2024版水利水电工程设计施工一体化合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水利水电工程设计施工一体化合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3一体化合同第二条合同范围与内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3设计与施工的协调与一体化第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算3.5价格调整第四条工程设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度变更与调整第五条工程质量与标准5.1工程质量标准5.2质量控制与检验5.3质量问题处理第六条合同的履行与协调6.1合同的履行地点与方式6.2协调与沟通机制6.3变更管理第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求与措施第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿方式与金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3适用法律第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密义务与责任11.3保密期限第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1合同的补充与附件14.2合同的修改与替换14.3合同的终止与注销第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方地址：_______市_______区_______街道_______号联系人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______1.2承包方地址：_______市_______区_______街道_______号联系人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______1.3一体化合同第二条合同范围与内容2.1工程设计范围（1）_______项目可行性研究报告；（2）_______项目施工图设计；（3）_______项目施工组织设计；（4）_______项目施工监理；（5）_______项目其他相关设计工作。2.2工程施工范围（1）_______项目土建工程；（2）_______项目安装工程；（3）_______项目装修工程；（4）_______项目施工安全防护；（5）_______项目其他相关工程施工。2.3设计与施工的协调与一体化乙方应确保设计与施工的协调与一体化，保证工程质量和进度。具体内容包括：（1）在设计阶段，乙方应充分考虑施工的可行性，确保设计文件符合施工要求；（2）在施工阶段，乙方应按照设计文件进行施工，确保施工质量；（3）乙方应随时解决设计与施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行；（4）乙方应定期向甲方报告设计与施工进展情况，以便甲方及时了解工程动态。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2预付款甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付预付款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.3工程进度款乙方完成合同约定的工程设计或工程施工任务后，甲方应按照实际完成情况支付相应的工程进度款。具体支付方式如下：（1）工程设计进度款：按照设计任务的完成比例支付；（2）工程施工进度款：按照工程施工进度的完成比例支付。3.4竣工结算工程完成后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。甲方在核实无误后，应在_______日内支付剩余合同款项。3.5价格调整合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同价格发生变化，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：（1）_______；（2）_______；（3）_______。第四条工程设计与施工进度4.1设计进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的设计进度计划，并报甲方审批。设计进度计划应包括各阶段设计任务的完成时间、设计成果提交时间等。4.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。施工进度计划应包括各阶段工程施工任务的完成时间、施工成果提交时间等。4.3进度变更与调整如因特殊情况导致设计进度或施工进度需要变更或调整，乙方应及时通知甲方，并共同协商确定新的进度计划。第五条工程质量与标准5.1工程质量标准本合同工程质量标准按照_______等国家相关标准和规范执行。5.2质量控制与检验乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。具体内容包括：（1）对设计文件进行审核，确保设计质量；（2）对施工过程进行监控，确保施工质量；（3）对工程材料进行检验，确保材料质量；（4）对工程验收进行组织，确保验收合格。5.3质量问题处理如发现工程质量问题，乙方应立即采取措施予以整改，并承担相应责任。