2024年度给水管道工程勘察、设计及施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度给水管道工程勘察、设计及施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3合同中术语解释第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同范围及工作内容3.1勘察范围3.2设计范围3.3施工范围3.4其他工作内容第四条合同价格4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整4.4支付方式第五条合同工期5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误5.4工期提前第六条质量标准及要求6.1勘察质量标准6.2设计质量标准6.3施工质量标准6.4质量保证措施第七条合同的履行7.1发包方的义务7.2承包方的义务7.3合同变更7.4合同解除第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决时效第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任第十四条其他条款14.1合同争议解决方式14.2合同的适用法律14.3合同的附件14.4合同的签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址（此处填写发包方的全称和地址）1.2承包方名称及地址（此处填写承包方的全称和地址）1.3合同中术语解释（此处定义合同中使用的专业术语及其含义）第二条工程概况2.1工程名称（此处填写工程的全称）2.2工程地点（此处填写工程的具体地点）2.3工程规模（此处描述工程的大小、范围等相关信息）2.4工程内容（此处详细描述工程的具体内容，包括勘察、设计、施工等）第三条合同范围及工作内容3.1勘察范围（此处详细描述勘察的工作范围和内容）3.2设计范围（此处详细描述设计的工作范围和内容）3.3施工范围（此处详细描述施工的工作范围和内容）3.4其他工作内容（此处描述除勘察、设计、施工之外的其他工作内容）第四条合同价格4.1合同总价（此处填写合同的总价，以及价格的计算方式和依据）4.2价格组成（此处详细描述合同价格的组成，包括各项费用和费率）4.3价格调整（此处描述价格调整的条件、方式和程序）4.4支付方式（此处描述支付合同价款的方式，包括支付时间、支付条件等）第五条合同工期5.1工程开工日期（此处填写工程开工的具体日期）5.2工程竣工日期（此处填写工程竣工的具体日期）5.3工期延误（此处描述工期延误的责任、赔偿等相关事项）5.4工期提前（此处描述工期提前的责任、赔偿等相关事项）第六条质量标准及要求6.1勘察质量标准（此处详细描述勘察的质量标准和要求）6.2设计质量标准（此处详细描述设计的质量标准和要求）6.3施工质量标准（此处详细描述施工的质量标准和要求）6.4质量保证措施（此处描述保证工程质量的具体措施和程序）第八条违约责任8.1发包方违约（此处详细描述发包方违约的情形、责任及赔偿方式）8.2承包方违约（此处详细描述承包方违约的情形、责任及赔偿方式）8.3违约赔偿（此处详细描述违约赔偿的计算方式、范围和相关责任）第九条争议解决9.1争议解决方式（此处详细描述争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等）9.2争议解决地点（此处填写争议解决的地点，如具体的城市或法院）9.3争议解决时效（此处详细描述争议解决的时效要求，如提出争议的期限等）第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件（此处详细描述合同生效的条件，如双方签字盖章、审批等）10.2合同变更条件（此处详细描述合同变更的条件和程序，如双方协商一致、书面确认等）10.3合同解除条件（此处详细描述合同解除的条件和程序，如违约、双方协商一致等）第十一条保密条款11.1保密内容（此处详细描述需要保密的信息内容，如技术资料、商业秘密等）11.2保密期限（此处详细描述保密信息的保护期限）11.3违约保密条款（此处详细描述违反保密条款的责任和赔偿方式）第十二条合同的转让12.1合同转让条件（此处详细描述合同转让的条件，如双方同意、书面确认等）12.2合同转让程序（此处详细描述合同转让的程序，如通知对方、办理手续等）第十三条不可抗力13.1不可抗力事件（此处详细描述不可抗力事件的具体情形，如自然灾害、社会事件等）13.2不可抗力后果（此处详细描述不可抗力事件造成的后果，如工程延误、费用增加等）13.3不可抗力责任（此处详细描述不可抗力事件中对合同责任的影响和处理方式）第十四条其他条款14.1合同争议解决方式（此处详细描述合同争议解决的补充方式，如调解、协商等）14.2合同的适用法律（此处填写合同适用的法律，如中华人民共和国法律）14.3合同的附件（此处详细描述合同附件的内容，如技术规范、设计图纸等）14.4合同的签字盖章（此处详细描述合同签字盖章的程序和要求，如双方代表签字、盖章等）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外的，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于咨询机构、监理机构、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方范围第三方包括但不限于为本合同工程提供专业咨询服务、监理服务、材料和设备供应、施工服务的所有单位和个体。第二条第三方介入的程序和要求2.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。