2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目资金来源3.合同标的3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.合同价款4.1工程合同价款4.2工程变更价款4.3预付款及进度款支付比例4.4结算方式5.合同履行5.1施工准备5.2施工进度管理5.3施工质量管理5.4施工安全管理6.合同变更6.1变更范围6.2变更程序6.3变更价款计算7.合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除责任8.合同违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.纠纷解决与调解9.1纠纷解决方式9.2调解机构9.3调解程序9.4调解结果10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1施工图纸及技术文件11.2合同变更记录11.3付款凭证11.4纠纷解决及调解相关文件12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3法律适用及争议解决13.4合同份数及效力14.合同签订日期及签字盖章第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：建筑集团有限公司（2）乙方：房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址（1）甲方注册地址：省市区路号（2）乙方注册地址：省市区路号1.4合同双方联系方式（1）甲方联系人：（2）甲方联系电话：138xxxx5678（3）乙方联系人：赵六（4）乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称市区住宅小区项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积为万平方米，其中住宅面积万平方米，商业面积万平方米。2.4项目工期自合同签订之日起，工期为个月。2.5项目资金来源甲方自行筹集。3.合同标的3.1工程范围本合同涉及的工程范围包括但不限于土建、安装、装饰装修、绿化、室外工程等。3.2工程质量要求按照国家及地方现行建筑质量标准执行，确保工程质量达到优良等级。3.3工程进度要求按照施工进度计划，确保按期完成各阶段的施工任务。4.合同价款4.1工程合同价款本合同工程总价款为人民币亿元。4.2工程变更价款因设计变更、工程量增减、政策调整等原因产生的工程变更，按实际发生额由双方协商确定变更价款。4.3预付款及进度款支付比例（1）预付款：合同总价款的%，在合同签订后日内支付。（2）进度款：每月支付上月完成工程量的%，每月底前支付。4.4结算方式工程竣工后，经双方确认验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后日内支付结算款。5.合同履行5.1施工准备（1）甲方负责提供施工图纸、技术文件及场地。（2）乙方负责组织施工队伍，确保施工进度和质量。5.2施工进度管理（1）双方应共同制定施工进度计划，确保按计划完成施工任务。（2）乙方应定期向甲方报告施工进度，甲方有权对施工进度进行检查。5.3施工质量管理（1）乙方应严格按照国家及地方现行建筑质量标准进行施工。（2）甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题应及时整改。5.4施工安全管理（1）乙方应制定安全生产责任制，加强施工现场安全管理。（2）甲方有权对施工现场安全进行监督检查，发现问题应及时整改。6.合同变更6.1变更范围本合同变更范围包括但不限于设计变更、工程量增减、政策调整等。6.2变更程序（1）任何一方提出变更，应书面通知对方，并经双方协商一致。（2）变更内容应明确、具体，变更价款应按实际发生额计算。6.3变更价款计算变更价款计算方法如下：（1）设计变更：按实际发生的变更费用计算。（2）工程量增减：按实际发生的工程量增减计算。（3）政策调整：按国家及地方政策调整后的标准计算。7.合同解除7.1解除条件（1）一方违约，经另一方书面通知后日内仍未履行或采取补救措施。（2）发生不可抗力，导致合同无法履行。（3）合同约定的其他解除条件。7.2解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。（2）双方协商一致解除合同，应签订解除协议。7.3解除责任（1）因一方违约导致合同解除，违约方应承担违约责任。（2）因不可抗力导致合同解除，双方互不承担责任。（3）合同解除后，双方应按照合同约定办理结算手续。8.合同违约责任8.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付工程款；（2）乙方未按合同约定完成工程；（3）乙方未按合同约定保证工程质量；（4）乙方未按合同约定进行安全管理；（5）任何一方违反合同约定的其他义务。8.2违约责任（1）甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的%计算。（2）乙方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。（3）乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担修复费用及赔偿损失。（4）乙方未按合同约定进行安全管理的，应承担由此产生的安全事故责任。（5）任何一方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失，包括但不限于合同价款、实际损失、合理费用等。9.纠纷解决与调解9.1纠纷解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同纠纷。（2）如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解机构（1）双方可共同选择一个具有资质的调解机构进行调解。（2）调解协议具有同等法律效力。9.3调解程序（1）提出调解申请；（2）调解机构受理；（3）调解机构进行调查和调解；（4）达成调解协议或调解失败。9.4调解结果（1）调解成功的，双方应按照调解协议执行。（2）调解失败的，双方应按照合同约定的争议解决方式处理。10.合同生效与终止10.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同内容完整、合法；（3）合同约定的其他生效条件。10.2合同终止条件（1）合同约定的工程竣工；（2）合同约定的其他终止条件；（3）合同解除。10.3合同解除条件（1）双方协商一致；（2）符合合同约定的解除条件；（3）法律规定的其他解除条件。11.合同附件11.1施工图纸及技术文件（1）甲方提供的施工图纸及技术文件；（2）乙方编制的施工组织设计及技术文件。11.2合同变更记录（1）合同签订后，因设计变更、工程量增减等原因产生的变更记录；（2）变更内容、变更价款、变更日期等。11.3付款凭证（1）甲方支付的预付款、进度款等付款凭证；（2）乙方提交的工程结算凭证。11.4纠纷解决及调解相关文件（1）双方协商解决纠纷的文件；（2）调解机构出具的调解协议；（3）诉讼或仲裁机构出具的判决或裁决书。12.合同争议解决12.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）调解；（3）诉讼或仲裁。12.2争议解决机构（1）合同签订地的人民法院；（2）双方共同选择的仲裁机构。12.3争议解决程序（1）提出争议；（2）争议解决机构受理；（3）争议解决机构进行调查和审理；（4）作出裁决或判决。13.合同其他约定13.1保密条款（1）双方对本合同内容负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知方式（1）书面通知；（2）双方约定的其他通知方式。13.3法律适用及争议解决（1）本合同适用中华人民共和国法律；（2）合同争议解决方式按第12条执行。