2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议3篇_第1页
2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议3篇_第2页
2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议3篇_第3页
2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议3篇_第4页
2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议本合同目录一览1.合同当事人及基本信息1.1合同双方名称及住所1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及建设标准2.3工程进度计划3.劳务分包范围3.1劳务分包项目及内容3.2劳务分包工程量清单3.3劳务分包工程计量及验收标准4.劳务分包合同价款4.1合同价款总额及支付方式4.2合同价款调整及变更4.3预付款、进度款、竣工结算款的支付5.劳务分包工期及节点5.1劳务分包工期5.2工期节点及工期延误责任6.劳务分包质量及验收6.1劳务分包工程质量标准6.2劳务分包工程验收程序6.3质量保修及责任7.劳务分包安全及环保7.1劳务分包工程安全责任7.2劳务分包工程环保责任7.3安全生产及环境保护措施8.劳务分包材料及设备8.1材料及设备采购及供应责任8.2材料及设备质量及检验8.3材料及设备使用及保管9.劳务分包人员及管理9.1劳务分包人员配备及要求9.2劳务分包人员培训及考核9.3劳务分包人员管理及纪律10.合同履行及违约责任10.1合同履行及监督检查10.2违约责任及赔偿11.合同解除及终止11.1合同解除条件及程序11.2合同终止及后续处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构及程序13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限及续签14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2本合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同当事人及基本信息1.1合同双方名称及住所甲方:[甲方全称],住所地:[甲方住所]乙方:[乙方全称],住所地:[乙方住所]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系方式:[甲方法定代表人联系电话]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系方式:[乙方法定代表人联系电话]1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表:[甲方授权代表姓名],联系方式:[甲方授权代表联系电话]乙方授权代表:[乙方授权代表姓名],联系方式:[乙方授权代表联系电话]2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体工程地址]2.2工程规模及建设标准工程规模:[工程规模描述]建设标准:[工程建设标准描述]2.3工程进度计划工程总工期:[工程总工期]分阶段进度计划:[分阶段进度计划描述]3.劳务分包范围3.1劳务分包项目及内容劳务分包项目:路基土方工程、路基排水工程、路基防护工程等劳务分包内容:[具体劳务分包内容描述]3.2劳务分包工程量清单[附工程量清单]3.3劳务分包工程计量及验收标准计量标准:[计量标准描述]验收标准:[验收标准描述]4.劳务分包合同价款4.1合同价款总额及支付方式合同价款总额:[合同价款总额]支付方式:[支付方式描述]4.2合同价款调整及变更[调整及变更条款描述]4.3预付款、进度款、竣工结算款的支付预付款:[预付款比例及金额]进度款:[进度款比例及支付节点]竣工结算款:[竣工结算款比例及支付条件]5.劳务分包工期及节点5.1劳务分包工期劳务分包工期:[劳务分包工期描述]5.2工期节点及工期延误责任工期节点:[工期节点描述]工期延误责任:[工期延误责任描述]6.劳务分包质量及验收6.1劳务分包工程质量标准质量标准:[质量标准描述]6.2劳务分包工程验收程序验收程序:[验收程序描述]6.3质量保修及责任保修期限:[保修期限描述]保修责任:[保修责任描述]7.劳务分包安全及环保7.1劳务分包工程安全责任安全责任:[安全责任描述]7.2劳务分包工程环保责任环保责任:[环保责任描述]7.3安全生产及环境保护措施措施:[安全生产及环境保护措施描述]8.劳务分包材料及设备8.1材料及设备采购及供应责任甲方负责工程所需主要材料的采购,乙方负责次要材料和设备的采购。甲方应确保材料的质量符合国家及行业标准。8.2材料及设备质量及检验材料及设备的质量应符合合同约定的标准。乙方应在材料及设备进场前进行检验,并提交检验报告。8.3材料及设备使用及保管乙方应合理使用材料及设备,并负责其保管,确保材料及设备的安全和有效利用。9.劳务分包人员及管理9.1劳务分包人员配备及要求乙方应按照合同要求配备足够数量的技术人员和施工人员,并确保其具备相应的资质和技能。9.2劳务分包人员培训及考核乙方应定期对施工人员进行安全、技术等方面的培训,并对其进行考核,确保其能够胜任工作。9.3劳务分包人员管理及纪律乙方应对施工人员进行严格的管理,确保其遵守国家法律法规和合同约定,维护施工现场的秩序。10.合同履行及违约责任10.1合同履行及监督检查双方应按照合同约定履行各自义务,甲方有权对乙方的工作进行监督检查。10.2违约责任及赔偿任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,向对方支付违约金或赔偿损失。11.合同解除及终止11.1合同解除条件及程序在下列情况下,任何一方可提出解除合同:[解除合同的条件描述]解除合同程序:[解除合同的具体程序描述]11.2合同终止及后续处理合同终止后,双方应按照国家法律法规和合同约定处理合同终止后的相关工作。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交[仲裁委员会名称]仲裁。12.2争议解决机构及程序仲裁机构应按照其仲裁规则和程序进行仲裁。13.合同生效及期限13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限及续签本合同期限为[合同期限],期满前[续签期限]内,如双方无异议,可自动续签。