2024年工程项目投标模板协议细则版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程项目投标模板协议细则版B版本合同目录一览1.投标文件的提交1.1提交时间1.2提交地点1.3提交方式2.投标文件的构成2.1投标书2.2投标保证金2.3技术方案2.4商业计划3.投标条件的限制3.1投标人资格3.2不得参与投标的情形3.3投标人的责任与义务4.投标保证金4.1保证金的金额4.2保证金提交的时间4.3保证金退还的条件5.评标标准5.1技术实力5.2价格合理性5.3项目管理能力5.4企业信誉及业绩6.合同签订6.1签订时间6.2签订地点6.3签订主体7.合同履行7.1工程进度7.2质量标准7.3安全生产8.合同价款及支付8.1合同总价8.2支付方式8.3支付时间9.违约责任9.1承包商的违约行为9.2发包商的违约行为9.3违约责任的认定及处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更与解除的程序12.合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密责任的履行13.3保密信息的例外14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言版本14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一条投标文件的提交1.1提交时间投标人应于____年__月__日__时__分前，将投标文件提交至发包人指定的地点。1.2提交地点投标文件应提交至发包人指定的地点，具体地址为____________________________。1.3提交方式a)直接交付：投标人应将投标文件直接交付至发包人指定的地点和接收人。b)邮寄方式：投标人应将投标文件通过邮政服务邮寄至发包人指定的地址，以确保在截止日期前送达。邮寄时，投标人应使用可靠的方式来确保投标文件的密封和保密。c)电子邮件：如发包人允许，投标人可以将投标文件的电子版本通过电子邮件的方式提交至发包人指定的电子邮箱。第二条投标文件的构成2.1投标书a)投标人的全称、地址及联系方式；b)投标项目名称及编号；c)投标人的资质证明文件；d)投标报价；e)投标人的技术方案、项目管理能力和商业计划；f)发包人要求提供的其他文件和信息。2.2投标保证金投标人应按照发包人的要求提交投标保证金。保证金的金额、提交时间和退还条件详见本合同第四条。2.3技术方案技术方案应详细描述投标人将如何实施工程项目，包括工程的设计、施工、验收等各个阶段的计划和措施。2.4商业计划商业计划应详细说明投标人的商业策略、盈利模式、风险评估及应对措施等。第三条投标条件的限制3.1投标人资格a)具有独立承担民事责任的能力；c)具备与投标项目相关的专业技术资格和能力；d)符合法律、法规规定的其他条件。3.2不得参与投标的情形有下列情形之一的，投标人不得参与投标：a)最近三年内存在重大违法违规行为；b)最近一年内发生严重的财务危机；c)法律、法规规定的其他情形。3.3投标人的责任与义务投标人应对投标文件的真实性、合法性和准确性承担责任。投标人应对发包人提供的任何信息和资料予以保密，未经发包人同意，不得向第三方披露。第四条投标保证金4.1保证金的金额投标保证金的具体金额由发包人在招标文件中明确。投标人在提交投标文件时，应按照要求缴纳保证金。4.2保证金提交的时间保证金应在投标文件提交截止时间的同一日提交至发包人指定的账户。4.3保证金退还的条件保证金在下列情况下将被退还：a)投标未被选为中标人，且投标人在投标有效期内未发生违反招标文件规定的行为；b)投标人被选为中标人，并在签订合同后按照合同约定履行完毕合同义务。保证金退还的时间和方式由发包人在招标文件中明确。第五条评标标准5.1技术实力评标委员会将根据投标人的技术实力、技术方案的合理性、技术创新性等因素进行评价。5.2价格合理性评标委员会将根据投标人的报价、工程成本、市场行情等因素评价投标价格的合理性。5.3项目管理能力评标委员会将根据投标人的项目管理经验、团队配备、质量控制措施等因素评价项目管理能力。5.4企业信誉及业绩评标委员会将根据投标人的历史业绩、合同履行情况、信誉度等因素评价企业信誉及业绩。第六条合同签订6.1签订时间合同签订时间应在中标通知书发出后的__个工作日内。6.2签订地点合同签订地点为发包人指定的地点。6.3签订主体合同由中标人和发包人签订。中标人应按照中标通知书的要求，派遣授权代表签订合同。第八条合同价款及支付8.1合同总价合同总价为本项目的中标报价，具体金额为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________元。8.2支付方式合同价款支付方式如下：a)发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款。b)支付可采用银行转账、支票、汇票等方式进行。8.3支付时间发包人应在中标通知书发出后的__个工作日内与承包人签订合同，并在合同签订后的__天内支付合同总价款的__%。其余合同价款将在承包人完成合同约定的工程内容，并经发包人验收合格后支付。具体支付时间及比例由合同双方在合同中约定。第九条违约责任9.1承包商的违约行为如承包人未按照合同约定履行义务，属于违约行为，应承担违约责任。