13.4合同份数及效力（1）本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；（2）合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签订日期及签字盖章（1）本合同签订日期为：____年____月____日；（2）甲方代表（签字）：____；（3）乙方代表（签字）：____。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或协助合同履行的独立第三方机构或个人。1.2第三方的类型包括但不限于：（1）监理机构：负责对工程进度、质量、安全等进行监督和管理；（2）设计单位：负责工程设计的优化和实施；（3）咨询机构：提供专业咨询意见或技术服务；（4）检测机构：对工程质量进行检测和验收；（5）仲裁机构：在合同纠纷解决过程中提供仲裁服务。2.第三方责任限额2.1第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。2.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，未约定的，按第三方实际承担责任的比例承担。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任范围。4.第三方职责与权利4.1第三方应按照合同约定及甲乙双方的要求，履行其职责。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。4.3第三方在履行职责过程中，有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方、乙方的关系是委托代理关系，第三方应遵守甲乙双方的要求，维护甲乙双方的合法权益。5.2第三方与其他各方的关系是独立第三方，不参与甲乙双方的内部事务，不承担甲乙双方的内部责任。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定及第三方介入协议，履行各自义务。6.2第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行中出现的问题。6.3第三方介入期间，如发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。7.第三方责任划分7.1第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应责任。7.2第三方责任划分如下：（1）因第三方自身原因导致的问题，由第三方承担责任；（2）因第三方与甲方、乙方共同原因导致的问题，由第三方与甲乙双方按责任比例共同承担责任；（3）因不可抗力导致的问题，甲乙双方互不承担责任。8.第三方介入期间的合同变更8.1第三方介入期间，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。8.2补充协议应明确变更内容、变更日期及变更后的合同条款。9.第三方介入期间的合同终止9.1第三方介入期间，如发生合同终止情形，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订终止协议。9.2终止协议应明确终止原因、终止日期及终止后的合同处理。10.第三方介入期间的争议解决10.1第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。10.2第三方介入期间的争议解决，第三方有权参与，并提出意见。11.第三方介入期间的保密条款11.1第三方在履行合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。11.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术文件要求：图纸应完整、准确，符合国家及地方现行建筑标准。说明：包括初步设计图纸、施工图纸、设计变更文件、技术规范等。2.合同变更记录要求：记录应详细，包括变更内容、变更原因、变更日期、变更价款等。说明：用于记录合同履行过程中因设计变更、工程量增减等原因产生的变更情况。3.付款凭证要求：凭证应真实、合法，包括银行汇款单、支票、收据等。说明：用于证明甲方已按照合同约定支付工程款。4.工程结算凭证要求：凭证应详细，包括结算内容、结算金额、结算日期等。说明：用于证明乙方已完成合同约定的工程量。5.调解协议要求：协议应明确，包括争议内容、调解结果、履行期限等。说明：用于记录双方在调解过程中达成的协议。6.仲裁裁决书或法院判决书要求：裁决书或判决书应具有法律效力。说明：用于解决合同履行过程中产生的争议。7.第三方介入协议要求：协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任范围。说明：用于规定第三方介入合同履行过程中的具体事项。8.保密协议要求：协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明：用于保护甲乙双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款。责任认定：支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的%计算。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程。责任认定：承担修复费用及赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行职责。责任认定：按第三方实际承担责任的比例承担。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为：未按时提交争议解决材料。责任认定：按争议解决程序规定的期限提交材料。示例说明：甲方未按合同约定支付万元工程款，已超过约定的支付期限天，应向乙方支付万元逾期付款违约金。乙方在施工过程中，发现设计图纸存在缺陷，导致工程延误，应承担修复费用及赔偿甲方损失万元。第三方在监理过程中，未及时发现并报告质量问题，导致工程出现严重缺陷，应按责任比例承担相应的责任。全文完。2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同1本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程项目基本情况2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目合同金额3.工程项目进度与质量要求3.1工程项目进度计划3.2工程项目质量标准3.3工程项目验收标准4.工程项目施工组织与管理4.1施工单位资质要求4.2施工现场管理要求4.3施工安全管理要求5.工程项目合同价款5.1合同价款构成5.2合同价款支付方式5.3逾期付款违约责任6.工程项目合同工期6.1合同工期要求6.2工期延误违约责任7.工程项目变更与索赔7.1工程项目变更范围7.2工程项目变更程序7.3工程项目索赔处理8.工程项目合同终止与解除8.1合同终止条件8.2合同解除条件8.3合同终止或解除后的处理9.工程项目合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同履行监督与检查10.1监督检查方式10.2监督检查内容10.3监督检查结果处理11.合同附件与补充协议11.1合同附件内容11.2补充协议签订程序12.合同违约责任12.1违约责任形式12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同解除与终止后的后续事宜13.1合同解除或终止后的结算13.2合同解除或终止后的移交13.3合同解除或终止后的纠纷处理14.合同生效、终止与解除的法律效力14.1合同生效法律效力14.2合同终止法律效力14.3合同解除法律效力第一部分：合同如下：第一条合同签订与生效1.1合同双方基本信息甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2合同签订日期本合同于2024年[具体日期]在[签订地点]签订。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条工程项目基本情况2.1工程项目名称[具体工程项目名称]2.2工程项目地点[具体工程项目地址]2.3工程项目规模[具体工程项目规模描述，如：总建筑面积、占地面积等]2.4工程项目合同金额本合同工程项目的合同金额为人民币[具体金额]元整。