2024年室内腻子涂装工程承包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年室内腻子涂装工程承包协议本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程面积1.4工程期限2.承包商责任2.1承包商资质2.2施工人员2.3施工材料2.4施工标准2.5质量保证3.业主责任3.1支付款项3.2工程监督3.3施工配合3.4工期调整3.5合同解除4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款方式4.4进度付款4.5尾款支付5.工期延误5.1延误责任5.2工期顺延5.3延误赔偿6.合同变更6.1变更程序6.2变更费用6.3变更工期7.违约责任7.1承包商违约7.2业主违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解程序8.3仲裁条款8.4法律适用9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的责任10.一般条款10.1保密条款10.2知识产权10.3不可抗力10.4合同转让10.5合同终止11.附录11.1工程图纸11.2施工方案11.3材料品牌及规格11.4验收标准12.签字盖章12.1承包商签字12.2业主签字12.3见证人签字13.合同生效13.1生效条件13.2生效时间14.其他约定14.1双方的其他约定第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年室内腻子涂装工程1.2工程地点：具体地址1.3工程面积：具体面积1.4工程期限：自合同签订之日起至工程完工交付之日止，共计__天。第二条承包商责任2.1承包商资质：承包商应具备合法有效的营业执照和相关资质证书，具备承担本工程的能力。2.2施工人员：承包商应按照工程需求，派遣具备相应技能和经验的施工人员进行施工。2.3施工材料：承包商应按照约定的品牌、规格和质量要求提供施工材料，并保证材料合格。2.4施工标准：承包商应按照约定的施工标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.5质量保证：承包商应对施工的工程质量承担责任，如出现质量问题，应负责修复并承担相应费用。第三条业主责任3.1支付款项：业主应按照约定的付款方式和时间支付合同款项。3.2工程监督：业主有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。3.3施工配合：业主应提供施工所需的相关资料和场地，并协助承包商进行施工。3.4工期调整：如因特殊情况需要调整工期，双方可协商确定新的工期。3.5合同解除：除非合同约定的解除条件成立，否则任何一方不得擅自解除合同。第四条合同价格4.1合同总价：双方约定本工程合同总价为人民币__元（大写：____________________元整）。4.2价格调整：如因市场行情变化等原因导致材料价格上涨，双方可协商调整合同价格。4.3付款方式：业主按照工程进度分阶段支付合同款项。4.4进度付款：双方约定工程进度达到__%时，业主支付合同价的__%。4.5尾款支付：工程完工并经验收合格后，业主支付合同价的剩余__%。第五条工期延误5.1延误责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。5.2工期顺延：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延工期。5.3延误赔偿：如因承包商原因导致工期延误，承包商应向业主支付延误期间的赔偿金，具体金额双方协商确定。第六条合同变更6.1变更程序：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2变更费用：变更产生的费用由双方协商确定。6.3变更工期：如因工程变更导致工期调整，双方应协商确定新的工期。第七条违约责任7.1承包商违约：如承包商未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金金额为合同价的__%。7.2业主违约：如业主未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金金额为合同价的__%。7.3违约赔偿：除支付违约金外，违约方还应赔偿对方因违约所造成的损失。第八条争议解决8.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。8.2调解程序：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁条款：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。8.4法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同解除9.1解除条件：除非合同约定的解除条件成立，否则任何一方不得擅自解除合同。9.2解除程序：如合同约定的解除条件成立，提出解除的一方应提前__天通知对方，并办理相关解除手续。9.3解除后的责任：合同解除后，双方应按照约定处理已发生的费用和债务，并互相退还已收到的款项。第十条一般条款10.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。10.2知识产权：双方同意，本合同涉及的知识产权归原作者所有，未经原作者许可，任何一方不得使用、转让或许可第三方使用。10.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。10.4合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。10.5合同终止：合同终止后，双方应按照约定处理未了的事宜，并互相退还已收到的款项。第十一条附录11.1工程图纸：合同附件中包含工程图纸，图纸作为合同的一部分，具有同等法律效力。11.2施工方案：承包商应按照约定的施工方案进行施工，确保工程质量符合要求。11.3材料品牌及规格：承包商应提供施工所用的材料品牌、规格和质量标准。11.4验收标准：工程验收应按照约定的标准进行，工程验收不合格的，承包商应负责整改。第十二条签字盖章12.1承包商签字：承包商的法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。12.2业主签字：业主的法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。12.3见证人签字：如有见证人，见证人签字。第十三条合同生效13.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效时间：本合同自签字盖章之日起__天内生效。第十四条其他约定14.1双方的其他约定：双方就本合同未尽事宜，可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应详细展示室内腻子涂装工程的布局、尺寸、材料要求等信息，图纸应由专业设计师绘制，并经双方确认。附件二：施工方案详细要求：施工方案应包括施工工艺、施工流程、施工时间安排等内容，方案应由承包商提供，并经业主确认。附件三：材料品牌及规格详细要求：材料品牌及规格应明确列出本工程所需的所有材料名称、品牌、规格和质量标准，以确保材料符合工程要求。附件四：验收标准详细要求：验收标准应详细说明工程验收的具体要求，包括质量、安全、美观等方面的标准，以便双方在工程完工后进行验收。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按照约定的时间和质量要求完成工程。2.承包商使用不符合合同要求的材料或工艺。3.业主未按照约定的时间支付合同款项。4.业主未提供施工所需的相关资料和场地。5.双方未按照约定的时间办理工程验收手续。责任认定标准：1.承包商违约：承包商应承担违约责任，向业主支付违约金，并承担因违约导致的损失赔偿。2.业主违约：业主应承担违约责任，向承包商支付违约金，并承担因违约导致的损失赔偿。示例说明：若承包商未按照约定的时间完成工程，视为违约行为，应向业主支付违约金，并承担因工程延期导致的业主损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同解除：合同