二零二四年度建筑工程施工劳务分包合同（水管安装工程）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工劳务分包合同（水管安装工程）1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程内容及范围第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条劳务要求5.1劳务人员数量与质量5.2劳务人员培训5.3劳务人员管理第六条质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量问题处理第七条安全与环保7.1安全规定7.2安全事故处理7.3环保要求第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼或仲裁第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条合同的生效、终止与续签12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同续签第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章（合同结束）第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3定义1.3.1甲方：指承担水管安装工程项目的发包方。1.3.2乙方：指承担水管安装工程施工劳务分包的承包方。1.3.3工程：指甲方委托乙方施工的水管安装工程项目。1.3.4合同：指本合同目录所列的二零二四年度建筑工程施工劳务分包合同（水管安装工程）。第二条工程内容与范围2.1工程概述工程名称为：×××水管安装工程项目工程地点为：××省××市××区××路××号2.2工程地点2.3工程内容及范围乙方负责水管安装工程施工，包括管道铺设、连接、试压、防腐、保温等全部施工内容，直至甲方验收合格。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），具体金额详见附件一《工程量清单》。3.2支付方式支付方式为银行转账。3.3支付时间表甲方在收到乙方提交的正确、完整的工程进度报告和工程质量验收报告后，按照合同约定的比例支付相应工程款项。具体支付时间表详见附件二《支付时间表》。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方向甲方提交工程进度计划，甲方进行审核并同意后，乙方按照进度计划进行施工。4.2工期延误因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件三《违约金计算方式》。4.3提前完成奖励若乙方提前完成工程，甲方按照合同约定给予乙方提前完成奖励。具体奖励标准详见附件四《提前完成奖励标准》。第五条劳务要求5.1劳务人员数量与质量乙方应按照甲方要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员。具体要求详见附件五《劳务人员资质要求》。5.2劳务人员培训乙方应对劳务人员进行必要的培训，确保其具备施工所需的技能和安全意识。5.3劳务人员管理乙方应负责劳务人员的日常管理，包括但不限于工资发放、福利保障、劳动纠纷处理等。第六条质量与验收6.1质量标准乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。6.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方按照约定程序进行验收。具体验收程序详见附件六《验收程序》。6.3质量问题处理如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。具体处理方式详见附件七《质量问题处理方式》。（合同部分结束）第八条违约责任8.1甲方违约甲方未按约定时间支付工程款项，未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任。具体违约责任详见附件八《甲方违约责任》。8.2乙方违约乙方未按约定时间完成工程，未达到合同约定的质量标准的，应承担违约责任。具体违约责任详见附件九《乙方违约责任》。8.3违约赔偿因一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准详见附件十《违约赔偿标准》。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；（2）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决地点如选择诉讼解决，则诉讼地点为甲方所在地有管辖权的人民法院或乙方所在地有管辖权的人民法院。9.3诉讼或仲裁双方也可选择仲裁解决争议，仲裁机构为×××仲裁委员会。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。11.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。具体赔偿标准详见附件十一《保密违约赔偿标准》。第十二条合同的生效、终止与续签12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件详见附件十二《合同终止条件》。12.3合同续签合同到期前，双方可选择续签。续签需签订书面续签协议，并明确续签期限、工程内容、合同价格等相关事项。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成对方损失的，双方互不承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件本合同附件包括《工程量清单》、《支付时间表》、《违约金计算方式》、《提前完成奖励标准》、《劳务人员资质要求》、《验收程序》、《质量问题处理方式》、《甲方违约责任》、《乙方违约责任》、《违约赔偿标准》、《保密违约赔偿标准》、《合同终止条件》等，附件与本合同具有同等法律效力。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表（签字）：____________甲方单位盖章：____________14.2乙方签字盖章乙方代表（签字）：____________乙方单位盖章：____________（合同部分结束）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于为本合同项目提供专业咨询、技术支持、质量监督、材料设备供应等服务的个人、企事业单位和其他组织。