14.其他约定14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、项目管理公司、金融机构等,其参与本合同的目的和范围应明确约定。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程质量监管、工程进度控制、合同履行监督、资金监管、技术咨询等。16.第三方介入的引入及程序16.1引入方式第三方由甲方或乙方根据项目需要引入,或由双方协商一致引入。16.2引入程序引入第三方时,应签订专门的合作协议,明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方在本合同项下的责任限额,指第三方因履行合同职责所发生的违约行为,应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定责任限额应根据第三方提供的保险金额、专业能力、合同约定等因素确定。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分第三方在履行合同职责时,对甲方负责。如因第三方责任导致合同目标未达成,第三方应向甲方承担相应责任。18.2第三方与乙方责任划分第三方在履行合同职责时,对乙方负责。如因第三方责任导致乙方权益受损,第三方应向乙方承担相应责任。18.3第三方与甲乙双方共同责任如第三方在履行合同职责时,甲乙双方共同承担责任,则按合同约定比例分担。19.第三方介入后的合同变更19.1变更程序第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方及第三方协商一致,并签订补充协议。19.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方职责范围、责任限额、费用承担等。20.第三方介入的费用及支付20.1费用承担第三方介入产生的费用,由甲方或乙方承担,或由双方按比例分担。20.2支付方式第三方介入费用的支付方式,应在合作协议中明确约定。21.第三方介入的保密义务21.1保密内容第三方在本合同项下知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密等,应予以保密。21.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。22.第三方介入的终止22.1终止条件[终止条件描述]22.2终止程序终止第三方介入时,应提前[终止提前通知期限]通知甲乙双方及第三方,并签订终止协议。23.第三方介入后的争议解决23.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交[仲裁委员会名称]仲裁。23.2争议解决机构及程序仲裁机构应按照其仲裁规则和程序进行仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明所有劳务分包项目的工程量及计量单位。附件说明:作为合同附件,用于计算工程进度款及竣工结算款。2.合同价款调整及变更记录详细要求:记录合同价款调整及变更的原因、时间、金额及双方签字确认。附件说明:作为合同附件,用于后续合同价款的调整和确认。3.工程进度计划及变更记录详细要求:详细列明工程进度计划及任何变更后的计划。附件说明:作为合同附件,用于监督和控制工程进度。4.工程质量验收记录详细要求:记录工程质量验收的时间、结果及双方签字确认。附件说明:作为合同附件,用于证明工程质量符合要求。5.安全生产记录及事故报告详细要求:记录安全生产情况及任何安全事故的报告。附件说明:作为合同附件,用于证明安全生产责任的履行。6.环保监测报告详细要求:记录环境保护措施的执行情况及监测结果。附件说明:作为合同附件,用于证明环保责任的履行。7.劳务分包人员名单及资质证书详细要求:列明所有劳务分包人员的姓名、岗位及资质证书。附件说明:作为合同附件,用于证明劳务分包人员的资质和能力。8.材料及设备采购合同详细要求:列明材料及设备的采购合同及供应情况。附件说明:作为合同附件,用于证明材料及设备的采购和供应。9.第三方合作协议详细要求:列明第三方介入的相关协议及职责。附件说明:作为合同附件,用于明确第三方在合同中的角色和责任。10.合同变更及补充协议详细要求:记录所有合同变更及补充协议的内容。附件说明:作为合同附件,用于证明合同变更及补充的合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时支付工程进度款或竣工结算款工程质量不达标工程进度延误未履行安全生产责任未履行环保责任劳务分包人员资质不符材料及设备供应不符合要求第三方介入不符合协议约定2.责任认定标准违约行为一经确认,责任方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担行政处罚等。3.违约责任示例甲方未按时支付进度款,每延误一天,应向乙方支付[违约金比例]的违约金。乙方提供的劳务分包人员资质不符,导致工程质量问题,乙方应承担修复费用及相应的赔偿责任。第三方未按合作协议履行职责,甲方有权终止合作,并要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议1本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的具体背景2.合同主体及基本信息2.1分包人基本信息2.2总承包人基本信息3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及范围3.3工程质量标准4.施工内容与技术要求4.1施工内容概述4.2施工技术要求4.3施工工艺与方法5.工程进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排5.3进度调整与延误责任6.工程量及计量方式6.1工程量计算规则6.2计量方式及计量周期6.3计量争议处理7.合同价格及支付方式7.1合同价格确定7.2支付方式及时间7.3付款条件及扣款规定8.材料供应与管理8.1材料供应方式8.2材料质量要求8.3材料使用与保管9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求10.工程验收与移交10.1工程验收标准10.2工程验收程序10.3工程移交手续11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件清单13.2补充协议内容14.