保健中心施工合同

保健中心施工合同合同编号：__________鉴于甲方为进行保健中心的建设项目，需要乙方提供施工服务，为确保双方的权利和利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。第一条合同标的1.1本合同的标的为保健中心施工工程，包括但不限于土建、装修、安装、拆除、修复等工程。1.2乙方应当按照甲方的要求，完成本合同约定的施工工程，并保证施工工程的质量、安全、进度和投资控制等目标。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方应当按照本合同约定的价格，完成本合同约定的施工工程。第三条合同工期3.1本合同的工期为_______个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照本合同约定的工期，完成本合同约定的施工工程。第四条质量标准4.1乙方应当按照国家及行业标准，保证施工工程的质量，确保施工工程满足甲方的使用要求。4.2乙方应当接受甲方及相关部门对施工工程的质量检查和验收，确保施工工程的质量达到约定标准。第五条保密条款5.1乙方应当对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。5.2本保密条款的有效期为本合同的履行期限届满后_______年。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的质量、安全、进度和投资控制等目标完成施工工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照本合同约定支付合同价的，乙方有权要求甲方支付合同价并承担违约责任。第七条争议解决7.1对于因本合同引起的或与本合同有关争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本合同约定的工程验收合格并办理完毕工程结算手续之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.保健中心施工设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.施工合同履行过程中产生的所有会议纪要5.工程验收报告6.工程结算单二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的质量、安全、进度和投资控制等目标完成施工工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价，视为违约。3.乙方泄露甲方商业秘密和机密信息，视为违约。4.甲方无正当理由延迟验收或拒绝验收，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》的相关规定。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》的相关规定。3.违约行为：指不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。5.机密信息：指合同履行过程中涉及的国家安全和利益，以及甲方的商业利益，需要乙方保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时修复或拆除不合格工程，并承担修复或拆除的费用。3.合同价款支付争议：双方应按照合同约定进行协商，无法协商解决的，可依法向法院提起诉讼。4.泄露商业秘密或机密信息：乙方应立即采取补救措施，向甲方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。5.工程验收争议：双方应按照合同约定的验收程序进行，如发生争议，可依法申请鉴定或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为进行保健中心建设，需要乙方提供施工服务。2.乙方具备施工资质和能力，愿意承担保健中心施工工程。3.双方就合同标的、价格、工期、质量标准等进行协商，达成一致。4.双方签订施工