建筑施工劳务协议书参考样本

合同编号：__________建筑施工劳务协议书甲方（发包方）：_______地址：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系电话：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______第二条劳务内容2.1乙方同意按照甲方的要求，为工程提供相应的施工劳务服务，包括但不仅限于：（1）施工人员的招募、培训和管理；（2）施工材料的采购、运输和储存；（3）施工现场的整洁和安全防护；（4）施工过程中的质量控制和进度协调；（5）工程竣工后的验收和保修。2.2乙方应确保施工劳务服务符合国家及行业标准，保证工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。第三条劳务费用3.1乙方向甲方提供的施工劳务费用为_______元（大写：_______元整），包括但不限于劳务人员工资、福利、保险、材料费、设备租赁费、管理费等。3.2甲方应按照本协议约定的付款方式和时间向乙方支付劳务费用。3.3乙方应向甲方提供正式的发票或收据，作为甲方支付劳务费用的凭证。第四条付款方式及时间4.1本协议签订后_______天内，甲方支付乙方劳务费用的50%。4.2工程进度达到_______时，甲方支付乙方劳务费用的30%。4.3工程竣工验收合格后，甲方支付乙方劳务费用的20%。第五条工期5.1双方同意本工程的工期为_______天，自工程开工之日起计算。5.2乙方应严格按照甲方的要求，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第六条质量及安全6.1乙方应严格按照国家及行业的施工标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。6.2乙方应加强施工现场的安全管理，严格按照安全生产法律法规和相关标准进行施工，确保施工现场的安全。6.3乙方应对施工过程中的质量问题和安全事故负责处理，并承担相应的法律责任。第七条保密7.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。7.2乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。第八条违约责任8.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。8.2乙方如未按约定完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的_______%。第九条争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体：确保甲方为工程的业主或合法授权人，乙方为具备相应资质和能力的施工劳务承包商。2.工程概况：明确工程名称、地点、内容、规模等基本信息。3.劳务内容：详细列举乙方应提供的施工劳务服务，包括人员招募、材料采购、施工现场管理等。4.劳务费用：约定劳务费用金额、付款方式和时间。5.工期：明确工程工期及违约责任。6.质量及安全：规定乙方应遵守的施工标准和安全管理要求。7.保密：双方对协议内容和签订过程保密，保护技术资料和商业秘密。8.违约责任：约定违约金计算方式和赔偿损失责任。9.争议解决：选择友好协商或向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的甲方。2.承包方：指接受发包方委托，承担施工任务的乙方。3.施工劳务：指在工程建设过程中，为完成工程任务所提供的各类劳动力服务。4.工程竣工验收：指工程完成后，由相关部门对工程质量、安全、进度等方面进行审查、检验和评价的过程。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力。在本协议中，指有权的法院对争议案件进行审判的权力。特殊应用场合：1.工程变更：如果甲方在工程进行过程中提出变更要求，乙方需要根据变更情况进行调整。2.不可抗力：如遇到自然灾害、疫情等不可抗力因素，可能导致工程延期或停工。3.工程验收：工程完成后，甲方有权组织验收，乙方应配合并提供相关资料。4.保修期：工程竣工验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任。5.额外工作：如甲方要求乙方完成合同以外的额外工作，双方应另行协商补充条款。补充条款：1.工程变更：甲乙双方应就工程变更事项进行充分沟通，根据变更导致的额外费用和工期调整，双方可协商调整劳务费用和工期。2.不可抗力：因不可抗力导致工程延期或停工的，乙方不承担违约责任。双方应根据情况协商调整工期和劳务费用。3.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。乙方应提供相关资料，并协助甲方进行验收。如验收不合格，乙方应在规定时间内整改到位。4.保修期：工程竣工验收合格后，乙方应承担_______个月的保修责任。保修期内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复。5.额外工作：如甲方要求乙方完成合同以外的额外工作，双方应就额外工作的内容、劳务费用和工期