建筑工程空调施工合同协议书

建筑工程空调施工合同协议书合同编号：__________协议书鉴于业主委托施工方进行建筑工程空调施工，双方经协商一致，特订立本协议书，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据业主的要求，施工方负责建筑工程空调系统的安装、调试及验收工作。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2乙方应按照双方约定的进度支付工程款，具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议约定。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自协议签订之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签订之日起计算，至工程验收合格之日止。第六条违约责任6.1乙方如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向业主支付违约金，违约金金额为合同总价的5%。6.2业主如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的5%。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.建筑工程空调施工设计图纸2.空调设备及材料采购清单3.施工方案及进度计划4.工程质量验收标准5.施工安全防护措施方案6.合同履行过程中的相关法律法规二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成施工，认定为违约行为。2.施工方未按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，导致工程质量不合格，认定为违约行为。3.施工方未按照约定支付工程款，认定为违约行为。4.业主未按照约定支付工程款，认定为违约行为。5.双方未按照约定履行保密义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行建筑工程空调施工的业主。2.乙方：指承担建筑工程空调施工的施工方。3.工程验收：指对完成的建筑工程空调施工工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合约定标准的过程。4.违约金：指一方违反合同约定时，应向对方支付的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应立即协商解决办法，可签订补充协议调整工期。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主有权要求施工方及时整改，并承担相应责任。3.合同履行过程中发生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.保密义务履行不当：如一方违反保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程中的空调系统施工。2.适用于合同双方为具有合法资质的施工企业和业主的场景。3