第三条工程项目进度与质量要求3.1工程项目进度计划[详细进度计划表，包括各阶段开始和结束时间]3.2工程项目质量标准本工程项目施工质量应符合国家现行有关施工质量标准的规定，具体标准详见附件一。3.3工程项目验收标准工程项目的验收标准详见附件二。第四条工程项目施工组织与管理4.1施工单位资质要求乙方必须具备相应的施工资质，并在合同签订前向甲方提供相关资质证书。4.2施工现场管理要求乙方应按照国家有关施工现场管理规定，确保施工现场的安全、文明、整洁。4.3施工安全管理要求乙方应制定施工安全管理制度，并严格执行，确保施工安全。第五条工程项目合同价款5.1合同价款构成[详细列出合同价款的构成要素，如：工程量清单、材料费、人工费、施工机械使用费等]5.2合同价款支付方式合同价款支付方式如下：[详细列出支付方式，如：分阶段支付、按工程进度支付等]5.3逾期付款违约责任若甲方逾期支付合同价款，应向乙方支付按日计算的逾期付款违约金，违约金利率为[具体利率]。第六条工程项目合同工期6.1合同工期要求本合同工程项目的工期为[具体工期]天。6.2工期延误违约责任若乙方未按合同工期完成工程，应向甲方支付按日计算的工期延误违约金，违约金利率为[具体利率]。第七条工程项目变更与索赔7.1工程项目变更范围在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容发生变化，属于本合同变更范围。7.2工程项目变更程序变更程序如下：[详细列出变更申请、审批、实施等流程]7.3工程项目索赔处理在工程实施过程中，如因甲方原因导致乙方损失，乙方有权向甲方提出索赔。索赔处理程序如下：[详细列出索赔申请、审核、处理等流程]第八部分：合同终止与解除8.1合同终止条件1.工程项目按合同约定全部完成并经甲方验收合格。2.合同约定的其他终止条件实现。8.2合同解除条件1.任何一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在[具体期限]内仍未采取补救措施或继续违约。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.合同约定的其他解除条件实现。8.3合同终止或解除后的处理1.合同终止或解除后，双方应立即进行工程项目的结算，并按照结算结果进行款项的清偿。2.双方应按照合同约定完成工程移交工作。3.合同终止或解除后的争议，应按照本合同第九条规定的争议解决方式处理。第九部分：合同争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解和仲裁。由双方协商解决，协商不成的，可提交[具体调解机构]进行调解，调解不成的，任何一方均可向[具体仲裁机构]申请仲裁。9.2争议解决机构[具体调解机构名称]9.3争议解决程序1.争议发生后，双方应在[具体期限]内进行协商。2.协商不成，任何一方均可向[具体调解机构]提出调解申请。3.调解不成的，任何一方均可向[具体仲裁机构]提出仲裁申请。第十部分：合同履行监督与检查10.1监督检查方式甲方有权对工程项目的施工过程进行监督检查，包括但不限于现场巡查、资料审查等。10.2监督检查内容监督检查内容包括但不限于工程进度、质量、安全、环境保护等方面。10.3监督检查结果处理监督检查结果如有不符合合同约定之处，乙方应立即采取措施予以整改，并承担由此产生的责任。第十一部分：合同附件与补充协议11.1合同附件内容[详细列出附件内容，如：工程量清单、质量标准、安全管理措施等]11.2补充协议签订程序任何补充协议的签订应经双方协商一致，并以书面形式签订，作为本合同的组成部分。第十二部分：合同违约责任12.1违约责任形式违约责任形式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。12.3违约责任赔偿赔偿金额应根据实际情况计算，并经双方协商确定。第十三部分：合同解除与终止后的后续事宜13.1合同解除或终止后的结算合同解除或终止后，双方应立即进行工程项目的结算，并按照结算结果进行款项的清偿。13.2合同解除或终止后的移交双方应按照合同约定完成工程移交工作，包括但不限于技术资料、工程设备、施工场地等。13.3合同解除或终止后的纠纷处理合同解除或终止后的纠纷处理，应按照本合同第九条规定的争议解决方式处理。第十四部分：合同生效、终止与解除的法律效力14.1合同生效法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。14.2合同终止法律效力本合同终止后，其法律效力自行终止。14.3合同解除法律效力本合同解除后，其法律效力自行终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的概念本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中可能介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：1.监督与管理工程项目的施工、质量、进度等；2.提供技术咨询服务；3.进行工程质量检测、验收；4.解决合同争议；5.执行其他与本合同履行相关的职责。16.第三方介入的程序16.1第三方选定甲乙双方协商一致后，可以选定第三方介入合同履行。16.2第三方介入的邀请选定第三方后，甲乙双方应向第三方发出书面邀请，明确第三方介入的具体事项、职责和权限。16.3第三方的接受与拒绝第三方应在收到邀请后[具体期限]内予以回复，接受邀请的，视为第三方同意介入；拒绝的，甲乙双方应另行选择第三方。17.第三方的责权利17.1第三方的责任第三方的责任包括但不限于：1.按照合同约定履行其职责；2.对其提供的服务或进行的检测、验收等结果负责；3.对其行为给甲乙双方造成的损失承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利第三方的权利包括但不限于：1.要求甲乙双方提供必要的信息和资料；2.要求甲乙双方配合其履行职责；3.在履行职责过程中，对甲乙双方进行必要的监督和检查。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定和行业标准等因素确定。18.2责任限额的书面约定甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，并在第三方介入协议中予以确认。18.3超过责任限额的赔偿若第三方因违约行为给甲乙双方造成的损失超过责任限额，第三方应承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方应直接向甲方负责，甲方对第三方的行为和结果承担责任。19.2第三方与乙方的划分第三方应直接向乙方负责，乙方对第三方的行为和结果承担责任。19.3第三方与甲乙双方的划分第三方在履行职责过程中，应保持中立，不偏袒任何一方，甲乙双方对第三方的行为和结果各自承担相应的责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件1.合同履行完毕；2.第三方完成其介入职责；3.合同解除或终止；4.第三方提出终止介入。20.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应与第三方协商，确认终止事宜，并书面记录。21.第三方介入的费用21.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或协商一致的方式承担。21.2费用结算第三方介入的费用应在合同约定的期限或第三方完成其介入职责后进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列出工程项目的所有分项工程，包括分部分项工程和措施项目。明确每个分项工程的工程量计算规则和依据。列出每个分项工程的单位、数量、单价和合价。说明：工程量清单是合同价款计算的重要依据，应详细、准确。2.附件二：质量标准详细要求：列出工程项目的质量标准，包括设计要求、施工规范和验收标准。明确质量标准的执行依据和检验方法。说明：质量标准是保证工程质量的重要依据，应严格执行。3.附件三：施工安全管理制度详细要求：列出施工现场的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程等。