其他约定事项14.1合同生效日期14.2合同附件及补充协议的效力14.3合同变更与解除通知14.4合同签署与备案第一部分:合同如下:1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规,本合同依法订立。1.2合同订立的具体背景鉴于甲方(总承包人)需对某高速公路路基工程进行施工,乙方(分包人)具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。2.合同主体及基本信息2.1分包人基本信息分包人名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________资质等级:____________________2.2总承包人基本信息总承包人名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________资质等级:____________________3.工程概况3.1工程名称及地点工程名称:某高速公路路基工程工程地点:____________________3.2工程规模及范围工程规模:____________________工程范围:____________________3.3工程质量标准工程质量标准:符合国家相关质量验收规范及甲方要求。4.施工内容与技术要求4.1施工内容概述本合同施工内容主要包括路基土石方开挖、填筑、压实、排水、防护等工程。4.2施工技术要求4.2.1施工方案:乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范要求,制定详细的施工方案,经甲方审核批准后方可实施。4.2.2施工材料:乙方使用的施工材料应符合国家相关标准,并经甲方验收合格。4.2.3施工工艺:乙方应严格按照施工工艺要求进行施工,确保工程质量。5.工程进度安排5.1施工阶段划分(1)准备阶段;(2)施工阶段;(3)验收阶段。5.2各阶段施工时间安排准备阶段:____天施工阶段:____天验收阶段:____天5.3进度调整与延误责任如遇不可抗力等因素导致工程进度延误,双方应协商解决,并按实际情况调整进度计划。因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任。6.工程量及计量方式6.1工程量计算规则工程量计算按国家现行有关工程量计算规则执行。6.2计量方式及计量周期工程量计量采用施工图纸、实际施工情况、验收记录等方式进行。计量周期为每月一次。6.3计量争议处理如出现计量争议,双方应协商解决;协商不成,可提交相关部门进行调解。8.材料供应与管理8.1材料供应方式乙方负责工程所需的全部材料的采购、运输和保管。甲方应提供必要的材料采购指导和技术要求。8.2材料质量要求所有材料必须符合国家现行标准及工程设计要求,乙方需提供材料质量保证书和检验报告。8.3材料使用与保管材料使用前,乙方应进行抽样检验,合格后方可使用。材料应按照规定的储存条件进行保管,防止损坏和浪费。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。9.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于施工现场的安全警示、个人防护用品的发放、安全教育培训等。9.3环境保护要求乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。10.工程验收与移交10.1工程验收标准工程验收标准按照国家现行工程质量验收规范执行。10.2工程验收程序工程验收分为自检、互检和最终验收。乙方完成自检和互检后,通知甲方进行最终验收。10.3工程移交手续验收合格后,乙方应在规定时间内完成工程移交手续,包括工程资料、设备、工具等。11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同即终止。13.合同附件及补充协议13.1合同附件清单(1)工程图纸;(2)施工方案;(3)材料清单;(4)验收报告;(5)其他双方认为必要的文件。13.2补充协议内容本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件及补充协议的效力合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同变更与解除通知任何一方变更或解除合同,应以书面形式通知对方,自通知送达之日起生效。14.4合同签署与备案本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。本合同报送相关部门备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目监理、质量检测、技术咨询、资金监管、争议调解等。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件(1)符合法律法规及合同约定的要求;(2)经甲乙双方协商一致;(3)第三方具备相应的资质和能力。16.2介入程序(1)甲乙双方共同确定第三方;(2)第三方与甲乙双方签订相关协议;(3)第三方按照协议约定履行职责。17.第三方的责任与权利17.1责任(1)第三方应按照协议约定,对项目进行监理、检测、咨询等;(2)第三方应对其提供的服务质量承担相应责任;(3)第三方应遵守国家法律法规及合同约定。17.2权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)第三方有权对项目进行必要的检查和监督;(3)第三方有权根据协议约定收取服务费用。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方责任限额应根据其服务性质、服务费用及风险程度等因素确定。18.2责任限额计算(1)第三方服务费用乘以一定比例;(2)第三方承担的潜在风险金额;(3)法律法规规定的责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方与第三方的关系甲乙双方与第三方之间为委托与被委托关系,第三方应服从甲乙双方的管理和监督。19.2第三方与施工人员的关系第三方在项目现场的工作应与施工人员协调配合,确保施工顺利进行。19.3第三方与材料供应商的关系第三方在材料采购、检验等方面,应与材料供应商保持良好沟通,确保材料质量。20.第三方介入的变更与终止20.1变更如需变更第三方介入,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。20.2终止(1)第三方违反法律法规或合同约定;(2)第三方无法履行协议约定的职责;(3)第三方介入对项目造成重大损失。