具体违约责任如下：a)承包人未按照合同约定完成工程，应按照逾期完成的天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期完成的天数×__%。b)承包人未按照合同约定质量标准完成工程，应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。9.2发包商的违约行为如发包人未按照合同约定履行义务，属于违约行为，应承担违约责任。具体违约责任如下：a)发包人未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期支付的天数向承包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付的合同价款×逾期支付的天数×__%。b)发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法正常施工，应承担由此产生的费用和延误工期的责任。9.3违约责任的认定及处理双方对于违约行为的认定及处理，应遵照合同约定和法律规定执行。第十条争议解决10.1争议的解决方式a)仲裁：双方可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。b)诉讼：双方可向合同约定的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方应在合同中约定争议解决的机构，未约定的，双方可以协商选择争议解决机构。10.3诉讼或仲裁地点双方应在合同中约定诉讼或仲裁的地点，未约定的，双方可以协商选择诉讼或仲裁地点。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件a)双方协商一致；b)因政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更；c)合同变更不损害国家利益、社会公共利益。11.2合同解除的条件a)双方协商一致；b)因不可抗力导致合同无法履行；c)对方严重违约，无法实现合同目的。11.3变更与解除的程序合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件合同终止的条件如下：a)承包人完成合同约定的工程内容，发包人验收合格；b)双方协商一致终止合同；c)因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止的程序合同终止应经双方协商一致，并签订书面终止协议。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事项，包括但不限于工程结算、剩余款项支付等。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。13.2保密责任的履行双方应对保密信息第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投标文件投标书的格式和要求投标保证金证明技术方案的详细描述商业计划的详细描述2.附件二：资质证明文件承包人的营业执照副本承包人的税务登记证副本承包人的组织机构代码证副本承包人的资质证书副本3.附件三：中标通知书中标通知书的格式和要求中标通知书的发出日期和编号4.附件四：合同草案合同的条款和条件合同的价格和支付方式合同的履行期限和地点5.附件五：保密协议保密信息的定义和范围保密责任的履行和违约后果6.附件六：技术规范和设计文件工程项目的技术规范和要求工程项目的设计图纸和文件7.附件七：项目管理计划项目管理的组织结构图项目管理的职责和权限分配项目管理的进度计划和预算8.附件八：质量保证书工程项目的质量标准和要求质量保证措施和质量控制计划9.附件九：安全生产管理制度安全生产的责任和义务安全生产的措施和应急预案10.附件十：合同价款支付证明合同价款的支付凭证和银行流水合同价款的支付时间和比例11.附件十一：变更协议合同变更的条件和程序变更协议的格式和要求12.附件十二：解除协议合同解除的条件和程序解除协议的格式和要求13.附件十三：争议解决协议争议解决的机构和方式争议解决的程序和时限14.附件十四：附件清单所有附件的清单和编号附件的发出日期和接收确认说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约行为及责任未按合同约定时间完成工程：违约金计算为合同总价款的__%乘以逾期完成的天数。未按合同约定质量标准完成工程：修复或重新施工费用由承包人承担。示例：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，则应向发包人支付违约金，违约金的计算方式为合同总价款的10%乘以逾期完成的天数。2.发包商违约行为及责任未按约定时间支付合同价款：违约金计算为应支付的合同价款__%乘以逾期支付的天数。未按合同约定提供施工场地、施工条件等：由发包人承担由此产生的费用和延误工期的责任。示例：如果发包人未能在合同约定的时间内支付合同价款，则应向承包人支付违约金，违约金的计算方式为应支付的合同价款的5%乘以逾期支付的天数。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件的发生，可能导致合同履行障碍或合同解除。2.合同履行合同履行是指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务。