第二条第三方介入方式及程序2.1第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于合同约定、甲方委托、乙方推荐、中标等方式。2.2第三方介入程序（1）第三方应具备相应的资质和能力，并提交相关证明材料；（2）甲方和乙方应对第三方进行审查，确认其符合合同要求后予以接纳；（3）甲方、乙方和第三方签订书面协议，明确各自的权利义务；（4）第三方按照协议约定履行相关义务，甲方和乙方对其进行监督和管理。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其合同义务，确保工程质量、安全、进度等满足甲方和乙方的要求。3.2第三方限额甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于质量保修范围、期限、赔偿限额等。具体限额详见附件十三《第三方责任限额》。第四条第三方违约处理4.1第三方违约第三方未按约定履行合同义务，或存在违法行为的，应承担违约责任。4.2第三方违约处理程序甲方和乙方应按照合同约定和法律规定，处理第三方违约事宜。具体处理程序详见附件十四《第三方违约处理程序》。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保护措施甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同，不得拖欠第三方款项。5.2第三方权益保护途径第三方权益受到侵害时，可通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以维护。第六条甲方和乙方的义务6.1甲方义务甲方应对第三方进行合理监督，确保第三方按照合同约定履行义务。6.2乙方义务乙方应协助甲方对第三方进行监督，并提供必要的资料和技术支持。第七条第三方与甲方、乙方的关系7.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求完成合同约定的任务。7.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方的指导和监督，按照乙方的要求提供服务。第八条第三方介入对合同其他各方的影响8.1第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系，双方仍应按照合同约定履行义务。8.2第三方介入不影响第三方与甲方、乙方之间的合同关系，第三方仍应按照合同约定履行义务。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更合同变更不得影响第三方的权益，甲方和乙方应与第三方协商一致。9.2合同解除合同解除不得影响第三方的合法权益，甲方和乙方应与第三方协商一致，并依法支付相关款项。9.3合同终止合同终止不得影响第三方的合法权益，甲方和乙方应与第三方协商一致，并依法支付相关款项。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）协商解决；（2）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；（3）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；（4）提交仲裁机构仲裁。10.2争议解决地点如选择诉讼解决，诉讼地点为甲方所在地有管辖权的人民法院、乙方所在地有管辖权的人民法院或仲裁机构所在地；如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会。第十一条合同的生效、终止与续签11.1合同生效本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。11.2合同终止合同终止条件详见附件十二《合同终止条件》。11.3合同续签合同到期前，甲方、乙方和第三方可选择续签。续签需签订书面续签协议，并明确续签期限、工程内容、合同价格等相关事项。第十二条其他条款12.1不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。不可抗力事件导致合同无法履行或者第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出工程所需的材料、人工、机械等各项资源的数量和费用。附件二：《支付时间表》明确合同价款的支付时间、支付比例和支付方式。附件三：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算标准和计算方法。附件四：《提前完成奖励标准》详细说明提前完成工程的奖励标准和计算方法。附件五：《劳务人员资质要求》详细列出乙方提供劳务人员所需的资质、经验和培训要求。附件六：《验收程序》明确工程验收的标准、流程和责任主体。附件七：《质量问题处理方式》详细说明质量问题的处理流程、责任主体和处理方法。附件八：《甲方违约责任》详细列出甲方违约的行为、责任和赔偿标准。附件九：《乙方违约责任》详细列出乙方违约的行为、责任和赔偿标准。附件十：《违约赔偿标准》详细说明违约赔偿的计算方法和赔偿限额。附件十一：《保密违约赔偿标准》详细说明违反保密条款的赔偿标准和计算方法。附件十二：《合同终止条件》明确合同终止的条件和程序。附件十三：《第三方责任限额》详细列出第三方的责任限额，包括质量保修范围、期限和赔偿限额。附件十四：《第三方违约处理程序》详细说明第三方违约的处理流程和责任主体。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按约定时间支付工程款项，未履行合同约定的其他义务的，视为甲方违约。甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。示例：若甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金和赔偿因停工造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按约定时间完成工程，未达到合同约定的质量标准的，视为乙方违约。乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。示例：若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权拒绝支付尾款，并要求乙方支付违约金和赔偿因工期延误造成的损失。3.第三方违约行为及