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议解决费用第三方介入的争议解决费用,由责任方承担;协商解决或仲裁、诉讼费用,由双方协商分担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及设计文件详细要求:包含详细的工程图纸、设计说明、技术规范等,确保施工过程中有据可依。附件说明:工程图纸是施工的依据,设计文件是工程实施的基础。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺流程等。附件说明:施工方案是指导施工的具体措施,确保施工质量和进度。3.材料清单详细要求:列出所有施工所需的材料名称、规格、型号、数量等信息。附件说明:材料清单是材料采购和使用的依据,确保材料质量符合要求。4.质量检验报告详细要求:包括材料检验、施工过程检验、工程验收检验的报告。附件说明:质量检验报告是确保工程质量的重要文件,证明工程符合质量标准。5.安全生产措施及记录详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全事故记录等。附件说明:安全生产措施是确保施工安全的重要文件,记录安全事故的发生和处理。6.环境保护措施及记录详细要求:包括环境保护方案、污染治理措施、环境监测报告等。附件说明:环境保护措施是保护环境的重要文件,记录环境保护的实施情况。7.合同变更及补充协议详细要求:记录合同变更内容、双方签字盖章。附件说明:合同变更及补充协议是合同履行过程中的重要文件,确保合同内容的准确性和完整性。8.工程进度报告详细要求:包括施工进度、完成工程量、存在问题等。附件说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件,确保工程按计划推进。9.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收结果、验收意见等。附件说明:工程验收报告是工程完工后验收的重要文件,证明工程符合验收标准。10.工程移交资料详细要求:包括工程资料、设备清单、使用说明书等。附件说明:工程移交资料是工程移交的重要文件,确保移交后的工程顺利使用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按合同约定时间完成工程;(2)工程质量不符合约定标准;(3)未按合同约定支付工程款项;(4)未按合同约定履行安全生产责任;(5)未按合同约定履行环境保护责任;(6)未经甲方同意擅自变更合同内容;(7)未按合同约定提供相关资料和文件。2.责任认定标准(1)未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应支付合同总价的1%作为违约金;(2)工程质量不符合约定标准,乙方应无条件返工或修复,并承担由此产生的费用;(3)未按合同约定支付工程款项,应向甲方支付合同总价的1%作为滞纳金;(4)未按合同约定履行安全生产责任,造成安全事故的,乙方应承担全部责任;(5)未按合同约定履行环境保护责任,造成环境污染的,乙方应承担相应责任;(6)未经甲方同意擅自变更合同内容,乙方应承担由此产生的全部责任;(7)未按合同约定提供相关资料和文件,乙方应承担相应责任。示例说明:若乙方未按合同约定时间完成工程,导致工程延误10天,甲方有权要求乙方支付合同总价的10%作为违约金。全文完。2024版高速公路路基施工劳务分包合同协议2本合同目录一览第一条合同当事人信息1.1分包人基本信息1.2总包人基本信息1.3监理单位基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期及进度3.1合同工期3.2进度计划3.3工期延误及违约责任第四条工程质量及验收标准4.1工程质量要求4.2验收标准4.3质量违约责任第五条工程款支付及结算5.1工程款支付方式5.2结算方式5.3支付进度及节点5.4预付款、进度款及结算款的支付条件第六条机械设备及材料供应6.1机械设备要求6.2材料供应及要求6.3机械设备及材料费用第七条安全生产及文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3安全生产事故处理第八条环境保护与文明施工8.1环境保护责任8.2文明施工措施8.3环境污染及违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点第十条合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除及终止后的处理第十一条合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件第十三条合同变更及补充13.1变更条件13.2变更程序13.3补充协议第十四条合同解除、终止后的处理14.1费用结算14.2工程交付14.3其他处理事项第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1分包人基本信息分包人名称:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________注册地址:____________________1.2总包人基本信息总包人名称:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________注册地址:____________________1.3监理单位基本信息监理单位名称:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________注册地址:____________________第二条工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:____________________第三条合同工期及进度3.1合同工期:____________________3.2进度计划:____________________3.3工期延误及违约责任:____________________第四条工程质量及验收标准4.1工程质量要求:____________________4.2验收标准:____________________4.3质量违约责任:____________________第五条工程款支付及结算5.1工程款支付方式:____________________5.2结算方式:____________________5.3支付进度及节点:____________________5.4预付款、进度款及结算款的支付条件:____________________第六条机械设备及材料供应6.1机械设备要求:____________________6.2材料供应及要求:____________________6.3机械设备及材料费用:____________________第七条安全生产及文明施工7.1安全生产责任:____________________7.2文明施工要求:____________________7.3安全生产事故处理:____________________第八条环境保护与文明施工8.1环境保护责任分包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施控制施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等对环境的影响。