具体处理方式如下：（1）第八条违约责任与赔偿8.1违约行为（1）发包方未按合同约定支付预付款、进度款等；（2）发包方未按合同约定提供设计所需的资料、场地等；（3）承包方未按合同约定完成设计、施工任务；（4）承包方设计成果、施工质量不符合合同约定；（5）双方未按合同约定履行合同义务的其他情况。8.2违约责任违约方应承担违约责任，具体包括：（1）支付违约金：违约方应向守约方支付合同总价款的_______%作为违约金；（2）赔偿损失：违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接经济损失；（3）延长工期：如违约行为导致工程进度延误，违约方应按合同约定承担相应的工期延误责任。8.3赔偿方式与金额赔偿金额的计算和支付方式如下：（1）违约金：按照合同总价款的_______%计算，从违约方的付款中直接扣除；（2）损失赔偿：根据实际损失金额计算，提供相关证据后，由违约方支付；（3）工期延误赔偿：按照合同约定的工期延误赔偿标准计算，由违约方支付。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼如双方同意选择仲裁解决争议，仲裁机构为_______仲裁委员会。如选择诉讼，管辖法院为合同签订地人民法院。9.3适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用_______法律。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。解除合同应以书面形式进行，经双方盖章确认后生效。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密义务与责任双方均有保密义务，如泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。11.3保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日止。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方在合同履行过程中所形成的知识产权，归_______方所有。12.2知识产权保护措施双方应共同采取措施，保护合同履行过程中的知识产权，防止侵权行为发生。12.3侵权责任如发生知识产权侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任，赔偿守约方因此造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，使一方无法履行或部分履行合同。13.2不可抗力后果遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在_______日内提供不可抗力事件的证明文件。13.3不可抗力应对措施双方应根据不可抗力事件的影响，协商确定合同的履行方案，采取相应的应对措施。第十四条其他条款14.1合同的补充与附件本合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。14.2合同的修改与替换如双方同意修改或替换本合同，应以书面形式进行，经双方盖章确认后生效。14.3合同的终止与注销本合同在履行完毕、解除或终止后，双方应及时办理合同终止或注销手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指非本合同主体，但参与合同履行过程的个体或组织。第三方介入旨在确保合同的顺利执行，提高工程质量，节约成本，缩短工期等。1.2第三方种类（1）中介方：协助甲乙双方完成合同约定的任务，如招标代理、采购代理等；（2）监理方：对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定；（3）审计方：对合同履行过程中的财务、工程量等进行审计，确保合同价的合理性；（4）其他第三方：如专业咨询机构、科研单位、金融机构等，为合同履行提供专业支持或服务。第二条第三方介入的责任与权益2.1第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规的规定，履行其在合同中的职责，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。2.2第三方权益第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务费用。2.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规，不得损害国家、社会公共利益及他人的合法权益。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方选择与委托甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并签订第三方服务合同。第三方服务合同应明确双方的权利、义务和责任。3.2第三方协调与管理甲乙双方应负责对第三方进行协调与管理，确保第三方按照合同约定履行其职责。3.3第三方沟通与信息共享第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其违约行为导致甲乙双方损失时，第三方应承担的赔偿责任上限。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素，由甲乙双方在合同中约定。4.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方违反合同约定，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任。