2024年度水电施工合同范本pdf

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电施工合同范本pdf本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义2.工程范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3施工标准及要求3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式及时间4.施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期及违约责任5.施工质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序及标准5.3质量保修期6.材料及设备供应6.1材料及设备供应责任6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收程序7.施工安全及环保7.1施工安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求及措施8.合同的变更及解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更及解除的程序9.违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿计算方式9.3违约金支付时间及方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院11.合同的生效、终止及解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.其他条款12.1保密条款12.2不可抗力12.3法律适用及解释权13.附件13.1施工图纸13.2施工方案13.3材料及设备清单14.签字盖章页14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：X水电开发有限公司地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方：X建筑工程有限公司地址：省市区路号1.3丙方名称及地址丙方：X水电设备供应有限公司地址：省市区路号1.4术语定义（1）甲方：指合同所述的水电开发项目业主。（2）乙方：指承担水电施工任务的施工单位。（3）丙方：指提供水电施工所需材料及设备的供应商。（4）工程：指甲方委托乙方施工的水电项目。（5）施工期限：指合同约定的施工开始日期至施工结束日期的期间。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程位于省市区，主要包括座水电站的主体工程、附属工程及配套设备安装。2.2施工内容（1）土建工程：包括大坝、溢洪道、引水渠等主体结构施工。（2）机电设备安装：包括水轮发电机组、主变压器、开关设备等安装。（3）装饰工程：包括办公区、生活区装修及绿化。（4）其他工程：施工期间所需的临时设施建设及拆除。2.3施工标准及要求施工应严格按照国家及行业标准进行，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民亿元（大写：人民币玖亿捌仟万元整）。3.2价格调整合同履行过程中，如遇原材料价格上涨等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式及时间（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。（2）进度款：按照工程进度，甲方按实际完成工程量的80%支付进度款。（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余20%的工程款。第四条施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为合同签订后30日。4.2施工结束日期施工结束日期为合同约定的工程竣工日期。4.3延期及违约责任（1）如乙方原因导致施工延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。（2）如甲方原因导致施工延期，甲方应支付乙方合理的延期施工费用。第五条施工质量及验收5.1施工质量标准施工质量应符合国家及行业标准，确保工程安全、可靠、美观。5.2验收程序及标准（1）工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。（2）初步验收：工程完成后，甲方组织乙方、丙方进行初步验收。（3）最终验收：在初步验收基础上，甲方组织相关部门进行最终验收。5.3质量保修期工程验收合格后，乙方应按合同约定承担质量保修责任，保修期为两年。第六条材料及设备供应6.1材料及设备供应责任乙方负责采购施工所需的原材料、设备及配件，并保证质量。6.2材料及设备质量要求乙方提供的材料及设备应符合国家及行业标准，具备合格证明。6.3材料及设备验收程序甲方、乙方、丙方共同参与材料及设备验收，确认合格后方可用于施工。第八条合同的变更及解除8.1变更条件（1）合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、标准等，双方可签订变更协议。（2）变更导致合同价格调整的，按第三条价格调整规定执行。8.2解除条件（1）合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。8.3变更及解除的程序（1）双方就变更或解除合同达成一致，签订书面协议。（2）协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任（1）甲方违约：如甲方未按约定支付预付款、进度款、尾款等，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。（2）乙方违约：如乙方未按约定完成工程、延迟交付等，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。（3）丙方违约：如丙方未按约定提供材料及设备，乙方有权要求丙方支付违约金，并有权解除合同。