2024场地平整施工合同书_第1页
2024场地平整施工合同书_第2页
2024场地平整施工合同书_第3页
2024场地平整施工合同书_第4页
2024场地平整施工合同书_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024场地平整施工合同书本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表4.施工期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期条款5.施工质量标准5.1质量要求5.2验收标准5.3保修期限6.施工材料及设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料验收7.安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求8.变更及解除合同8.1变更条件8.2解除合同条件9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院11.合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件12.其他条款12.1保密条款12.2广告宣传12.3信息反馈13.附件13.1工程设计图纸13.2施工方案13.3材料及设备清单14.签字盖章页14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称:×××公司甲方地址:×××市×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方名称:×××建筑工程有限公司乙方地址:×××市×××路×××号1.3丙方名称及地址丙方名称:×××监理有限公司丙方地址:×××市×××路×××号第二条工程概况2.1工程名称工程名称:×××场地平整施工项目2.2工程地点工程地点:×××市×××路×××号地块2.3工程规模工程规模:占地面积×××平方米,平整面积×××平方米2.4工程内容工程内容:包括但不限于场地平整、土方挖运、排水设施建设、地面硬化等第三条合同价格3.1合同总价合同总价:人民币×××万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整)3.2价格调整机制价格调整机制:如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格3.3支付方式支付方式:银行转账3.4支付时间表支付时间表:(1)合同签订后七个工作日内,支付合同总价×%作为预付款;(2)工程进度达到×%时,支付合同总价×%作为进度款;(3)工程验收合格后,支付合同总价×%作为尾款。第四条施工期限4.1开工日期开工日期:×××年×××月×××日4.2竣工日期竣工日期:×××年×××月×××日4.3延期条款如因不可抗力因素导致工程延期,双方可协商延长合同工期。如非不可抗力因素导致工期延期,乙方应承担相应违约责任。第五条施工质量标准5.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。5.2验收标准工程验收标准:按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行验收。5.3保修期限保修期限:自工程竣工验收合格之日起一年。第六条施工材料及设备6.1材料供应乙方负责采购施工所需材料,并保证材料质量。6.2设备租赁乙方负责租赁施工所需设备,并保证设备安全运行。6.3材料验收甲方或其委托的丙方负责对乙方供应的材料进行验收。第八条变更及解除合同8.1变更条件合同履行过程中,如因设计变更、政策调整等原因导致合同内容需要变更,双方可协商一致后签订书面变更协议。8.2解除合同条件一方违反合同规定,严重影响到工程进度、质量或双方协商一致,可以解除合同。解除合同需书面协议,并按照合同约定处理后续事宜。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款,应支付违约金,违约金为应付款的×%。9.2乙方违约责任乙方未按约定时间完成工程,应支付违约金,违约金为合同总价的×%。9.3丙方违约责任丙方未按约定时间完成工程验收,应支付违约金,违约金为合同总价的×%。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件合同变更需双方书面协议,并经丙方确认。11.3合同解除条件合同解除需双方书面协议,并经丙方确认。第十二条其他条款12.1保密条款双方应对合同内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2广告宣传未经甲方同意,乙方不得以本合同工程为题材进行广告宣传。12.3信息反馈乙方应定期向甲方反馈工程进度、质量等情况。第十三条附件13.1工程设计图纸附件一:工程设计图纸(包括但不限于平面图、立面图、剖面图等)13.2施工方案附件二:施工方案(包括但不限于施工工艺、施工组织设计等)13.3材料及设备清单附件三:材料及设备清单(包括但不限于材料名称、型号、数量、品牌等)第十四条签字盖章页14.1甲方签字盖章甲方代表(签字):____________甲方盖章:____________14.2乙方签字盖章乙方代表(签字):____________乙方盖章:____________14.3丙方签字盖章丙方代表(签字):____________丙方盖章:____________第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸详细要求和说明:工程设计图纸应包括但不限于平面图、立面图、剖面图等,图纸应清晰、完整,标注尺寸、材料、构造等详细信息。图纸应由甲方提供,乙方负责解读并按照图纸进行施工。附件二:施工方案详细要求和说明:施工方案应包括但不限于施工工艺、施工组织设计等,方案应详细描述施工步骤、技术要求、人员配置等。乙方应根据施工方案进行施工,并确保施工过程中的安全和质量。附件三:材料及设备清单详细要求和说明:材料及设备清单应包括但不限于材料名称、型号、数量、品牌等,清单应详细列出所有施工所需的材料和设备。乙方应按照清单采购材料和设备,并保证其质量和性能。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.丙方未按约定时间完成工程验收。4.乙方供应的材料质量不符合约定。5.乙方使用的设备不符合安全标准。6.乙方未按照设计图纸和施工方案进行施工。责任认定标准:1.违约金为应付款的×%。2.违约金为合同总价的×%。3.违约金为合同总价的×%。示例说明:如果甲方未按约定时间支付预付款,乙方可以要求甲方支付违约金,违约金为应付款的×%。如果乙方未按约定时间完成工程,甲方可以要求乙方支付违约金,违约金为合同总价的×%。说明三:法律名词及解释:1.甲方:指合同中约定的甲方名称,具有合同主体地位。2.乙方:指合同中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论