5.2第三方违约责任第三方应按照合同约定及法律法规的规定，承担违约责任。如第三方违约导致甲乙双方损失，第三方应进行赔偿。5.3第三方违约处理程序甲乙双方应按照合同约定及法律法规的规定，处理第三方违约事宜。如双方无法协商解决，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第六条第三方退出与替代6.1第三方退出如第三方因故无法继续履行合同，甲乙双方应协商一致，解除第三方服务合同。6.2第三方替代甲乙双方应协商选择合适的替代第三方，并签订替代第三方服务合同。替代第三方应继续履行原第三方的职责。第七条第三方资料与档案管理7.1第三方资料管理甲乙双方应妥善保管与第三方有关的合同文件、往来函件、验收报告等资料。7.2第三方档案管理第八条第三方评价与反馈8.1第三方评价甲乙双方应对第三方的履约情况进行定期评价，形成评价报告。8.2第三方反馈甲乙双方应根据第三方评价报告，对第三方的履约情况进行反馈，并提出改进建议。第九条第三方介入的合同变更与解除9.1合同变更如合同履行过程中，甲乙双方同意对涉及第三方的合同内容进行变更，应签订书面变更协议。9.2合同解除如合同履行过程中，甲乙双方同意解除涉及第三方的合同，应签订书面解除协议。第十条第三方介入与合同终止10.1合同终止本合同在履行完毕、解除或终止后，甲乙双方应与第三方办理第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计范围说明书详细说明工程设计范围，包括设计任务、设计标准、设计深度等。附件2：工程施工范围说明书详细说明工程施工范围，包括施工任务、施工标准、施工方法等。附件3：设计与施工一体化实施方案详细阐述设计与施工的协调与一体化实施方案，包括工作流程、协调机制、信息共享等。附件4：合同价格明细表详细列明合同价格构成，包括设计费用、施工费用、材料费用等。附件5：预付款支付凭证提供预付款支付的凭证，包括支付金额、支付时间等。附件6：工程进度计划表详细列明工程设计进度和工程施工进度的计划表。附件7：工程质量标准与检验方法详细说明工程质量标准及检验方法。附件8：安全生产与环保措施计划详细阐述安全生产与环保措施的实施方案。附件9：违约行为及责任认定标准详细列明违约行为及责任认定标准。附件10：争议解决机制说明详细说明争议解决机制，包括协商、仲裁、诉讼等。附件11：保密协议详细规定保密内容、保密义务与责任等。附件12：知识产权归属协议详细规定知识产权归属及保护措施。附件13：不可抗力事件证明文件模板提供不可抗力事件证明文件的模板。附件14：第三方服务合同范本提供第三方服务合同的范本，包括第三方责任、权益、义务等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定：（1）未按约定支付预付款、进度款等：发包方应支付违约金，并承担因此给承包方造成的损失。（2）未按约定提供设计所需的资料、场地等：发包方应承担因此导致的设计延误、质量问题等责任。（3）其他未履行或未正确履行合同义务的行为：发包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.承包方违约行为及责任认定：（1）未按约定完成设计、施工任务：承包方应支付违约金，并承担因此给发包方造成的损失。（2）设计成果、施工质量不符合合同约定：承包方应负责整改，并承担因此造成的损失。（3）其他未履行或未正确履行合同义务的行为：承包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.第三方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定履行其职责：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）因第三方原因导致工程质量、安全、进度等不符合合同约定：第三方应承担相应的责任，包括但不限于整改、赔偿损失等。4.违约责任的具体示例说明：（1）发包方未按约定支付预付款：根据合同约定，发包方应支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。同时，承包方有权要求发包方承担因资金不足导致的工程延误、材料价格上涨等损失。（2）承包方未按约定完成设计任务：根据合同约定，承包方应支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。同时，发包方有权要求承包方承担因设计延误导致的工程延期、施工成本增加等损失。（3）第三方未按合同约定履行其职责：根据第三方服务合同约定，第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。同时，甲乙双方有权要求第三方承担因此造成的损失。全文完。2024版水利水电工程设计施工一体化合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3设计施工一体化项目团队1.4项目监理1.5合同相关术语解释2.合同项目范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围2.4设备供应范围2.5技术服务范围3.合同价格及支付3.1合同总价3.2设计阶段付款3.3施工阶段付款3.4材料及设备供应付款3.5技术服务付款3.6付款条件及期限4.合同履行及时间安排4.1设计阶段时间安排4.2施工阶段时间安排4.3材料及设备供应时间安排4.4技术服务时间安排4.5延期及违约处理5.设计及施工质量要求5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3材料及设备质量要求5.4技术服务质量要求6.合同变更及解除6.1变更条件6.2解除条件6.3变更及解除的程序7.