2024建筑施工合同合同范本

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的业主或合法授权人，拥有该项工程的设计、施工、监理、设备供应等权利；乙方为具有相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：（项目全称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程总投资：（总投资）第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：（金额），即（小写）：（金额）。2.2合同价款支付方式：（支付方式）第三条合同工期3.1合同约定的工期为：（工期）。3.2工期延误的违约责任：（违约责任）第四条工程质量标准4.1工程质量标准应符合：（标准名称）。4.2工程质量验收程序：（验收程序）。4.3工程质量问题的处理：（处理方式）。第五条合同的履行5.1甲方应提供的施工条件：（施工条件）。5.2乙方应提供的施工人员、材料、设备等资源：（资源）。5.3双方的其他义务：（其他义务）。第六条违约责任6.1甲方违约责任：（违约责任）。6.2乙方违约责任：（违约责任）。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同的签订、修改、解除、终止和解除合同的条件：（条件）。8.2双方认为需要约定的其他事项：（事项）。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十条合同附件本合同附件包括：（附件名称）。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。解决办法：签订合双方应认真核实对方提供的信息，如有疑问，可要求对方提供相关证明文件。2.合同价款的支付和结算应严格按照合同约定执行，如有纠纷，应及时沟通解决。解决办法：明确合同价款支付和结算的时间、方式、金额等具体事项，并在合同中予以约定。3.工程质量应符合国家相关标准和约定，如有质量问题，应按照约定及时整改。解决办法：明确工程质量标准、验收程序和质量问题的处理方式，并在合同中予以约定。4.合同工期应严格按照约定执行，如有工期延误，应按照约定承担违约责任。解决办法：明确工期、工期延误的违约责任等事项，并在合同中予以约定。5.双方在履行合同过程中应遵守国家法律法规，如有违法行为，应承担相应法律责任。解决办法：了解并遵守相关法律法规，确保合同履行过程中的合法性。6.合同的签订、变更和解除应遵循法律法规和合同约定，如有争议，应通过友好协商或法律途径解决。解决办法：明确合同的签订、变更、解除条件和程序，并在合同中予以约定。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或项目业主，具有委托、授权和支付合同价款等权利。2.乙方：指合同中的受托方或施工单位，具有施工、履行合同义务等责任。3.合同价：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润等。4.工期：指合同约定的工程完成时间，包括施工准备、施工、验收等阶段。5.工程质量：指工程满足使用功能、安全、环保等要求的标准。6.违约责任：指一方未履行合同义务或履行不符合约定，应承担的法律责任。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.法律法规：指国家立法机关制定的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等规范性文件。9.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，依法终止合同关系的行为。10.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容进行修改、补充或调整的行为。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业、公共设施等。2.适用于施工单位与业主或合法授权人之间的施工合同。3.适用于工程规模、内容、投资等不同的建筑施工项目。补充条款：1.施工许可和手续：双方应遵守相关法律法规，办理施工许可和其他必要的手续。2.施工图纸和设计：合同应包括施工图纸和设计文件，以确保双方对工程有共同的理解。3.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款变动，双方应签订补充协议。4.保险和保障：乙方应购买并维持必要的保险，如建筑工程保险、雇主责任保险等。5.环境保护和安全生产：乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保环境保护和安全生产。6.知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的技术秘密、商标、专利等。7.税务和财务：双方应遵守国家税务和财务规定，合法合规处理合同款项和税务事宜。8.争议解决：如合同争议无法通过协商解决，双方同意提交至合同签订地人民法院或约定的仲裁机构进行仲裁或诉讼。附件列表：1.施工图纸和技术说明书2.设计文件和施工方案3.