2024工程责任承包担保合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024工程责任承包担保合同一本合同目录一览第一条：合同定义与术语解释1.1：工程定义1.2：责任承包商定义1.3：担保方定义第二条：工程范围与任务2.1：工程详细描述2.2：责任承包商的工程责任2.3：担保方的担保责任第三条：合同期限3.1：工程开始日期3.2：工程结束日期3.3：合同延期的条件与流程第四条：工程质量标准4.1：工程质量要求4.2：质量控制与检验4.3：质量问题的处理第五条：工程进度与交付5.1：工程进度计划5.2：工程交付要求5.3：进度延误的处理第六条：费用与支付6.1：工程总价款6.2：支付方式与时间表6.3：额外费用的承担条件第七条：责任与赔偿7.1：责任承包商的责任7.2：担保方的责任7.3：赔偿金额与支付流程第八条：合同的变更与终止8.1：合同变更的条件与流程8.2：合同终止的条件与后果第九条：争议解决9.1：争议解决方式9.2：仲裁地点与机构9.3：仲裁结果的执行第十条：合同的生效与解除10.1：合同生效条件10.2：合同解除的条件与后果第十一条：保密条款11.1：保密信息的定义11.2：保密义务的履行11.3：保密泄露的后果第十二条：法律适用与争议解决12.1：合同适用的法律12.2：国际法律的适用12.3：争议解决的方式与地点第十三条：合同附件13.1：工程详细设计文件13.2：合同价款明细表13.3：其他相关文件第十四条：其他条款14.1：合同的完整性与互斥性14.2：合同的修改与补充14.3：合同解除后的权利与义务第一部分：合同如下：第一条：合同定义与术语解释1.1：工程定义本合同项下的工程指的是位于【工程地点】的【工程名称】，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。1.2：责任承包商定义责任承包商是指被承包人指定的，负责按合同约定完成工程的设计、施工、交付及保修等义务的法人或其他组织。1.3：担保方定义担保方是指被承包人选择的，为责任承包商的履行合同义务提供担保的法人或其他组织。第二条：工程范围与任务2.1：工程详细描述工程详细描述包括但不限于工程的设计标准、施工标准、工程量、工程内容等。2.2：责任承包商的工程责任责任承包商应按照合同约定的工程范围、工程量、工程内容和工程标准，完成工程的设计、施工、交付及保修等义务。2.3：担保方的担保责任担保方应对责任承包商的履行合同义务提供担保，确保责任承包商按照合同约定完成工程。第三条：合同期限3.1：工程开始日期工程开始日期为【开始日期】。3.2：工程结束日期工程结束日期为【结束日期】。3.3：合同延期的条件与流程合同延期应由双方协商一致，并签订书面延期协议。延期协议应明确延期的起始日期、结束日期、延期期间的责任和义务以及延期费用等。第四条：工程质量标准4.1：工程质量要求工程质量应符合国家及行业标准和规范，并达到合同约定的质量等级。4.2：质量控制与检验责任承包商应建立健全质量管理体系，对工程质量进行控制和检验。工程质量的检验应由双方共同进行，并对检验结果共同签署确认。4.3：质量问题的处理对于质量问题，责任承包商应负责修复并承担修复费用。如质量问题导致工程无法使用或存在安全隐患，责任承包商应负责拆除重建，并承担由此产生的全部费用。第五条：工程进度与交付5.1：工程进度计划责任承包商应制定详细的工程进度计划，并报经发包人批准。工程进度计划应包括工程的各个阶段的时间节点和工程内容。5.2：工程交付要求工程应按照工程进度计划的要求和合同约定的标准完成，并交付给发包人。5.3：进度延误的处理责任承包商如未能按照工程进度计划完成工程，应按照合同约定承担延期违约金。如延期违约金不能弥补发包人的损失，发包人还有权要求责任承包商支付额外的赔偿。第六条：费用与支付6.1：工程总价款工程总价款为【总价款金额】。6.2：支付方式与时间表工程总价款分为【支付次数】次支付，具体的支付方式与时间表见附件。6.3：额外费用的承担条件除合同约定的费用外，如因责任承包商原因导致工程变更、返工、索赔等产生的额外费用，应由责任承包商承担。第八条：合同的变更与终止8.1：合同变更的条件与流程合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、期限、费用等。8.2：合同终止的条件与后果合同终止的条件包括但不限于工程全部完成、工程交付、合同到期等。合同终止后，责任承包商应按照合同约定承担相应的保修义务。第九条：争议解决9.1：争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交我国仲裁委员会进行仲裁。9.2：仲裁地点与机构仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁机构为我国仲裁委员会。