明确施工现场的安全防护措施和应急预案。说明：施工安全管理制度是确保施工人员安全的重要措施，应严格执行。4.附件四：环境保护措施详细要求：列出施工现场的环境保护措施，包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等。明确环境保护措施的执行标准和监测方法。说明：环境保护措施是履行社会责任和法律法规的要求，应严格执行。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方的介入事项、职责和权限。列出第三方的责任限额和赔偿方式。说明：第三方介入协议是明确第三方责任和权益的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付合同价款。未按合同约定提供工程资料。未按时完成工程验收。乙方违约行为：未按时完成工程进度。施工质量不符合合同约定。违反施工现场安全管理规定。第三方违约行为：提供的服务不符合合同约定。检测、验收结果不准确。未履行合同约定的职责。2.责任认定标准：违约责任认定标准应根据违约行为对合同履行造成的影响程度、违约行为的性质和后果等因素综合判断。违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。3.示例说明：示例一：甲方未按时支付合同价款，应向乙方支付按日计算的逾期付款违约金，违约金利率为[具体利率]。示例二：乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例三：第三方提供的检测报告不准确，导致工程延误，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称及法定代表人1.2.双方地址及联系方式2.项目基本情况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模及建设内容2.4.项目合同金额3.工程合同纠纷解决机制3.1.纠纷解决原则3.2.纠纷解决程序3.3.纠纷解决方式4.调解机构及调解员4.1.调解机构名称及地址4.2.调解员资质及联系方式5.调解协议及生效条件5.1.调解协议内容5.2.调解协议生效条件6.调解费用及支付方式6.1.调解费用金额6.2.调解费用支付方式7.争议解决途径及期限7.1.争议解决途径7.2.争议解决期限8.违约责任及赔偿8.1.违约责任类型8.2.违约责任赔偿标准9.保密条款9.1.保密内容9.2.保密期限10.合同解除及终止条件10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件11.合同争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决地点12.合同生效及修改12.1.合同生效条件12.2.合同修改程序13.其他约定事项13.1.其他约定事项一13.2.其他约定事项二14.合同附件14.1.附件一：工程合同14.2.附件二：相关法律法规第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.双方名称及法定代表人甲方：建筑有限公司法定代表人：乙方：房地产开发有限公司法定代表人：1.2.双方地址及联系方式甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号2.项目基本情况2.1.项目名称住宅小区2.2.项目地点省市区2.3.项目规模及建设内容项目占地：X平方米建设内容：住宅楼、商业楼、地下车库等2.4.项目合同金额人民币壹拾亿元整（￥100,000,000.00）3.工程合同纠纷解决机制3.1.纠纷解决原则公平、公正、合理、及时3.2.纠纷解决程序3.2.1.双方协商3.2.2.调解机构调解3.2.3.仲裁3.2.4.法院诉讼3.3.纠纷解决方式3.3.1.纠纷发生后，双方应积极协商，寻求解决方案。3.3.2.协商不成，可向双方共同认可的调解机构申请调解。3.3.3.调解不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。3.3.4.仲裁或调解不成的，可向合同约定的法院提起诉讼。4.调解机构及调解员4.1.调解机构名称及地址省市区调解委员会地址：省市区路号4.2.调解员资质及联系方式调解员资质：具有相关领域专业知识和调解经验5.调解协议及生效条件5.1.调解协议内容调解协议内容包括但不限于纠纷事实、解决方案、履行期限、违约责任等。5.2.调解协议生效条件调解协议经双方签字盖章后生效，具有法律约束力。6.调解费用及支付方式6.1.调解费用金额调解费用人民币伍万元整（￥50,000.00）6.2.调解费用支付方式调解费用由败诉方承担，支付给调解机构。8.违约责任及赔偿8.1.违约责任类型8.1.1.甲方违约责任8.1.1.1.逾期交付工程8.1.1.2.工程质量不符合约定8.1.1.3.未能按合同约定完成工程量8.1.2.乙方违约责任8.1.2.1.逾期支付工程款8.1.2.2.未按合同约定提供设计文件8.1.2.3.未按合同约定提供原材料或设备8.2.违约责任赔偿标准8.2.1.甲方违约责任赔偿标准8.2.1.1.逾期交付工程：每逾期一日，赔偿乙方合同金额的0.1%8.2.1.2.工程质量不符合约定：修复费用及因此造成的损失8.2.2.乙方违约责任赔偿标准8.2.2.1.逾期支付工程款：每逾期一日，支付违约金，违约金为逾期部分款项的0.1%8.2.2.2.未按合同约定提供设计文件：赔偿乙方因此造成的损失8.2.2.3.未按合同约定提供原材料或设备：赔偿乙方因此造成的损失9.保密条款9.1.保密内容9.1.1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密9.1.2.合同内容及相关文件9.2.保密期限9.2.1.保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后三年止10.合同解除及终止条件10.1.合同解除条件10.1.1.双方协商一致10.1.2.一方违约，经对方催告后仍不履行10.1.3.因不可抗力导致合同无法履行10.2.合同终止条件10.2.1.合同履行完毕10.2.2.双方协商一致解除合同10.2.3.因不可抗力导致合同无法履行11.合同争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.由双方协商解决11.1.2.协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁11.1.3.仲裁或协商不成，向合同约定的法院提起诉讼11.2.争议解决地点争议解决地点为合同签订地所在的法院。12.合同生效及修改12.1.合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.合同修改程序12.2.1.任何一方提出修改合同内容，应以书面形式通知对方12.2.2.双方协商一致后，签订补充协议，作为合同的一部分13.其他约定事项13.1.其他约定事项一任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。13.2.其他约定事项二本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。14.合同附件14.1.附件一：工程合同14.2.附件二：相关法律法规第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念15.1.1.中介方：指为合同双方提供中介服务的机构或个人。15.1.2.专业机构：指为合同履行提供专业服务的机构，如勘察、设计、监理等。15.1.3.评估机构：指对合同标的物进行价值评估的机构。15.1.4.仲裁机构：指根据合同约定或双方协商，对合同争议进行仲裁的机构。15.2.第三方介入条件15.2.1.双方协商一致，认为有必要引入第三方介入。15.2.2.第三方具备相应的资质和条件，能够满足合同履行的需要。15.2.3.第三方的介入不违反法律法规和合同约定。15.3.第三方职责15.3.1.中介方职责中介方应协助双方达成协议，提供合同履行过程中的沟通协调服务。15.3.2.专业机构职责专业机构应按照合同约定提供专业服务，确保合同标的物的质量。