具体要求如下:废水排放应达到国家规定的排放标准;废气排放应采取有效的处理措施,确保达标排放;废固体废弃物应分类存放,及时清运,不得随意堆放;施工现场应设置围挡,减少噪声、粉尘等对周边环境的影响。8.2文明施工措施施工现场应保持整洁,不得乱扔垃圾;施工人员应佩戴安全帽,穿戴整齐;施工机械应按时进行维护保养,确保安全可靠;临时设施应符合安全、卫生、环保要求。8.3环境污染及违约责任若因分包人违反环境保护规定造成环境污染,分包人应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、接受处罚等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序双方应在争议发生后10日内提出书面争议通知;双方应在接到争议通知后30日内进行协商;协商未果的,任何一方可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件一方违反合同约定,经另一方书面通知后30日内仍未纠正;发生不可抗力事件,影响合同履行;双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件工程验收合格,合同义务履行完毕;合同约定的终止条件成就。10.3解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即进行工程结算;分包人应按照合同约定将工程交付给总包人;双方应妥善处理合同解除或终止后的遗留问题。第十一条合同生效及备案11.1合同生效条件双方签字盖章后生效;经监理单位确认后生效。11.2合同备案要求双方应自合同生效之日起30日内向相关部门备案。第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件第十三条合同变更及补充13.1变更条件双方协商一致;法律法规或政策变化导致合同内容需调整。13.2变更程序变更内容应以书面形式提出;双方应在接到变更通知后10日内确认或提出异议。13.3补充协议双方可就合同未尽事宜签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同解除、终止后的处理14.1费用结算合同解除或终止后,双方应立即进行工程结算;结算依据为合同约定和实际完成工程量。14.2工程交付分包人应按照合同约定将工程交付给总包人;工程交付应满足合同规定的质量要求。14.3其他处理事项双方应妥善处理合同解除或终止后的其他事项,包括但不限于人员遣散、设备回收等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或同意参与合同履行或提供服务的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、中介机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意;2.2第三方介入应符合法律法规及合同约定的条件;2.3第三方介入应有利于合同的履行和双方的权益保障。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致合同履行不能或造成损失,应承担相应的赔偿责任;3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按法律规定执行;3.3第三方责任限额不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。第四条第三方权利义务4.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责;4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责;4.3第三方有权在合同履行过程中对甲乙双方的行为进行监督和检查。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系,第三方应维护甲乙双方的合法权益;5.2第三方不得利用其在合同中的地位谋取不正当利益;5.3第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持沟通,及时报告工作进展和问题。第六条第三方介入的具体情况6.1第三方介入的具体情况应在合同中明确,包括介入时间、介入范围、介入方式等;6.2第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定调整工作计划,确保合同顺利履行;6.3第三方介入期间,甲乙双方应配合第三方的工作,不得无故干扰或阻碍。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中约定;7.2第三方介入的费用应计入合同总价,由甲乙双方按比例分担;7.3若第三方介入导致合同总价增加,甲乙双方应重新协商合同总价。第八条第三方介入的变更及终止8.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意;8.2第三方介入的终止需满足合同约定的条件,或经甲乙双方协商一致;8.3第三方介入的变更或终止,甲乙双方应重新协商合同总价和费用分担。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方的商业秘密负有保密义务;10.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密,否则应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论