违约责任及赔偿7.1发包人的违约责任7.2承包人的违约责任7.3违约赔偿金额及方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼及仲裁地点9.合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密违约责任11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让方的责任12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的证明12.3不可抗力事件的处理13.法律法规及标准规范13.1适用法律法规13.2适用标准规范13.3法律法规及标准规范的更新14.其他条款14.1合同的修订14.2合同的解除14.3附件及补充协议14.4送达及通知14.5合同的完整性和独立性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订本合同，并支付合同价款，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的自然人、法人或其他组织。1.2承包人承包人是指与发包人签订本合同，承担合同约定的设计、施工、材料及设备供应、技术服务等义务，享有合同约定的权利的自然人、法人或其他组织。1.3设计施工一体化项目团队设计施工一体化项目团队是指由承包人组建，负责合同项目的设计、施工、材料及设备供应、技术服务等工作的专业团队。1.4项目监理项目监理是指由发包人指定的，负责对合同项目的实施进行监督管理的专业机构或个人。1.5合同相关术语解释（1）设计阶段：指从合同签订之日起至设计文件交付之日止的阶段。（2）施工阶段：指从设计文件批准之日起至工程竣工验收合格之日止的阶段。（3）材料及设备供应：指按照合同约定，由承包人负责供应的项目所需材料和设备。（4）技术服务：指承包人根据合同约定，为发包人提供的设计、施工、验收等环节的技术支持和服务。第二条合同项目范围及内容2.1设计范围承包人应按照发包人的要求，完成合同项目的设计工作，包括但不限于：工程可行性研究、工程设计、施工图设计等。2.2施工范围承包人应按照设计文件和合同约定，完成合同项目的施工工作，包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程等。2.3材料供应范围承包人应按照合同约定，供应合同项目所需的各种材料，包括但不限于：建筑材料、建筑构件、设备配件等。2.4设备供应范围承包人应按照合同约定，供应合同项目所需的各种设备，包括但不限于：机械设备、电气设备、自动化设备等。2.5技术服务范围承包人应根据合同约定，为发包人提供技术服务，包括但不限于：设计咨询、施工指导、验收协助等。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价是指承包人完成合同项目所收取的全部费用，包括设计费、施工费、材料及设备供应费、技术服务费等。3.2设计阶段付款发包人应在合同约定的付款节点，按照合同约定的比例支付设计费。3.3施工阶段付款发包人应在合同约定的付款节点，按照合同约定的比例支付施工费。3.4材料及设备供应付款发包人应在合同约定的付款节点，按照合同约定的比例支付材料及设备供应费。3.5技术服务付款发包人应在合同约定的付款节点，按照合同约定的比例支付技术服务费。3.6付款条件及期限发包人应按照合同约定的付款条件及期限支付合同价款。如发包人延迟支付，应按照合同约定支付逾期付款违约金。第四条合同履行及时间安排4.1设计阶段时间安排承包人应按照合同约定的时间节点，完成设计阶段的工作。4.2施工阶段时间安排承包人应按照合同约定的时间节点，完成施工阶段的工作。4.3材料及设备供应时间安排承包人应按照合同约定的时间节点，完成材料及设备供应工作。4.4技术服务时间安排承包人应按照合同约定的时间节点，完成技术服务工作。4.5延期及违约处理如因承包人原因导致合同项目延期，承包人应承担相应的违约责任。如因不可抗力导致合同项目延期，双方应协商解决。第五条设计及施工质量要求5.1设计质量要求承包人应按照发包人的要求，保证设计文件的准确性、完整性和合法性。设计文件应符合国家及行业标准规范。5.2施工质量要求承包人应按照设计文件和合同约定，保证施工质量，确保工程安全、美观、实用。5.3材料及设备质量要求承包人应按照合同约定，供应符合国家及行业标准规范的材料和设备。5.4技术服务质量要求承包人应根据合同约定，提供高质量的技术服务，确保发包人满意。第六条合同变更及解除6.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因，需要变更合同内容的第八条违约责任及赔偿8.1发包人的违约责任发包人违反合同约定，导致承包人损失的，应承担相应的违约责任。发包人延迟支付合同价款的，应支付逾期付款违约金。8.2承包人的违约责任承包人违反合同约定，导致发包人损失的，应承担相应的违约责任。如承包人未能按照约定完成设计、施工、材料及设备供应、技术服务等工作的，应支付逾期违约金。8.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小和合同约定等因素确定。赔偿方式可以是违约金、赔偿金或修复工程等。第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构如选择仲裁，双方应共同选择一个符合条件的仲裁委员会。如选择诉讼，应提交合同签订地的人民法院管辖。9.3诉讼及仲裁地点诉讼及仲裁地点应为本合同签订地。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕，本合同终止。