15.3.3.评估机构职责评估机构应根据合同约定，对合同标的物进行公正、客观的评估。15.3.4.仲裁机构职责仲裁机构应按照仲裁规则，公正、公平地处理合同争议。15.4.第三方权利15.4.1.中介方权利中介方有权根据合同约定收取服务费用。15.4.2.专业机构权利专业机构有权根据合同约定收取服务费用，并享有相应的报酬。15.4.3.评估机构权利评估机构有权根据合同约定收取评估费用。15.4.4.仲裁机构权利仲裁机构有权根据仲裁规则收取仲裁费用。15.5.第三方义务15.5.1.中介方义务中介方应保守双方商业秘密，不得泄露。15.5.2.专业机构义务专业机构应严格按照合同约定提供专业服务，保证服务质量。15.5.3.评估机构义务评估机构应保证评估结果的公正、客观。15.5.4.仲裁机构义务仲裁机构应确保仲裁程序的公正、公平。16.第三方责任限额16.1.责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现违约时，应承担的最高赔偿金额。16.2.责任限额确定16.2.1.中介方责任限额中介方责任限额根据中介服务费用的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。16.2.2.专业机构责任限额专业机构责任限额根据其提供服务的内容和合同约定确定。16.2.3.评估机构责任限额评估机构责任限额根据评估费用的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。16.2.4.仲裁机构责任限额仲裁机构责任限额根据仲裁费用的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。16.3.责任限额履行16.3.1.第三方违约时，应按照合同约定承担相应的责任。16.3.2.若第三方责任限额不足以赔偿损失，超出部分由其自行承担。16.3.3.若第三方责任限额不足以赔偿损失，乙方有权要求甲方承担超出部分的责任。17.第三方与其他各方的划分17.1.第三方与甲方第三方与甲方之间不存在合同关系，甲方直接与第三方签订相关服务合同。17.2.第三方与乙方第三方与乙方之间不存在合同关系，乙方直接与第三方签订相关服务合同。17.3.第三方与合同双方第三方作为合同履行的辅助方，其与合同双方之间的权利义务由合同约定。第三方在合同履行过程中，应遵守合同约定，不得损害合同双方的利益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程合同详细要求：详细列明工程项目的具体内容、工程量、工程期限、合同金额、付款方式、违约责任等条款。说明：本附件为合同主体部分，是双方履行合同的基础文件。2.附件二：施工图纸及技术规范详细要求：包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等，以及施工过程中的技术规范。说明：本附件为施工过程中的技术指导文件，是施工方进行施工的依据。3.附件三：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的各项工程量，包括人工、材料、机械等费用。说明：本附件为工程量的详细清单，用于计算工程款。4.附件四：工程进度计划详细要求：包括工程项目的施工顺序、施工期限、关键节点等。说明：本附件为工程进度控制文件，用于监督工程进度。5.附件五：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工方法、施工工艺等。说明：本附件为施工过程中的组织管理文件，用于指导施工。6.附件六：质量保证措施详细要求：包括质量管理体系、质量检验标准、质量保证措施等。说明：本附件为工程质量保证文件，用于确保工程质量。7.附件七：安全生产措施详细要求：包括安全生产管理体系、安全操作规程、安全防护设施等。说明：本附件为安全生产保证文件，用于确保施工过程中的安全。8.附件八：环境保护措施详细要求：包括环境保护体系、环保设施、环保措施等。说明：本附件为环境保护保证文件，用于确保施工过程中的环保要求。9.附件九：合同附件变更记录详细要求：记录合同附件的变更情况，包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明：本附件为合同附件变更的记录文件，用于跟踪合同附件的变更情况。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期交付工程违约责任认定：甲方未在合同约定的期限内交付工程，应向乙方支付违约金，违约金按合同金额的0.1%计算，每日累计。示例：若合同约定工程交付日期为2024年12月31日，甲方实际交付日期为2025年1月5日，则甲方应支付违约金。2.工程质量不符合约定违约责任认定：若工程质量不符合合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方进行修复，修复费用由甲方承担。示例：合同约定工程主体结构使用寿命为50年，实际使用寿命仅为30年，甲方应承担修复责任。3.逾期支付工程款违约责任认定：乙方未在合同约定的期限内支付工程款，应向甲方支付违约金，违约金按逾期部分款项的0.1%计算，每日累计。示例：合同约定工程款支付期限为每月20日，若乙方于每月25日支付，则视为逾期支付。4.未按合同约定提供设计文件违约责任认定：若乙方未按合同约定提供设计文件，甲方有权要求乙方承担相应的责任。示例：合同约定乙方应在工程开工前提供设计文件，若乙方未按时提供，甲方有权要求乙方支付违约金。5.未按合同约定提供原材料或设备违约责任认定：若乙方未按合同约定提供原材料或设备，甲方有权要求乙方承担相应的责任。示例：合同约定乙方应在工程开工前提供特定品牌的水泥，若乙方未能提供，甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同3本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1双方全称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额3.合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期4.工程范围及质量标准4.1工程范围描述4.2质量标准要求5.纠纷解决原则5.1纠纷解决方式5.2纠纷解决程序6.调解机构及调解员6.1调解机构名称6.2调解员资质要求6.3调解员选任程序7.调解费用及支付方式7.1调解费用计算方法7.2费用支付时间节点7.3支付方式8.纠纷解决结果的法律效力8.1调解协议的法律效力8.2裁决或判决的法律效力9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3违约责任10.合同变更及解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担方式11.3违约赔偿计算方法12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1双方全称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表：[甲方法定代表人或授权代表姓名及职务]乙方法定代表人或授权代表：[乙方法定代表人或授权代表姓名及职务]1.3联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱、通讯地址]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱、通讯地址]2.项目基本信息2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：建筑面积、占地面积等]2.4项目合同金额[项目合同总金额，大写：[大写金额]，小写：[小写金额]]3.合同期限3.1合同生效日期[合同生效具体日期]3.2合同终止日期[合同终止具体日期]4.工程范围及质量标准4.1工程范围描述[详细描述工程范围，包括但不限于：施工内容、工程量、施工工艺等]4.2质量标准要求[详细列出质量标准，如：国家标准、行业标准等，并注明具体要求]5.纠纷解决原则5.1纠纷解决方式[约定纠纷解决方式，如：调解、仲裁、诉讼等]5.2纠纷解决程序[详细描述纠纷解决程序，包括但不限于：调解申请、调解程序、调解结果等]6.