




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________工程建设项目招标投标合同条件鉴于业主拟进行__________(项目名称)的建设项目,并通过招标投标方式选定承包商进行施工,双方经充分协商,达成如下合同条件:一、工程概况1.1项目名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程总投资:__________二、合同条款2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规订立,双方必须严格遵守国家法律、法规和政策,诚实守信,公平交易,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.2承包商必须按照业主提供的施工图纸、施工方案、技术规范、标准及要求进行施工,并保证工程质量达到国家及行业标准。2.3承包商应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。2.4业主应按照合同约定支付工程价款,如有拖欠,应承担相应的违约责任。2.5双方应共同履行合同,解决合同履行过程中出现的问题,维护双方合法权益。三、合同价格3.1工程合同总价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2合同价格包括但不限于:施工图纸及施工方案所规定的工程内容、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税收等各项费用。3.3合同价格采取固定价格方式,除非发生双方同意的变更事项,否则合同价格不做调整。四、工期4.1工程开工日期:____年____月____日。4.2工程竣工日期:____年____月____日。4.3工期延误:如承包商原因导致工期延误,应向业主支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同价款的0.5‰。五、质量标准5.1工程质量应符合国家及行业现行有关质量标准、规范的要求。5.2工程质量的检验和验收按照《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300)执行。5.3工程验收不合格的,承包商应按照业主的要求进行整改,直至达到验收标准。六、材料和设备6.1承包商应按照业主提供的材料和设备清单,采购合同约定的材料和设备。6.2材料和设备应符合国家及行业标准,并提供相应的质量证明文件。6.3材料和设备的验收、试验和安装应按照业主的要求进行。七、安全生产7.1承包商应严格按照国家及行业的安全生产法律法规、标准和规定,加强施工现场的安全管理,确保施工现场的安全生产。7.2承包商应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。八、合同的变更、解除和终止8.1合同变更:合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法继续履行,双方可协商变更合同。8.2合同解除:一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同,并有权要求违约方承担相应的违约责任。8.3合同终止:工程竣工并经验收合格后,本合同即告终止。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日注意事项:1.合同的签订应严格遵守国家相关法律法规,确保合同的合法性、有效性。2.明确工程项目的范围、质量标准、工期等关键条款,避免因模糊不清导致的争议。3.双方应认真履行合同义务,确保工程项目的顺利进行。4.注意合同中关于违约责任、安全生产、争议解决等方面的条款,以保障自身权益。解决办法:1.合同争议:通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。2.工期延误:根据合同约定,承包商应支付违约金。3.工程质量问题:按照相关法律法规和合同约定,要求承包商进行整改或承担相应责任。4.安全生产事故:承包商应承担相应法律责任,并根据合同约定进行赔偿。关键词语的法律名词解释:1.合同法:调整合同关系,规定合同订立、履行、变更、解除和终止等法律行为的法律法规。2.建筑法:调整建筑活动,规定建筑许可、建筑工程质量、安全等方面的法律法规。3.招标投标法:规范招标投标活动,保障国家利益和社会公共利益的法律法规。4.违约金:当一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。6.友好协商:双方在平等、自愿的基础上,通过沟通、协商解决问题的方式。7.有管辖权的人民法院:根据法律规定,具有审理案件权限的人民法院。特殊应用场合:2.工程变更:由于设计方案的调整,工程项目的部分内容需要进行变更。在这种情况下,双方应立即启动合同变更程序,就变更内容进行协商,并签订相应的补充协议。3.不可抗力事件:如遇到自然灾害或其他不可抗力事件导致工程进度受到影响,双方应立即启动应急预案,采取措施减少损失,并就工期延误等问题进行协商。4.工程验收:工程完成后,双方将共同进行验收。如果验收不合格,承包商需要按照业主的要求进行整改,直至达到验收标准。5.争议解决:如果在合同履行过程中出现争议,我们希望双方能够通过友好协商解决,如果协商不成,我们将依照
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 全国粤教版信息技术七年级上册第二单元第一节1.《文字处理的变迁》教学设计
- 华中师大版(三起)小学信息技三年级上册2.15《忠实的键盘大使》教学设计及反思
- 河大音像版(2020) 五年级上册信息技术 第10课 好习惯计时器(三) 教学设计
- 冀教版六年级下册数学教学工作计划(及进度表)
- muc和上位机的通信协议
- 2025年辣条合作协议书
- 2025年电波特性测试仪器项目发展计划
- 甘肃定西市公园路中学七年级地理下册 第八章 第二节 埃及教学实录 (新版)湘教版
- 财务管理创新举措计划
- 急诊电击伤救治指南计划
- 七年级数学新北师大版(2024)下册第一章《整式的乘除》单元检测习题(含简单答案)
- 立体仓库巷道式堆垛机设计
- PowerPoint 2010 的基本操作课件
- 新农村改造方案(4篇)
- 2025年八省联考新高考语文试题解读及备考启示
- 2025年江西江铜集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024年01月广州期货交易所2024年招考笔试历年参考题库附带答案详解
- 高中数学复习专题19 导数之凹凸反转问题原卷版
- 9.3溶质的质量分数(第2课时 有关溶质的质量分数的综合计算)+教学设计-2024-2025学年九年级化学人教版下册
- 导游业务-旅游那些事(黑龙江旅游职业技术学院)知到智慧树答案
- 基本医疗保险异地就医备案个人承诺书【模板】
评论
0/150
提交评论