10.3合同解除条件合同履行过程中，发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起两年内有效。11.3保密违约责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的转让12.1转让条件合同履行过程中，未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如需转让合同权利义务，应书面通知对方，并经对方同意。12.3转让方的责任转让方应对转让后的合同履行承担连带责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，使合同无法履行或履行变得极为困难。13.2不可抗力事件的证明发生不可抗力事件的一方应尽快向对方提供相关证明文件。13.3不可抗力事件的处理双方应协商确定不可抗力事件对合同履行产生的影响，并根据实际情况调整合同履行期限、方式等。第十四条其他条款14.1合同的修订合同履行过程中，双方可以书面形式修订合同。14.2合同的解除合同履行过程中，发生法律规定或双方约定的事由，可以解除合同。14.3附件及补充协议附件及补充协议为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.4送达及通知双方可以通过书面形式送达通知。如一方变更联系方式，应立即通知对方。14.5合同的完整性和独立性本合同及其附件、补充协议构成了双方完整的合同文件，取代了所有之前口头或书面的谈判、讨论和协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与合同项目履行过程的自然人、法人或其他组织。第三方可以包括中介方、监理方、材料及设备供应商、技术服务提供商等。1.2第三方责任第三方在合同项目中的责任应由甲乙双方在合同中明确规定。第三方应按照合同约定，履行相应的义务，并承担相应责任。1.3第三方权利第三方在合同项目中享有的权利，应由甲乙双方在合同中明确规定。第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方履行合同义务。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方介入合同项目的程序应由甲乙双方在合同中明确规定。包括但不限于：第三方selection、第三方入场、第三方监督、第三方评估等。2.2第三方介入条件第三方介入合同项目的条件应由甲乙双方在合同中明确规定。包括但不限于：第三方资质要求、第三方介入时间节点、第三方退出条件等。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用第三方在合同项目中的费用应由甲乙双方在合同中明确规定。包括但不限于：第三方服务费用、第三方监督费用、第三方评估费用等。3.2第三方支付甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付相应费用。支付方式、支付时间及支付条件等应在合同中明确规定。第四条第三方违约及赔偿4.1第三方违约第三方违反合同约定，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任。4.2第三方赔偿第三方应根据违约程度、损失大小和合同约定等因素，向甲乙双方支付赔偿金。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方在合同项目中与甲方之间的关系应由甲乙双方在合同中明确规定。包括但不限于：第三方在合同项目中的角色、第三方在合同项目中的职责等。5.2第三方与乙方关系第三方在合同项目中与乙方之间的关系应由甲乙双方在合同中明确规定。包括但不限于：第三方在合同项目中的角色、第三方在合同项目中的职责等。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同项目中应承担的最大责任额度。6.2第三方责任限额确定第三方责任限额应由甲乙双方在合同中明确规定。第三方责任限额可以根据合同项目的规模、复杂程度、第三方资质等因素确定。6.3第三方责任限额的调整甲乙双方可以在合同履行过程中，根据实际情况调整第三方责任限额。调整方式包括但不限于：协商调整、仲裁调整、诉讼调整等。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定，继续履行合同义务。第三方应按照合同约定，履行相应义务。7.2第三方介入后的合同变更第三方介入后，甲乙双方可以根据实际情况，协商变更合同内容。变更内容应由甲乙双方在合同中明确规定。7.3第三方介入后的合同解除第三方介入后，甲乙双方可以根据实际情况，协商解除合同。解除条件、解除程序及解除后的责任处理等应在合同中明确规定。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决方式8.2第三方介入后的争议解决机构如选择仲裁，双方应共同选择一个符合条件的仲裁委员会。如选择诉讼，应提交合同签订地的人民法院管辖。8.3第三方介入后的诉讼及仲裁地点诉讼及仲裁地点应为本合同签订地。第九条第三方介入后的合同效力、终止和解除9.1第三方介入后的合同生效条件第三方介入后，本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2第三方介入后的合同终止条件第三方介入后，合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕，本合同终止。9.3第三方介入后的合同解除条件第三方介入后，合同履行过程中，发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。