调解机构及调解员6.1调解机构名称[调解机构名称]6.2调解员资质要求[调解员资质要求，如：相关领域专业背景、调解经验等]6.3调解员选任程序[调解员选任程序，包括但不限于：双方协商、调解机构指定等]8.纠纷解决结果的法律效力8.1调解协议的法律效力调解协议自双方签字或盖章之日起生效，具有与法院判决同等的法律效力，双方应严格遵守。8.2裁决或判决的法律效力如调解不成，双方同意将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.保密条款9.1保密信息范围本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等均属保密信息。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止后的[具体年限]，或至相关秘密公开之日止。9.3违约责任如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任，向另一方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。10.合同变更及解除10.1合同变更程序合同变更需经双方书面同意，并签署书面变更协议。10.2合同解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。10.3合同解除程序解除合同应提前[具体天数]书面通知对方，并说明解除原因。11.违约责任11.1违约行为定义违约行为包括但不限于：未按时完成工程、质量不符合标准、逾期付款等。11.2违约责任承担方式违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。11.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际损失和合同约定比例计算。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构[如适用，指定具体法院名称]12.3争议解决程序诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、工程量清单等。14.2合同解释本合同如有歧义，应以书面形式解释，并作为合同的一部分。14.3合同生效日期本合同自双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方协商一致，介入合同履行、纠纷解决或其他相关活动的独立主体。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：工程监理、项目管理、技术评估、争议调解、法律咨询等。2.第三方介入的程序2.1第三方选定第三方的选定由甲乙双方协商确定，或由合同中约定的机构指定。2.2第三方介入协议第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。2.3第三方介入时间第三方介入时间应在合同履行过程中，根据实际需要确定。3.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款3.1甲方额外条款甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，并对其工作进行监督和管理。甲方应配合第三方的工作，提供必要的资料和信息。甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。3.2乙方额外条款乙方应接受第三方的监督和管理，按照合同约定完成工程。乙方应向第三方提供必要的资料和信息，配合第三方进行工作。乙方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。4.第三方的责任限额4.1责任限额定义第三方的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，或根据相关法律法规确定。4.3责任限额的执行第三方在履行合同过程中，若因自身原因造成损失，超出责任限额部分，由其自行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责，不得干涉甲乙双方的合同权利和义务。甲乙双方应各自履行合同中的义务，第三方不得替代甲乙任何一方的责任。5.2责任划分第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担责任。甲乙双方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，由各自承担责任。甲乙双方与第三方之间因合同履行产生的纠纷，应通过协商或仲裁解决。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同约定的争议解决机构或法院。6.2争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定，确保公正、公平、公开。7.第三方介入的合同终止7.1合同终止条件7.2合同终止程序合同终止前，甲乙双方应与第三方进行结算，并办理相关手续。合同终止后，第三方应将其在合同履行过程中形成的文件、资料等移交给甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含项目整体布局图、各楼层平面图、立面图、剖面图等。说明：工程图纸是施工的重要依据，需清晰、准确，符合国家相关标准。2.技术规范详细要求：列出项目施工过程中所需遵循的技术规范，如建筑、电气、给排水等规范。说明：技术规范是确保工程质量的重要保障，需符合国家及行业标准。3.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的各项工程量，包括分部分项工程量、材料用量等。说明：工程量清单是工程结算的依据，需准确无误。4.合同签订双方的身份证明文件详细要求：包括甲乙双方的企业法人营业执照、法定代表人身份证明等。说明：身份证明文件是合同生效的法律依据，需真实有效。5.合同签订双方的授权委托书详细要求：如甲乙双方委托他人签订合同，需提供授权委托书。说明：授权委托书是授权他人代为签订合同的法律文件，需明确授权范围。6.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的具体内容、权利、义务和责任等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行过程中地位和责任的文件。7.纠纷解决协议详细要求：包括争议解决方式、程序、机构等。说明：纠纷解决协议是双方在发生争议时，解决纠纷的依据。8.工程进度款支付凭证详细要求：包括支付时间、金额、支付方式等。说明：工程进度款支付凭证是双方履行合同义务的证明。9.工程验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收结果、验收意见等。说明：工程验收报告是工程是否合格的证明。10.工程结算报告详细要求：包括工程结算时间、结算金额、结算依据等。说明：工程结算报告是双方结算工程款项的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按时完成工程工程质量不符合标准逾期付款违反保密义务未按规定提供资料和信息未按规定履行监督和管理职责2.责任认定标准违约行为发生后，甲乙双方应立即进行协商，确定违约事实。根据违约行为对合同履行的影响程度，确定违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例说明甲方未按时完成工程，导致工程延期交付，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延期造成的损失。乙方提供的材料质量不符合标准，导致工程质量不合格，乙方有权要求甲方更换材料或修复工程，并赔偿损失。双方违反保密义务，泄露对方商业秘密，违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。全文完。