2024公路施工技术服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024公路施工技术服务合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整第四条服务期限4.1开始日期4.2结束日期4.3延长条款第五条服务质量与标准5.1技术服务要求5.2质量保证措施5.3验收标准第六条技术支持与配合6.1承包人义务6.2发包人义务6.3双方沟通与协作第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条合同的转让11.1权利转让11.2义务转让11.3转让限制第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条税款与费用13.1税款承担13.2费用支付13.3税务手续第十四条其他条款14.1合同的完整性14.2合同的修改14.3合同的解除14.4法律适用14.5争议解决14.6合同文本14.7附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：X交通运输局1.1.2地址：X省X市X区X路X号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包人1.2.1名称：X公路工程有限责任公司1.2.2地址：X省X市X区X路X号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称：X国道改扩建工程2.2工程地点：X省X市X区2.3工程规模：全长X公里，包括路基、路面、桥梁、隧道等工程2.4工程内容：包括但不限于施工设计、施工组织、现场管理、质量控制、安全防护等。第三条合同金额3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3付款进度：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的10%；（2）工程进度达到20%时，支付合同总额的30%；（3）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总额的10%；（5）工程验收合格后七个工作日内，支付剩余的10%。3.4价款调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，导致合同总价发生变动，双方协商确定调整金额。第四条服务期限4.1开始日期：本合同签订之日起4.2结束日期：工程验收合格之日4.3延长条款：如因不可抗力等因素导致工程进度受到影响，双方可协商延长合同期限。第五条服务质量与标准5.1技术服务要求：承包人应按照发包人的要求，提供合格的设计方案、施工图纸等技术文件，并保证工程质量符合国家标准和行业规定。5.2质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制，确保工程质量达到优良等级。5.3验收标准：工程验收应按照《公路工程质量检验评定标准》进行，验收不合格的工程，承包人应按发包人要求整改，并承担相应费用。第六条技术支持与配合6.1承包人义务：（1）提供施工过程中所需的技术支持和服务；（2）协助发包人办理工程相关手续；（3）定期与发包人沟通工程进度，确保工程顺利推进。6.2发包人义务：（1）提供工程所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付合同价款；（3）协助承包人解决施工过程中的困难。6.3双方沟通与协作：双方应建立定期沟通机制，协调解决工程中的问题，确保工程进度和质量。第八条违约责任8.1承包人违约（1）承包人未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程的，应向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%，具体比例由双方协商确定。（2）承包人未能按照合同约定提供技术服务或技术服务不符合约定的，应向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%，具体比例由双方协商确定。（3）承包人违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.2发包人违约（1）发包人未能按照合同约定的时间、质量、标准提供工程所需的条件的，应向承包人支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%，具体比例由双方协商确定。（2）发包人未能按照合同约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金为应付款项的1%至5%，具体比例由双方协商确定。（3）发包人违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿因一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额为对方实际损失的100%至300%，具体金额由双方协商确定。第九条争议解决9.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律途径：如双方同意，也可以选择其他法律途径解决争议。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同解除：合同履行完毕或者双方同意解除合同的，本合同即告终止。第十一条合同的转让11.1权利转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利转让给第三方。11.2义务转让：未经对方同意，任何一方不得将合同义务转让给第三方。11.3转让限制：双方同意，本合同不得整体或者部分转让给第三方。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如地震、洪水、战争等。12.2不可抗力后果：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力责任：一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力结束后日内提供相关证明文件。第十三条税款与费用13.1税款承担：双方应依法承担合同履行过程中产生的税款。13.2费用支付：合同执行过程中产生的其他费用，按照约定由双方承担。13.3税务手续：双方应按照法律规定，办理相关的税务手续。第十四条其他条款14.1合同的完整性：本合同及其附件是双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议。14.2合同的修改：合同的修改、补充必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同的解除：合同的解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。14.4法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.5争议解决：双方同意，如发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.6合同文本：本合同一式两份，双方各执一份。14.7附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：工程量清单附件五：材料供应合同附件六：施工设备租赁合同附件七：劳务分包合同附件八：安全生产管理协议附件九：质量保证协议附件十：进度计划附件十一：验收标准及方法附件十二：合同价款明细表附件十三：付款凭证附件十四：变更订单附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件应包括工程的整体设计方案、施工图纸、设计说明书、设计计算书等，要求设计文件齐全、清晰，能够指导施工过程。附件二：施工图纸应包括各专业的施工图纸、大样图、剖面图等，要求图纸准确、规范，能够明确施工内容和要求。附件三：技术规范应包括工程的施工技术要求、施工工艺、材料标准等，要求规范内容完整、明确，能够指导施工过程。附件四：工程量清单应包括工程各分部分项的工程量、单位工程量、工程总量等，要求清单准确、清晰，能够作为工程付款的依据。附件五：材料供应合同应包括材料供应的范围、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等，要求合同内容明确，能够保证材料供应的顺利进行。附件六：施工设备租赁合同应包括租赁设备的类型、数量、租赁期限、租金、维修责任等，要求合同内容明确，能够保证设备租赁的顺利进行。附件七：劳务分包合同应包括分包工程的内容、范围、质量标准、工期、劳务费等，要求合同内容明确，能够保证劳务分包的顺利进行。附件八：安全生产管理协议应包括安全生产的目标、责任、措施、应急预案等，要求协议内容明确，能够保证工程安全生产的顺利进行。附件九：质量保证协议应包括质量保证的措施、质量验收标准、质量问题的处理等，要求协议内容明确，能够保证工程质量的达到预期目标。附件十：进度计划应包括工程的施工进度计划、重要节点、工期延误的处罚等，要求计划内容明确，能够指导施工过程并保证工期的顺利进行。附件十一：验收标准及方法应包括工程验收的标准、验收程序、验收方法等，要求标准和方法明确，能够保证工程验收的顺利进行。附件十二：合同价款明细表应包括合同总价、各分部分项的价款、价款支付的时间和比例等，要求明细表准确、清晰，能够作为价款支付的依据。附件十三：付款凭证应包括付款的金额、时间、付款方式等，要求凭证真实、合法，能够证明付款的合法性和有效性。附件十四：变更订单应包括合同变更的内容、原因、变更后的合同价款等，要求订单内容明确，能够明确合同变更的依据和效果。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程的，属于违约行为。2.承包人未能按照合同约定提供技术服务或技术服务不符合约定的，属于违约行为。3.承包人违反合同约定的其他义务的，属于违约行为。违约责任认定：1.承包人违约的，应向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%，具体比例由双方协商确定。2.承包人违约造成发包人损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额为发包人实际损失的100%至300%，具体金额由双方协商确定。示例说明：如承包人未能按照合同约定的时间完成工程，导致发包人无法按时投入使用，经发包人催告后，承包人仍未能在合理期限内完成工程，则构成违约行为。根