第十条第三方介入后的保密条款10.1第三方介入后的保密内容第三方介入后，双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等，应予以保密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.项目设计任务书3.施工图纸及设计说明4.材料及设备清单5.技术服务协议6.项目监理协议7.付款计划及进度安排8.质量保证及验收标准9.安全施工及环境保护措施10.合同变更及解除协议11.保密协议12.争议解决协议13.第三方介入协议14.合同履行过程中的其他相关文件及资料附件的详细要求和说明：1.合同本合同的正式文本，规定了双方的权利义务、责任、违约处理、争议解决等内容。2.项目设计任务书：明确了设计范围、设计标准、设计深度等要求，作为设计阶段的依据。3.施工图纸及设计说明：详细说明了施工要求、施工方法、施工标准等，作为施工阶段的依据。4.材料及设备清单：列出了项目所需材料及设备的名称、规格、数量、质量要求等，作为材料及设备供应的依据。5.技术服务协议：明确了技术服务的范围、内容、方式、时间等要求，作为技术服务的依据。6.项目监理协议：明确了项目监理的范围、职责、权利等要求，作为项目监理的依据。7.付款计划及进度安排：详细列出了各阶段的付款时间、付款比例、付款条件等，作为付款的依据。8.质量保证及验收标准：明确了工程质量要求、验收标准、验收程序等，作为工程验收的依据。9.安全施工及环境保护措施：明确了施工安全要求、环境保护措施等，作为施工过程的依据。10.合同变更及解除协议：明确了合同变更及解除的条件、程序、责任等要求，作为合同变更及解除的依据。11.保密协议：明确了保密内容、保密期限、保密责任等要求，作为保密的依据。12.争议解决协议：明确了争议解决的方式、机构、地点等要求，作为争议解决的依据。13.第三方介入协议：明确了第三方介入的条件、程序、责任等要求，作为第三方介入的依据。14.合同履行过程中的其他相关文件及资料：包括但不限于：会议纪要、通知函、工作联系单等，作为合同履行过程中的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为：a.延迟支付合同价款b.提供的设计要求与实际不符c.未按照合同约定提供施工场地d.未及时提供相关资料或审批文件e.擅自变更设计或施工方案2.承包人违约行为：a.未能按照合同约定完成设计或施工工作b.提供的材料及设备不符合合同约定c.未按照合同约定提供技术服务d.未及时向发包人报告项目进展情况e.擅自变更设计或施工方案3.第三方违约行为：a.未能按照合同约定履行监理职责b.未及时向甲乙双方报告项目进展情况c.提供的服务不符合合同约定d.擅自变更设计或施工方案违约的责任认定标准及示例说明：1.发包人违约责任：a.延迟支付合同价款：每延迟一天，应按照延迟支付金额的千分之五向承包人支付违约金。b.提供的设计要求与实际不符：承包人有权要求发包人重新提供设计要求，或按照实际要求进行设计。2.承包人违约责任：a.未能按照合同约定完成设计或施工工作：应按照未能完成工作的比例向发包人支付违约金。b.提供的材料及设备不符合合同约定：应更换符合合同约定的材料及设备，并承担更换费用。3.第三方违约责任：a.未能按照合同约定履行监理职责：应按照未能履行职责的比例向发包人支付违约金。b.未及时向甲乙双方报告项目进展情况：应按照未报告的情况向甲乙双方支付违约金。全文完。2024版水利水电工程设计施工一体化合同2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.2工程概况1.3设计施工一体化1.4合同文件1.5专用条款2.合同的订立与生效2.1订立合同2.2合同的生效条件2.3合同的份数与保管3.合同的履行3.1设计阶段3.1.1设计要求3.1.2设计文件的提交3.1.3设计变更3.2施工阶段3.2.1施工组织与管理3.2.2施工质量控制3.2.3施工进度与保修4.合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式4.3价格调整4.4违约金计算5.合同的变更与解除5.1变更条件5.2解除条件5.3变更与解除的程序6.合同的转让与继承6.1转让条件6.2继承条件6.3转让与继承的程序7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任的具体规定8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁程序8.3诉讼管辖9.合同的解释与适用法律9.1合同的解释9.2适用法律10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3环境保护与安全10.4不可抗力11.附件11.1设计施工一体化方案11.2工程量清单11.3设计施工图纸12.合同签订日期与有效期12.1签订日期12.2有效期13.合同双方签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章14.合同的副本与正本14.1副本数量与分发14.2正本与副本的效力第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同主体甲方：指水利水电工程项目的业主或者其合法授权的代表。乙方：指承担水利水电工程项目设计施工一体化的单位。1.2工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程投资等。1.3设计施工一体化设计施工一体化指乙方在承担水利水电工程项目设计的同时，负责该项目的施工工作。1.4合同文件合同文件包括合同协议书、合同条款、设计施工方案、工程量清单、设计施工图纸等。1.5专用条款专用条款指针对本合同项目的特殊要求或者特殊情况所制定的合同条款。