2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同4本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与意义2.双方基本信息2.1承包方信息2.2发包方信息3.工程项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.工程合同条款4.1工程质量要求4.2工程进度要求4.3工程造价4.4付款方式4.5施工安全与环境保护5.纠纷解决机制5.1纠纷解决原则5.2纠纷解决程序5.3纠纷解决机构6.调解程序6.1调解原则6.2调解机构6.3调解期限7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.责任与赔偿8.1责任划分8.2赔偿范围8.3赔偿方式9.保密条款9.1保密范围9.2保密义务9.3违约责任10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除程序10.3变更或解除后的处理11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任免除13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同生效与终止日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与意义本合同旨在明确双方在建筑项目工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现项目预期目标。2.双方基本信息2.1承包方信息承包方名称：_______法定代表人：_______地址：_______联系电话：_______2.2发包方信息发包方名称：_______法定代表人：_______地址：_______联系电话：_______3.工程项目概况3.1工程名称2024年度建筑项目工程3.2工程地点_______3.3工程规模工程占地面积：_______平方米总建筑面积：_______平方米3.4工程期限自合同生效之日起_______天内完成施工，具体工期以双方协商为准。4.工程合同条款4.1工程质量要求工程质量应符合国家有关建筑工程质量标准，确保工程安全、适用、美观。4.2工程进度要求工程进度应按双方约定的计划进行，确保工程按期完成。4.3工程造价工程造价为_______万元人民币，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。4.4付款方式付款方式为分阶段支付，具体支付节点及比例如下：（1）合同签订后_______天内支付合同总价款的_______%；（2）主体结构封顶后支付合同总价款的_______%；（3）竣工验收合格后支付合同总价款的_______%；（4）保修期满后支付合同总价款的_______%。4.5施工安全与环境保护施工过程中，承包方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，确保施工安全与环境保护。5.纠纷解决机制5.1纠纷解决原则双方应本着公平、公正、合理的原则解决合同履行过程中发生的纠纷。5.2纠纷解决程序发生纠纷时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。5.3纠纷解决机构仲裁机构：_______人民法院：_______6.调解程序6.1调解原则调解应遵循自愿、公平、公正、合理的原则。6.2调解机构调解机构：_______6.3调解期限调解期限为自双方收到调解通知之日起_______天内。8.责任与赔偿8.1责任划分（1）因承包方原因导致工程延误，承包方应承担相应的违约责任。（2）因发包方原因导致工程延误，发包方应承担相应的违约责任。（3）因不可抗力导致工程延误，双方互不承担违约责任。8.2赔偿范围（1）因承包方原因造成工程损失，承包方应承担全部赔偿责任。（2）因发包方原因造成工程损失，发包方应承担全部赔偿责任。（3）因不可抗力造成工程损失，双方根据实际情况分担损失。8.3赔偿方式（1）赔偿金应以人民币计算，并按合同约定的货币支付。（2）赔偿金支付方式为一次性支付。9.保密条款9.1保密范围（1）本合同的各项内容。（2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密义务（1）双方对本合同内容及商业秘密负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。（2）保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。9.3违约责任（1）如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。（2）违约方应向守约方支付_______万元人民币的违约金。10.合同变更与解除10.1变更程序（1）任何一方要求变更合同内容，应提前_______天书面通知对方。（2）双方经协商一致后，签订书面变更协议。10.2解除程序（1）任何一方要求解除合同，应提前_______天书面通知对方。（2）双方经协商一致后，签订书面解除协议。10.3变更或解除后的处理（1）合同变更或解除后，双方应按变更或解除协议处理剩余工程款项。（2）合同解除后，双方应按照约定进行工程交接。11.合同终止11.1终止条件（1）合同履行完毕。（2）合同解除。（3）因不可抗力导致合同无法履行。11.2终止程序（1）合同终止后，双方应进行工程验收。（2）工程验收合格后，双方签订工程结算协议。11.3终止后的处理（1）合同终止后，双方应按约定处理剩余工程款项。（2）合同终止后，双方应按照约定进行工程交接。12.违约责任12.1违约情形（1）未按合同约定履行义务。（2）违反合同约定造成对方损失。12.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任。（2）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。12.3违约责任免除（1）因不可抗力导致违约，双方互不承担违约责任。（2）因对方原因导致违约，对方不承担违约责任。13.合同争议解决13.1争议解决方式（1）友好协商。（2）仲裁。（3）诉讼。13.2争议解决程序（1）发生争议后，双方应友好协商解决。（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构仲裁机构：_______人民法院：_______14.其他约定14.1通知与送达（1）通知应以书面形式发送至对方指定地址。（2）送达自发送之日起_______天内视为送达。14.2不可抗力（1）不可抗力包括地震、火灾、战争、政府行为等。（2）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切必要措施减少损失。14.3合同附件（1）工程图纸。（2）工程量清单。（3）技术规范。（4）合同变更协议。14.4合同生效与终止日期（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）本合同终止日期为_______年_______月_______日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中，因合同约定或甲乙双方共同邀请或委托，介入合同履行、纠纷解决或其他相关事宜的独立第三方。15.2第三方介入类型第三方介入类型包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方、仲裁方、调解方等。16.第三方介入条件16.1合同约定甲乙双方在合同中约定第三方介入的具体条件，包括介入事由、介入时间、介入方式等。16.2双方同意甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致意见，并以书面形式确认。17.第三方介入程序17.1介入申请甲乙双方任何一方或双方共同向第三方提出介入申请。17.2第三方审查第三方在收到介入申请后，对申请进行审查，确认是否符合介入条件。17.3介入决定第三方在审查完毕后，作出是否介入的决定，并以书面形式通知甲乙双方。18.第三方职责与权利18.1职责（1）第三方应按照合同约定或甲乙双方委托，履行相应职责。