9.2赔偿计算方式违约金计算方式为：按照合同总价的一定比例（如5%）计算。9.3违约金支付时间及方式违约金支付时间为违约行为发生之日起15日内。支付方式为银行转账。第十条争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地，具体法院为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、终止及解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程竣工并验收合格。（2）双方另有约定的，从其约定。11.3合同解除条件合同解除条件同第八条解除条件。第十二条其他条款12.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.3法律适用及解释权本合同适用中华人民共和国法律，合同的解释权归双方共同所有。第十三条附件13.1施工图纸13.2施工方案13.3材料及设备清单第十四条签字盖章页14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方以外的其他参与合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、金融机构等。1.2第三方责任第三方介入时，应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲方、乙方无直接法律关系。第二条第三方介入条件及程序2.1介入条件（1）甲方、乙方认为有必要引入第三方进行合同履行监督、协调时。（2）第三方介入事项在合同中明确规定。2.2介入程序（1）甲方、乙方协商一致，决定引入第三方。（2）甲方、乙方与第三方签订书面协议，明确双方权利义务。（3）第三方介入后，按照协议约定履行相应职责。第三条第三方权利义务3.1第三方权利（1）根据合同约定，对甲方、乙方的合同履行进行监督、协调。（2）提出合理化建议，提高合同履行效率。3.2第三方义务（1）独立客观地进行监督、协调，确保合同履行质量。（2）保密合同内容及相关商业秘密。（3）不得利用甲方、乙方信任谋取不正当利益。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额指第三方在合同履行过程中因其过错导致甲方、乙方损失的最高赔偿限额。4.2责任限额确定（1）第三方责任限额根据合同金额、风险程度等因素协商确定。（2）第三方责任限额在书面协议中明确。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方介入时，应与甲方保持沟通，确保合同履行符合甲方利益。5.2第三方与乙方关系第三方介入时，应与乙方保持沟通，确保合同履行符合乙方利益。5.3第三方与其他各方关系第三方应公平对待甲方、乙方及其他各方，不得偏袒任何一方。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式第三方介入引起的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地，具体法院为合同签订地人民法院。第七条第三方退出7.1第三方退出的条件（1）第三方完成合同约定的职责。（2）甲方、乙方协商一致，决定第三方退出。7.2第三方退出程序（1）甲方、乙方与第三方签订退出协议。（2）第三方按照退出协议约定的时间和方式退出。第八条第三方介入的额外条款及说明8.1额外条款（1）第三方介入的具体职责和权限。（2）第三方介入期间的费用承担。（3）第三方责任限额的调整机制。8.2说明（1）第三方介入不影响甲方、乙方根据本合同追究对方责任。（2）第三方介入不影响本合同约定的违约金、赔偿金等计算方式。本修正条款与原合同具有同等法律效力，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。第三方介入的相关事宜，应在本合同中明确规定。如有未尽事宜，可由甲方、乙方、第三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸详细描述：包含水电项目主体工程、附属工程及配套设备安装的详细图纸，包括但不限于建筑、结构、电气、给排水等专业图纸。附件2：施工方案详细描述：详细列出施工过程中的步骤、方法、工艺及时间安排，包括施工现场布置、施工进度计划、施工人员配置等。附件3：材料及设备清单详细描述：列出施工所需的原材料、设备及配件的名称、型号、数量、质量标准等信息。附件4：工程量清单详细描述：列出各项工程的工程量，包括土建、安装、装饰等工程的工程量清单。附件5：合同价款明细表详细描述：详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料设备款、税费、利润等。附件6：施工进度计划详细描述：列出整个施工过程的进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间、关键节点等。附件7：质量保修条款详细描述：详细列出质量保修的范围、期限、责任等内容。附件8：安全文明施工保证措施详细描述：列出施工过程中的安全文明施工措施，包括安全防护、环境保护、文明施工等。附件9：变更协议详细描述：当合同履行过程中需要变更工程内容、规模、标准等时，双方签订的变更协议。附件10：验收报告详细描述：工程完成后，由第三方出具的验收报告，包括工程质量、安全、进度等方面的评价。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按约定支付预付款、进度款、尾款等，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。示例：甲方未按约定时间支付预付款，乙方暂停施工，要求甲方支付违约金。（2）甲方原因导致施工延期，甲方应支付乙方合理的延期施工费用。示例：甲方未能按时提供施工场地，导致施工延期，甲方支付乙方延期施工费用。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按约定完成工程、延迟交付等，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。示例：乙方未能按约定时间完成工程，甲方要求乙方支付违约金，并解除