第二条合同的订立与生效2.1订立合同双方应当按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。2.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.3合同的份数与保管本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第三条合同的履行3.1设计阶段3.1.1设计要求乙方应当按照甲方的要求，完成项目的初步设计、施工图设计等工作。3.1.2设计文件的提交乙方应当按照约定的时间节点，向甲方提交设计文件。3.1.3设计变更如遇特殊情况需要对设计进行变更的，乙方应当及时向甲方提出变更申请，并按照甲方的要求进行变更。3.2施工阶段3.2.1施工组织与管理乙方应当建立健全施工组织与管理机构，确保施工的顺利进行。3.2.2施工质量控制乙方应当严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保施工质量。3.2.3施工进度与保修乙方应当保证施工进度按照约定的时间节点进行，并承担保修责任。第四条合同价格与支付4.1合同价格合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括设计费、施工费等。4.2支付方式甲方应当按照约定的时间节点，向乙方支付合同价款。4.3价格调整如遇特殊情况需要调整价格的，双方可以协商一致后进行调整。4.4违约金计算如乙方逾期交付设计文件或者施工进度延误的，应当按照逾期交付部分合同价款的【】%支付违约金。第五条合同的变更与解除5.1变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同的，双方可以协商一致后进行变更。5.2解除条件合同履行过程中，如遇特殊情况需要解除合同的，双方可以协商一致后解除合同。5.3变更与解除的程序变更或者解除合同的，双方应当签订书面协议，并按照约定的程序进行。第六条合同的转让与继承6.1转让条件合同履行过程中，乙方不得将合同权利义务转让给第三方。6.2继承条件乙方因合并、分立、解散、破产等原因不能继续履行合同的，甲方可以将其合同权利义务继承给乙方指定的合法继承人。6.3转让与继承的程序转让或者继承合同的，双方应当签订书面协议，并按照约定的程序进行。第八条争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁程序如选择仲裁解决争议，双方应当共同向选定的仲裁委员会提交仲裁申请，并按照仲裁委员会的规定提交相关证据材料。8.3诉讼管辖如选择诉讼解决争议，双方同意【】人民法院管辖。第九条合同的解释与适用法律9.1合同的解释本合同的解释应当遵循合同的宗旨和诚实信用原则。9.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条其他条款10.1保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应当予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。10.2知识产权保护乙方应当按照甲方的要求，办理与工程相关的知识产权登记、申请等事项，并承担相关费用。10.3环境保护与安全乙方在施工过程中，应当遵守环境保护和安全生产的法律、法规，采取有效措施，防止污染和事故的发生。10.4不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方均不承担违约责任。第十一条附件11.1设计施工一体化方案乙方应当提供设计施工一体化方案，包括设计理念、施工方法、技术路线等。11.2工程量清单乙方应当提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。11.3设计施工图纸乙方应当提供设计施工图纸，包括施工图、立面图、剖面图等。第十二条合同签订日期与有效期12.1签订日期本合同签订日期为【】。12.2有效期本合同自签订之日起生效，有效期为【】年。第十三条合同双方签字盖章13.1甲方签字盖章甲方代表：【】（签字）13.2乙方签字盖章乙方代表：【】（签字）第十四条合同的副本与正本14.1副本数量与分发本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。14.2正本与副本的效力本合同正本与副本具有同等法律效力，如有抵触，以正本为准。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并未直接签订合同的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。15.2第三方范围第十六条第三方介入的义务与责任16.1第三方义务第三方应当遵守国家法律法规、行业规范和本合同的约定，按照甲乙双方的要求，履行其在工程中的职责，确保工程项目的顺利进行。16.2第三方责任第三方在履行其职责过程中，如因过错导致工程损失、质量问题、安全事故等，应当承担相应的法律责任。第十七条第三方介入的协调与管理17.1第三方协调17.2第三方管理甲乙双方应当对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定和法律法规的要求履行职责。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应当根据其过错程度、损失程度、合同约定等因素综合确定。18.2第三方责任限额的赔偿第三方应当对其过错造成的损失承担赔偿责任，赔偿金额不超过甲乙双方协商确定的责任限额。18.3第三方责任限额的例外第三方在故意或者重大过失的情况下造成损