2024维修施工合同范本

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为维修施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的维修施工方，双方经友好协商，就维修施工项目达成如下协议：第一条项目概述1.1项目名称：（项目名称）1.2项目地点：（项目地点）1.3项目内容：（项目内容）第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币（大写）：（金额），即（小写）：（金额）。2.2乙方在合同签订后（时间）内，向甲方提交正式的发票。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工方案进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保项目达到设计要求和质量标准。3.3乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。3.4乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全生产。第四条付款方式4.1本项目的付款分为（阶段）付款，具体付款比例和时间如下：（1）阶段一：（比例）、（时间）（2）阶段二：（比例）、（时间）（3）阶段三：（比例）、（时间）4.2甲方在收到乙方的工程进度报告和验收合格证明后，按照约定比例支付相应款项。4.3乙方应提供正规发票，甲方在收到发票后（时间）内支付款项。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01×逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：一旦发现虚假信息，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。2.乙方应严格按照施工图纸、技术要求和施工方案进行施工，确保项目质量。如乙方未按照要求施工，甲方有权要求乙方整改或重新施工，并由乙方承担相应费用。3.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，如有延误，应承担违约责任。解决办法：甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01×逾期天数。4.乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全生产。如乙方违反相关规定，甲方有权要求乙方停工，并要求乙方承担相应法律责任。5.如甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。解决办法：违约金计算方式同第五条第5.2款。6.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同所述维修施工项目的业主。2.乙方：指本合同所述具备相应资质和能力的维修施工方。3.合同总价：指本合同约定的维修施工项目的总费用。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。5.施工图纸：指本合同所述维修施工项目的详细设计图纸。6.技术要求：指本合同所述维修施工项目所需遵循的技术标准和规范。7.施工方案：指本合同所述维修施工项目的施工计划和工艺流程。8.安全生产：指在施工过程中，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保人身和财产安全。9.管辖权：指对合同争议有审理权的法院。应用场合：1.适用于各类建筑物的维修施工项目，包括但不限于住宅、商业、办公楼等。2.适用于各类维修施工项目，包括但不限于水电维修、管道疏通、设备安装、墙面翻新等。补充条款：1.甲方如需变更施工内容或规模，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可变更。变更导致的费用增减按合同约定的比例分担。2.乙方如需延期施工，应提前书面通知甲方，并经甲方同意。甲方同意延期不代表放弃追究乙方的违约责任。3.如遇不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致施工无法正常进行，双方应协商暂停或终止合同，并根据实际情况协商解决。4.本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并由双方代表签字（或盖章）生