2024年度隧道开挖与支护劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度隧道开挖与支护劳务分包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3隧道开挖与支护劳务1.4合同工期1.5工程质量标准2.劳务分包范围及内容2.1隧道开挖2.2隧道支护2.3施工材料供应2.4施工设备租赁3.劳务价格及支付3.1劳务价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.合同履行及违约责任4.1合同履行4.2违约责任4.3合同解除5.工程质量及验收5.1工程质量5.2验收标准5.3验收程序6.安全施工及环境保护6.1安全施工6.2环境保护7.合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.合同的终止与结算9.1合同终止9.2结算方式9.3结算时间10.合同的保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的继承与转让11.1合同继承11.2合同转让12.法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的效力13.3合同的附件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即隧道工程的所有权人或合法使用权人。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担隧道开挖与支护劳务分包工作的一方，具有相应的施工资质和能力。1.3隧道开挖与支护劳务隧道开挖与支护劳务是指承包人根据发包人的要求，在合同约定的工程范围内，完成隧道开挖、支护等相关工作所提供的劳动力、技术和物资等。1.4合同工期合同工期是指本合同约定的隧道开挖与支护劳务开始施工的时间和完成施工的时间，具体工期按照附件一《工程进度计划》执行。1.5工程质量标准工程质量标准是指本合同约定的隧道工程质量要求，具体标准按照附件二《工程质量标准》执行。第二条劳务分包范围及内容2.1隧道开挖承包人应按照发包人的要求，完成隧道开挖工作，包括钻孔、爆破、通风、出渣等工作。2.2隧道支护承包人应按照发包人的要求，完成隧道支护工作，包括初期支护、二次衬砌、防排水等工作。2.3施工材料供应承包人应负责供应合同约定的隧道开挖与支护所需的材料，并保证材料质量符合工程要求。2.4施工设备租赁承包人应负责租赁、维护和管理隧道开挖与支护所需的设备，并保证设备正常运行。第三条劳务价格及支付3.1劳务价格劳务价格是指承包人完成本合同约定的隧道开挖与支护劳务工作所应得的报酬，具体价格按照附件三《劳务价格》执行。3.2价格调整合同执行过程中，如遇市场行情变化等原因导致劳务价格变动，双方可协商调整，具体调整方式按照附件四《价格调整办法》执行。3.3支付方式劳务报酬的支付方式分为进度支付和竣工支付两部分，具体支付方式按照附件五《支付方式》执行。3.4支付时间发包人应按照本合同约定的支付时间，向承包人支付劳务报酬，具体支付时间按照附件五《支付方式》执行。第四条合同履行及违约责任4.1合同履行承包人应按照本合同约定的工程范围、质量标准、工期等要求，全面履行合同义务。4.2违约责任违反本合同约定的，违约方应承担相应的违约责任，具体违约责任按照附件六《违约责任》执行。4.3合同解除发包人和承包人协商一致，可以解除本合同。合同解除后，双方应当按照本合同约定承担相应的责任。第五条工程质量及验收5.1工程质量承包人应保证隧道工程的质量符合本合同约定的质量标准。5.2验收标准隧道工程的验收标准应按照附件二《工程质量标准》执行。5.3验收程序隧道工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收程序按照附件七《验收程序》执行。第六条安全施工及环境保护6.1安全施工承包人应按照相关法律法规和安全生产规定，做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全。6.2环境保护承包人应按照相关法律法规和环保规定，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第八条合同争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方通过协商无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，请求法院依法审理。第九条合同的变更与解除9.1合同变更本合同执行过程中，如因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，双方可协商一致，签订变更协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除发包人和承包人协商一致，可以解除本合同。合同解除后，双方应当按照本合同约定承担相应的责任。第十条合同的终止与结算10.1合同终止本合同执行完毕，双方履行完毕合同约定的权利和义务，本合同自行终止。10.2结算方式合同终止后，双方应当按照本合同约定进行工程价款的结算。结算方式可采用银行转账、支票支付等方式。10.3结算时间合同终止后，承包人应向发包人提交工程结算报告，发包人应在收到结算报告后30日内进行审核，确认无误后支付合同价款。第十一条合同的保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款违反保密义务的，违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的继承与转让12.1合同继承本合同签订后，如发包人或承包人发生继承、合并、分立等情形的，本合同对继承后的主体继续有效。12.2合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.3合同的附件本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：附件一：《工程进度计划》附件二：《工程质量标准》附件三：《劳务价格》附件四：《价格调整办法》附件五：《支付方式》附件六：《违约责任》附件七：《验收程序》第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供协助、服务或参与合同履行的一方或多方。第三方可以是个人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方、材料供应商、设备租赁方等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方义务第三方介入本合同时，应按照甲乙方的要求，履行合同约定的义务，确保合同的顺利履行。2.2第三方责任第三方介入本合同，应承担由于其原因导致的合同损失、损害等责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙方有权对第三方进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因故无法继续履行合同义务，甲乙方可以协商一致，变更第三方。4.2第三方解除甲乙方均有权解除与第三方的合同关系，但应提前通知对方，并承担因解除合同而产生的相关费用。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方应对其履行合同过程中产生的损失、损害等承担有限责任，责任限额详见附件八《第三方责任限额》。5.2责任限制第三方在任何情况下，对其违约行为所导致的损失、损害等，均不得超过附件八《第三方责任限额》规定的限额。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方介入本合同，并不改变甲乙双方之间的合同关系。