绿色建筑住宅楼施工合同协议书

绿色建筑住宅楼施工合同协议书合同编号：__________绿色建筑住宅楼施工合同协议书鉴于：1.业主为绿色建筑住宅楼的建设项目业主，具备相关建设项目的合法权益；2.施工方具备建设项目的施工能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经过充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同标的及工程概况1.2工程概况：（1）工程名称：绿色建筑住宅楼施工工程；（2）工程地点：____________________；（3）工程规模：____________________；（4）工程总投资：____________________；（5）工程质量标准：符合国家及行业相关标准。第二条合同范围及工期2.1合同范围：本项目施工图设计范围内的全部施工内容。2.2工期：本项目的施工期限为____年____个月，自开工之日起至竣工验收合格之日止。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格：本项目的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。3.2支付方式：（1）业主自开工之日起，按照双方约定的进度计划，分阶段支付施工方工程进度款；（2）施工方完成本项目全部施工内容后，业主组织竣工验收，验收合格后支付至合同总价款的95%；（3）施工方在项目移交使用后，按照约定时间向业主提供完整的工程资料，业主支付至合同总价款的100%。第四条施工方的义务4.1施工方应当按照施工图设计、施工规范和行业标准，组织本项目施工；4.2施工方应当保证本项目施工进度，确保工程质量，达到约定的质量标准；4.3施工方应当遵守国家及地方有关法律法规，严格按照安全生产要求进行施工；4.4施工方应当承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任；4.5施工方应当做好施工场地的环境保护工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。第五条业主的义务5.1业主应当按照合同约定，及时支付施工方工程进度款；5.2业主应当协助施工方办理本项目施工所需的各种手续和证件；5.3业主应当提供施工场地，确保施工顺利进行；5.4业主应当对施工方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督；5.5业主在项目移交使用后，按照约定时间向施工方支付合同总价款的100%。第六条违约责任6.1施工方未按照合同约定完成施工任务的，应当按照合同约定承担违约责任；6.2业主未按照合同约定支付工程进度款的，应当按照合同约定承担违约责任；6.3双方的其他违约行为，应当按照合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；8.3本合同及补充协议的修改、解除、终止，应当经双方协商一致并书面确认。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图设计文件2.施工规范及行业标准3.工程进度计划4.安全生产措施方案5.环境保护措施方案6.竣工验收报告7.工程质量保证书8.工程移交清单9.付款凭证10.双方签订的其他补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工任务的，视为违约。2.业主未按照合同约定支付工程进度款的，视为违约。3.双方的其他违约行为，按照合同约定及法律法规进行认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指绿色建筑住宅楼的建设项目业主。2.乙方：指承担绿色建筑住宅楼施工任务的施工方。3.合同总价：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。4.工程进度款：指业主根据施工进度按约定支付给施工方的款项。5.竣工验收：指项目完成后，业主组织相关单位进行的验收工作。6.质量标准：指符合国家及行业相关标准的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：不可抗力、设计变更、材料供应延误等。解决办法：根据合同约定，协商确定延误期间的赔偿责任。2.工程质量问题：原因：施工方施工不当、材料不合格等。解决办法：立即停工，由施工方负责修复并承担相应责任。3.付款争议：原因：工程进度不符、质量问题等。解决办法：依据合同约定和相关证据，协商确定应付款项。4.施工安全事故：原因：施工方安全管理不善、违反安全生产规定等。解决办法：立即报告业主，启动应急预案，依法承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于绿色建筑住宅楼的