包括项目的设计、采购、施工、验收等全过程的费用。4.工程进度：指项目施工过程中，完成的工程量占整个工程量的比例。解释：工程进度反映了项目施工的进展情况，根据工程量的完成情况来计算。5.工程验收：指项目完成后，甲方对乙方施工质量、安全、进度等方面的检查和评定。解释：工程验收旨在确保项目施工符合国家相关法律法规和行业标准，达到甲方要求。6.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务，应承担的法律责任。解释：违约责任包括赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等形式，具体根据合同约定和法律规定确定。应用场合：1.适用于各类基建项目，如房屋建筑、道路桥梁、水利工程等。2.适用于工程项目的设计、采购、施工、验收等全过程。3.适用于委托方与承包方之间的合同关系。补充条款：1.双方在合同履行过程中，如需调整合同内容，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。2.如因国家法律法规、政策调整导致合同无法履行，双方应协商解决，并可签订书面补充协议。3.合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，恢复现场原状，并承担相关费用。4.双方应遵守合同保密条款，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。