风电工程包工包料施工合同

风电工程包工包料施工合同合同编号：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向乙方支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，业主向乙方支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，业主向乙方支付剩余的__________%。三、工程质量3.1乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量达到__________等级。3.2工程质量验收标准如下：（1）符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范和标准；（2）符合工程设计文件和施工图纸的要求；（3）满足业主方的使用功能和性能要求。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的施工工期完成工程，确保工程进度符合业主方的要求。4.2工程延期违约责任：（1）由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，向业主支付合同总价款的__________%作为违约金；（2）由于业主原因导致工程延期，业主应承担相应的违约责任，向乙方支付合同总价款的__________%作为违约金。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家、行业和地方的相关安全生产法律法规、规范和标准进行施工，确保施工现场的安全生产。5.2乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。5.3乙方应制定并落实施工现场的安全生产措施，确保施工现场的安全防护设施完善、安全标志清晰、安全通道畅通。5.4乙方应定期组织安全生产培训和演练，提高施工人员的安全意识和应急能力。六、环境保护6.1乙方应遵守国家、行业和地方的相关环境保护法律法规，严格按照合同约定的环境保护要求进行施工。6.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中的废水、废气、固体废物等对环境造成污染。6.3乙方应合理利用资源，减少施工过程中的资源浪费。七、合同的变更和解除7.1合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议；（2）合同变更不影响双方的权利和义务。7.2合同解除：（1）在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同；（2）合同解除后，乙方应按照合同约定办理工程移交手续，业主向乙方支付已完成的工程价款；（3）合同解除不影响双方的其他权利和义务。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理移交手续之日止；9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.风电工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.安全生产管理制度5.环境保护措施方案6.工程验收标准和方法7.合同变更协议8.违约金计算公式9.不可抗力事件证明文件10.法院管辖权协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。3.乙方未按照合同约定的安全生产要求进行施工，视为违约。4.乙方未按照合同约定的环境保护要求进行施工，视为违约。5.业主未按照合同约定支付合同价款，视为违约。6.业主未按照合同约定提供施工条件，视为违约。7.不可抗力事件导致合同无法履行，不视为违约。三、法律名词及解释：1.风电工程：指利用风力发电的工程，包括风力发电机组安装、输电线路建设等。2.包工包料：指施工方负责完成工程的全部施工任务，并承担所需材料和人工的采购及费用。3.工程验收：指项目完成后，由业主或其委托的第三方对工程质量、安全、环保等方面进行检查、评估和确认的过程。4.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，向业主支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定进行整改，直至满足质量要求。3.安全生产事故：乙方应立即报告业主并采取措施防止事故扩大，承担相应责任。4.环境保护问题：乙方应按照合同约定进行整改，直至满足环保要求。5.合同变更：双方签订书面变更协议，明确变更内容和相关责任。6.争议解决：双方可协商解决，或向合同签订地的人民法院提起