（2）第三方应保证其提供的意见、评估或服务具有客观性、公正性。18.2权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。（2）第三方有权根据合同约定或甲乙双方委托，对甲乙双方进行监督。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额，是指第三方在介入合同履行、纠纷解决或其他相关事宜过程中，因自身原因导致甲乙双方损失，应当承担的最高赔偿责任。19.2责任限额确定（1）责任限额由甲乙双方在合同中约定，可按固定金额或按损失比例确定。（2）责任限额应合理，不得低于第三方介入相关业务的一般标准。19.3责任免除（1）因不可抗力导致第三方责任，甲乙双方互不承担赔偿责任。（2）因甲乙双方原因导致第三方责任，第三方不承担赔偿责任。20.第三方与其他各方的关系20.1与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托，甲方应向第三方提供必要的信息和数据，并配合第三方履行职责。20.2与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托与被委托，乙方应向第三方提供必要的信息和数据，并配合第三方履行职责。20.3与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为中立第三方，第三方在介入过程中，应保持客观、公正，维护甲乙双方的合法权益。21.第三方介入后的合同履行21.1合同履行变更第三方介入后，合同履行内容可能发生变更，甲乙双方应就变更内容达成一致意见。21.2合同履行监督第三方在介入过程中，有权对合同履行情况进行监督，确保合同按约定履行。21.3合同履行责任甲乙双方在第三方介入后的合同履行责任，仍按合同约定承担。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，仍按本合同第13条约定执行。22.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构，仍按本合同第13条约定执行。23.第三方介入后的合同终止23.1终止条件第三方介入后的合同终止条件，仍按本合同第11条约定执行。23.2终止程序第三方介入后的合同终止程序，仍按本合同第11条约定执行。23.3终止后的处理第三方介入后的合同终止后，甲乙双方应按本合同约定处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸要求：详细、准确、完整地反映工程的设计和施工要求。说明：工程图纸是施工过程中不可或缺的技术文件，应包含平面图、立面图、剖面图等。2.工程量清单要求：列出工程所需的各种材料、设备和人工的名称、规格、数量、单价和总价。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，应确保准确无误。3.技术规范要求：明确工程的技术要求和施工标准，确保工程质量。说明：技术规范是施工过程中必须遵守的技术文件，应包含材料标准、施工工艺等。4.合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、时间和责任。说明：合同变更协议是合同履行过程中可能出现的文件，应确保变更的合法性和有效性。5.工程结算协议要求：明确工程结算的方式、时间和责任。说明：工程结算协议是工程竣工后进行结算的依据，应确保结算的公平和合理。6.付款进度计划要求：明确各阶段付款的时间和金额。说明：付款进度计划是合同履行过程中的重要文件，应确保付款的及时性和准确性。7.施工安全与环境保护措施要求：详细记录施工过程中的安全与环境保护措施。说明：施工安全与环境保护措施是施工过程中必须遵守的法律法规，应确保施工安全环保。8.争议解决协议要求：明确争议解决的方式和程序。说明：争议解决协议是合同履行过程中可能出现的文件，应确保争议解决的效率和公正。9.第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、程序和责任。说明：第三方介入协议是合同履行过程中可能出现的文件，应确保第三方介入的合法性和有效性。10.工程验收报告要求：详细记录工程验收的结果和意见。说明：工程验收报告是工程竣工后进行验收的依据，应确保验收的全面和客观。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据合同约定的工期延误天数，按每日合同价款的_______%计算违约金。示例：若合同约定工期为120天，实际工期延误30天，则违约金为120天的合同价款的_______%。2.违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定标准：根据工程质量检测报告，按实际损失金额计算赔偿。示例：若工程检测不合格，导致返工，返工费用为10万元，则承包方需赔偿10万元。3.违约行为：未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：根据合同约定的付款方式和时间，按未支付金额的_______%计算违约金。示例：若合同约定每月支付10万元，实际未支付5万元，则违约金为5万元的_______%。4.违约行为：泄露对方商业秘密。责任认定标准：根据损失情况，按实际损失金额计算赔偿。示例：若泄露商业秘密导致对方损失20万元，则违约方需赔偿20万元。5.违约行为：未按合同约定履行保密义务。责任认定标准：根据损失情况，按实际损失金额计算赔偿。示例：若因泄露保密信息导致对方损失10万元，则违约方需赔偿10万元。全文完。2024年度建筑项目工程合同纠纷解决与调解合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.合同签订依据与目的3.1合同签订的法律依据3.2合同签订的目的4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程质量检验标准4.3工程质量责任5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工期延误责任6.合同价格与支付6.1合同价格构成6.2价格调整机制6.3支付方式及时间6.4付款条件7.材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收标准8.工程变更与调整8.1工程变更程序8.2工程变更内容8.3工程变更责任9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力发生后的处理10.3不可抗力的证明11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效日期14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同补充与修改第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称：建筑项目2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积80000平方米2.4项目投资：总投资为人民币1亿元2.5项目工期：自合同签订之日起12个月内完成主体结构建设，24个月内全部完工3.合同签订依据与目的3.1合同签订的法律依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规3.2合同签订的目的：明确双方在建筑项目中的权利和义务，确保工程顺利进行4.工程质量与标准4.1工程质量要求：按照国家现行建筑标准、规范及设计文件要求，确保工程质量达到优良等级4.2工程质量检验标准：按照国家及行业相关标准进行质量检验4.3工程质量责任：施工单位对工程质量承担全部责任，设计单位对设计文件负责5.工程进度与工期5.1工程进度计划：详细列出各阶段施工进度，包括主体结构、装饰装修、设备安装等5.2工程进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，需提前10天向对方提出书面申请，经双方协商一致后调整进度计划5.3工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，应向对方支付合同金额的0.