监理工程师-目标控制（土木建筑）-第五节施工索赔与现场签证

监理工程师-目标控制（土木建筑）-第五节施工索赔与现场签证1.【单选题】下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设（江南博哥）备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认正确答案：B参考解析：现场签证的范围一般包括:(1)适用于施工合同范围以外零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。2.【单选题】最常用的计算索赔费用的方法是（  ）。A.总费用法B.修正的总费用法C.关键线路法D.实际费用法正确答案：D参考解析：实际费用法是施工索赔时最常用的一种方法。3.【单选题】由于发包人的原因导致承包人租赁的设备窝工，该窝工费应按照（  ）计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金和调进调出费的分摊D.设备使用费正确答案：C参考解析：由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括设备使用费。4.【单选题】某建设工程项目，承包人在施工过程中发生如下人工费：完成发包人要求的合同外工作花费3万元；由于发包人原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包人可索赔的人工费为（  ）万元。A.2.0B.3.0C.5.0D.5.5正确答案：C参考解析：人工费的索赔包括：1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；3）超过法定工作时间加班增加的费用；4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。故承包人可索赔的人工费：3+2=5万。机械故障属于承包人原因，不能索赔。5.【单选题】在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，承包商有权索赔（  ）。A.费用，利润但不包括工期B.工期、费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期、费用和利润正确答案：A参考解析：在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，则承包商有权索赔费用、利润。6.【单选题】由于发包人的原因导致承包人自有的设备窝工，该窝工费应按照（  ）计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金和调进调出费的分摊D.设备使用费正确答案：B参考解析：由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括设备使用费。7.【单选题】根据《标准施工招标文件》的条款，下列索赔事件中，可以索赔利润的是（  ）。A.承包人遇到不利物质条件B.承包人遇到异常恶劣的气候条件C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不可抗力正确答案：C参考解析：选项A，承包人遇到不利物质条件，可索赔工期和费用。选项B，承包人遇到异常恶劣的气候条件，可索赔工期。选项C，发包人原因导致的工程缺陷和损失，可索赔费用和利润。选项D，承包人遇到不可抗力，可索赔工期和部分费用。8.【单选题】某工程基础施工中，施工人员发现大型文物古迹，因此工程暂停，承包人做了相应的保护措施，根据《标准施工招标文件》的条款，承包人有权索赔（  ）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润，但不包括工期C.工期和费用，但不包括利润D.工期、费用和利润正确答案：C参考解析：在施工过程中，承包人遇到了文物、古迹，根据《标准施工招标文件》的条款，承包人有权向发包人索赔，要求延长工期和费用的补偿，但不包括利润。9.【单选题】某工程受异常大雪影响，导致承包人工期延长，根据《标准施工招标文件》的条款，承包人有权要求的索赔是（  ）。A.费用，但不包括工期B.工期、费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期、费用和利润正确答案：C参考解析：异常恶劣的气候条件可以索赔工期，不可索赔费用和利润。10.【单选题】如果在基准日期以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（  ）。A.发包人应给予承包人补偿B.发包人不给予承包人补偿C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿正确答案：A参考解析：法律改变引起的索赔。如果在基准日期（招标工程以投标截止日期前的28天、非招标工程以合同签订前28天）以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。对承包人由此增加的开支，发包人应予补偿。19.【多选题】由于承包人原因造成工程拖期，发包人在确定误期损害赔偿费的标准时，一般要考虑的因素有（  ）。A.赶工导致施工成本增加B.工程拖期后物价上涨C.工程拖期带来的附加监理费D.由于工程拖期而引起的贷款利息增加E.发包人盈利损失正确答案：C,D,E参考解析：发包人在确定误期损害赔偿费的标准时，一般要考虑以下因素（1）发包人盈利损失；（2）由于工程拖期而引起的贷款利息增加；（3）工程拖期带来的附加监理费；（4）由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费。20.【多选题】在施工过程中，允许承包人既可索赔工期又可索赔费用的原因有（  ）。A.异常恶劣气候造成停工B.发包人提供的材料不符合合同要求C.发包人提供的资料错误导致损失D.承包人采购的材料未及时供应E.施工现场发现文物正确答案：B,C,E参考解析：选项D，承包人采购的材料未及时供应属于承包人自身原因，不可进行索赔。21.【多选题】修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（  ）。A.将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间B.只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失C.只计算额外直接费D.只计算额外间接费E.对投标报价费用重新进行核算正确答案：A,B,E参考解析：修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的基础上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：（1）将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。（2）只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失。（3）与该项工作无关的费用不列入总费用中。（4）对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。22.【多选题】根据《标准施工招标文件》，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有（  ）。A.发包人要求向承包人提前交付材料B.不可抗力C.异常恶劣的气候条件D.监理人对覆盖的隐蔽工程重新检查且检查结果合格E.施工中发现文物古迹正确答案：B,D,E参考解析：选项A，发包人要求向承包人提前交付材，可索赔费用。选项B，不可抗力，可索赔工期和部分费用。选项C，异常恶劣的气候条件，可索赔工期。选项D，监理人对覆盖的隐蔽工程重新检查且检查结果合格，可索赔工期、费用和利润。选项E，施工中发现文物古迹，可索赔工期和费用。注意选项D，可索赔工期、费用和利润同样是满足题干要求的。23.【多选题】人工费的索赔包括（  ）。A.法定人工费增长B.由于承包人责任导致工程延误的人员窝工费C.非承包人责任工程延误导致的工资上涨费D.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用E.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用正确答案：A,C,D,E参考解析：人工费的索赔包括：1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；3）超过法定工作时间加班增加的费用；4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。24.【多选题】承包人向发包人提出的索赔类型包括（  ）。A.地质条件变化引起的索赔B.工程中人为障碍引起的索赔C.工程变更引起的索赔D.质量不满足合同要求的索赔E.法律、货币及汇率变化引起的索赔正确答案：A,B,C,E参考解析：承包人向发包人的索赔1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔：（1）地质条件变化引起的索赔。（2）工程中人为障碍引起的索赔。2.工程变更引起的索赔3.工期延期的费用索赔4.加速施工费用的索赔5.发包人不正当地终止工程而引起的索赔6.法律、货币及汇率变化引起的索赔7.拖延支付工程款的索赔8.特别事件25.【多选题】下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机