2.2第三方介入程序第三方介入工程前，应与甲乙双方签订相应的服务合同，并按照甲乙双方的要求和合同约定，履行相应的义务。2.3第三方义务第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务，并遵守相关法律法规和行业规范。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应对其提供的服务质量和效果负责，并承担由此产生的法律责任。3.2责任限额甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中明确。责任限额可包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿条件等。3.3第三方赔偿第三方因违约、侵权或其他原因导致甲乙双方损失的，第三方应按照合同约定进行赔偿。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系，应基于合同约定和法律规定，明确各自的权利和义务。4.2第三方与工程的关系第三方应按照合同约定，参与或协助甲乙方完成工程，并确保工程质量和进度。4.3第三方与监理的关系如工程涉及监理，第三方应与监理方积极配合，接受监理方的监督和检查。第五条第三方违约的处理5.1第三方违约情形第三方如发生违约行为，应按照合同约定承担相应的责任。5.2第三方违约处理程序甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，如协商无果，可依法采取相应措施。5.3第三方违约赔偿第三方应按照合同约定，向甲乙双方赔偿因违约导致的损失。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并按照合同约定办理变更手续。6.2第三方解除如第三方严重违约或发生不可抗力事件，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并按照合同约定处理后续事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决方式第三方介入引发的争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.2第三方争议解决地点和时效争议解决的地点和时效，应按照甲乙双方在合同中的约定执行。第八条第三方介入的其他条款8.1合同转让第三方如需将合同权利义务转让给其他单位或个人，应取得甲乙双方同意，并办理相关手续。8.2不可抗力第三方如遇不可抗力事件，应立即通知甲乙双方，并按照合同约定处理后续事宜。8.3保密义务第三方应遵守合同中的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。8.4签字盖章合同第三方应按照甲乙双方的要求，签字盖章，以证明其对合同的认可和遵守。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程勘察委托书附件2：工程设计委托书附件3：工程施工委托书附件4：工程监理委托书附件5：材料供应合同附件6：设备供应合同附件7：施工分包合同附件8：工程量清单附件9：设计图纸附件10：技术规范附件11：施工方案附件12：安全文明施工标准附件13：质量保证书附件14：验收证书附件15：付款凭证附件16：合同履行报告附件17：变更协议附件18：解除协议附件19：争议调解书附件20：法院判决书或仲裁裁决书附件的详细要求和说明：1.工程勘察委托书应详细描述工程勘察的范围、内容、标准和要求。2.工程设计委托书应详细描述工程设计的内容、标准和要求，包括设计方案、设计图纸等。3.工程施工委托书应详细描述工程施工的范围、内容、标准和要求，包括施工方案、施工进度计划等。4.工程监理委托书应详细描述监理的范围、内容、标准和要求，包括监理计划、监理报告等。5.材料供应合同应详细描述供应材料的内容、质量标准、数量、价格和交付时间等。6.设备供应合同应详细描述供应设备的内容、质量标准、数量、价格和交付时间等。7.施工分包合同应详细描述分包工程的内容、范围、标准和要求，包括分包工程的施工方案、施工进度计划等。8.工程量清单应详细列出工程的所有项目、工程量、单位工程造价和总价等。9.设计图纸应包括工程的所有设计图纸，如平面图、立面图、剖面图等。10.技术规范应详细描述工程的技术要求、施工工艺、材料要求等。11.施工方案应详细描述工程施工的步骤、方法、工艺和要求等。12.安全文明施工标准应详细描述施工现场的安全要求、文明施工要求等。13.质量保证书应详细描述工程质量保证的措施和承诺。14.验收证书应详细描述工程验收的标准和要求，包括验收报告、验收结论等。15.付款凭证应包括合同价款的支付凭证，如发票、收据等。16.合同履行报告应详细描述合同履行的情况和进度，包括已完成的工程量、已支付的款项等。17.变更协议应详细描述合同变更的内容、原因和影响等。18.解除协议应详细描述合同解除的原因、条件和双方的责任等。19.争议调解书应详细描述争议调解的结果和双方的责任等。20.法院判决书或仲裁裁决书应包括法院或仲裁机构对合同争议的判决或裁决内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程或提供服务。2.甲乙双方未按照合同约定的支付价款或报酬。3.甲乙双方未按照合同约定的履行其他义务。4.第三方未按照合同约定的提供服务或履行义务。5.甲乙双方或第三方违反法律法规、行业规范或合同约定的其他义务。违约责任认定：1.违约责任的认定应依据合同约定和法律、法规的规定。2.违约方应承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。3.违约方的违约行为导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.第