9.3：仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，对双方均具有法律约束力。仲裁结果作出后，双方应按照仲裁裁决执行。第十条：合同的生效与解除10.1：合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2：合同解除的条件与后果合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、解除日期、解除后的权利和义务等。第十一条：保密条款11.1：保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。11.2：保密义务的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3：保密泄露的后果如发生保密泄露，泄露方应承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十二条：法律适用与争议解决12.1：合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2：国际法律的适用如本合同涉及国际法律，双方应协商确定适用的法律。12.3：争议解决的方式与地点如本合同的任何争议无法通过友好协商解决，任何一方均有权将争议提交我国仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为【仲裁地点】。第十三条：合同附件13.1：工程详细设计文件附件中应包括工程详细设计文件的副本，包括但不限于工程图纸、设计说明、技术参数等。13.2：合同价款明细表附件中应包括合同价款的明细表，详细列明工程总价款、各阶段付款金额及时间等。13.3：其他相关文件附件中应包括与本合同相关的其他文件，包括但不限于工程进度计划、质量保证书、保修条款等。第十四条：其他条款14.1：合同的完整性与互斥性本合同及其附件构成双方之间关于工程责任承包的完整协议，取代了所有以前口头或书面的协议和谈判。14.2：合同的修改与补充本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3：合同解除后的权利与义务合同解除后，除本合同另有约定外，双方应按照合同约定继续履行解除后的权利和义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程详细设计文件附件一的目的是提供工程详细设计的信息，包括工程图纸、设计说明、技术参数等。这些文件应由责任承包商提供，并应确保设计文件的准确性和完整性。设计文件应符合合同约定的质量标准和要求。附件二：合同价款明细表附件二列明了工程总价款、各阶段付款金额及时间等内容。合同价款明细表应由责任承包商提供，并应确保价款明细表的准确性和完整性。附件三：工程进度计划附件三提供了工程进度的详细计划，包括各个阶段的时间节点和工程内容。责任承包商应按照工程进度计划进行工程的实施，并确保工程按计划进行。附件四：质量保证书附件四是由责任承包商提供的，承诺工程质量符合合同约定的质量标准和要求的书面文件。质量保证书应包括工程质量保证的措施和保修条款等内容。附件五：保修条款附件五详细说明了责任承包商对工程提供的保修服务的内容、范围、期限以及保修责任的履行方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.责任承包商未能按照工程进度计划完成工程，或未能达到合同约定的质量标准。2.责任承包商未经发包人同意，将合同转让给第三方或分包给第三方。3.责任承包商未能履行合同约定的保密义务，泄露了保密信息。4.发包人未能按照约定的时间和金额支付价款。5.发包人未能履行合同约定的配合义务，导致工程无法顺利进行。违约责任认定标准：1.对于责任承包商的违约行为，应根据合同约定和违约的严重程度，要求责任承包商承担延期违约金、赔偿损失等违约责任。2.对于发包人的违约行为，应根据合同约定和违约的严重程度，要求发包人支付违约金、赔偿损失等违约责任。示例说明：如果责任承包商未能按照工程进度计划完成工程，导致工程延期交付，那么责任承包商应根据合同约定支付延期违约金，并赔偿因延期导致的发包人的损失。说明三：法律名词及解释：1.工程：指位于【工程地点】的【工程名称】，包括建筑、安装、装修等工程。2.责任承包商：指被承包人指定的，负责完成工程的设计、施工、交付及保修等义务的法人或其他组织。3.担保方：指被承包人选择的，为责任承包商的履行合同义务提供担保的法人或其他组织。4.合同价款：指工程总价款，包括工程设计费、施工费、材料费、人工费等。5.工程进度计划：指责任承包商制定的，包括工程各个阶段的时间节点和工程内容的详细计划。6.质量标准：指工程质量应符合的国家及行业标准和规范，以及合同约定的质量等级。