电力设施装修工装施工合同

电力设施装修工装施工合同合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于业主拥有位于上述地址的电力设施，并计划进行装修工装施工；施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担上述电力设施装修工装施工工程。双方为明确双方的权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_________________1.2工程地点：_________________1.3工程内容：包括但不限于电力设施的装修、改造、安装、调试等工作。1.4工程工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。第二条合同价格2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容、工程量及施工标准进行施工，合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2价款支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的5%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%。（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的40%。（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内，如无质量问题，业主向施工方支付。2.3施工方应当向业主提供正式的税务发票。第三条施工要求及标准3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。3.2施工方应保证施工质量，确保电力设施的安全、可靠、稳定运行。3.3施工方应严格按照国家电力行业标准及有关规定进行施工，确保工程质量。3.4施工过程中，如遇特殊情况，需及时与业主沟通，双方协商解决。第四条双方义务4.1业主义务：（1）提供施工场地，确保施工方能够正常进行施工。（2）按照合同约定支付合同价款。（3）协助施工方办理相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。（4）提供必要的施工条件，包括但不限于施工用水、用电、通信等。4.2施工方义务：（1）按照合同约定进行施工，确保工程质量。（2）遵守国家法律法规，严格执行施工标准，确保施工安全。（3）做好施工过程中的环境保护工作，防止污染环境。（4）做好施工资料的整理和归档工作。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3业主如未能按照约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向业主追讨违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工标准4.税务发票5.施工许可6.验收资料二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，认定为违约。2.业主未按约定支付合同价款，认定为违约。3.施工质量不符合约定标准，认定为违约。4.施工过程中发生安全事故，认定为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有电力设施的业主。2.乙方：指承担电力设施装修工装施工的施工方。3.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总费用。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.质量保证金：用于保证施工质量的资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.施工质量问题：及时停工，由施工方负责修复并承担相应费用。3.业主支付违约金：按照合同约定计算违约金，及时支付。4.施工方赔偿损失：按照合同约定和实际损失计算赔偿金额，及时支付。5.工程验收不合格：施工方负责整改，直至验收合格。五、所有应用场景：1.