甲乙方仍按照本合同约定履行各自的权利和义务。6.2第三方与甲乙方的划分第三方应按照甲乙方的要求，完成合同约定的工作，并承担相应的责任。甲乙方应按照本合同约定，支付第三方相应的报酬。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约第三方未按照本合同约定履行义务，或违反本合同的，甲乙方有权按照本合同约定处理。7.2第三方违约处理甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入本合同产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方通过协商无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，请求法院依法审理。第九条第三方介入的继承与转让9.1第三方继承第三方因继承、合并、分立等情形发生变化，本合同对变化后的第三方继续有效。9.2第三方转让第三方未经甲乙方书面同意，不得将其在本合同中的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十条第三方介入的法律适用及争议解决10.1法律适用第三方介入本合同产生的法律关系，适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如双方在第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的其他条款11.1不可抗力第三方因不可抗力导致无法履行合同义务的，不承担违约责任。11.2合同效力本合同的第三方介入部分，自甲乙方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。11.3附件本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：附件八：《第三方责任限额》第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程进度计划》详细说明：本附件应包括隧道工程的整体施工进度计划，包括但不限于各阶段工作的开始时间、结束时间、工作内容等。附件二：《工程质量标准》详细说明：本附件应详细列出隧道工程的质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。附件三：《劳务价格》详细说明：本附件应详细列出承包人完成隧道开挖与支护劳务所涉及的各项费用，包括人工费、材料费、设备使用费等。附件四：《价格调整办法》详细说明：本附件应详细说明价格调整的条件、程序、计算方式等。附件五：《支付方式》详细说明：本附件应详细说明支付劳务报酬的方式、时间、支付主体等。附件六：《违约责任》详细说明：本附件应详细列出违约行为及其对应的责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。附件七：《验收程序》详细说明：本附件应详细说明隧道工程验收的程序，包括初步验收、最终验收的流程和要求。附件八：《第三方责任限额》详细说明：本附件应明确第三方的责任限额，包括赔偿金额、赔偿方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；（2）因承包人原因导致工程进度延误；（3）第三方未按照合同约定履行义务；（4）违反合同约定的保密义务；（5）其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准违约行为的责任认定标准如下：（1）违约行为导致合同无法履行或造成损失的，违约方应承担赔偿责任；（2）违约行为导致工程进度延误的，违约方应按照合同约定承担相应的违约责任；（3）第三方未按照合同约定履行义务的，第三方应承担相应的违约责任；（4）违反保密义务的，违约方应承担泄露的商业秘密、技术秘密等造成的损失；（5）其他违反合同约定的行为，按照合同约定承担相应的责任。示例说明：假设承包人未按照合同约定的时间完成隧道开挖工作，导致工程进度延误，根据附件六《违约责任》的约定，承包人应承担相应的违约责任，可能包括赔偿发包人因工程进度延误而产生的额外费用。全文完。2024年度隧道开挖与支护劳务分包合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围1.3合同金额1.4工程地点1.5工程时间2.劳务分包工作内容2.1分包工作概述2.2分包工作详细内容2.3分包工作质量标准3.分包人的义务3.1分包人资质要求3.2分包人工作团队3.3分包人施工设备3.4分包人工程进度3.5分包人质量保障4.合同价款及支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度4.4价格调整5.工程验收与保修5.1工程验收标准5.2验收程序5.3保修期限5.4保修责任6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.违约责任7.1分包人违约7.2发包人违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.其他条款12.1合同的转让12.2合同的附件12.3合同的修订13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1工程图纸14.2分包工作详细说明14.3相关法律法规第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方本合同甲方为：（甲方全称），乙方为：（乙方全称）。1.2分包工程范围乙方同意对甲方所提供的工程图纸和工程量清单中规定的隧道开挖与支护劳务进行分包。1.3合同金额本合同总金额为：（大写金额），小写金额：（小写金额）。1.4工程地点本合同工程位于：（工程具体位置）。1.5工程时间工程开工日期为：（开工日期），工程竣工日期为：（竣工日期）。第二条劳务分包工作内容2.1分包工作概述乙方应按照甲方的要求，完成隧道开挖与支护劳务，包括但不限于土方开挖、初期支护、二次衬砌等。2.2分包工作详细内容（具体工作内容列表）。2.3分包工作质量标准乙方应保证分包工作的质量达到：（质量标准或要求）。第三条分包人的义务3.1分包人资质要求乙方应具备：（资质要求），并提供相关资质证明。3.2分包人工作团队乙方应提供具备相关专业技能和经验的工作团队，并保证团队成员的合法身份。3.3分包人施工设备乙方应提供：（设备名称和数量），并保证设备的正常运行和维护。3.4分包人工程进度乙方应按照甲方的要求，保证工程进度，并按照约定的时间节点完成工程。3.5分包人质量保障乙方应采取必要的措施，保证分包工作的质量，并对分包工作的质量负责。第四条合同价款及支付4.1合同总价本合同总价根据工程量清单和工程图纸确定，为：（大写金额），小写金额：（小写金额）。4.2支付方式甲方支付乙方劳务费用的方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。4.3支付进度甲方按照乙方的工程进度，分阶段支付劳务费用。具体支付进度为：（支付进度列表）。4.4价格调整合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。第五条工程验收与保修5.1工程验收标准本工程验收标准为：（验收标准）。5.2验收程序工程验收分为：（验收阶段），每个阶段的验收程序如下：（验收程序列表）。5.3保修期限乙方对分包工程提供的保修期限为：（保修期限）。5.4保修责任乙方在保修期限内，对分包工程的质量问题负责维修和更换，并承担相应费用。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。6.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。第七条违约责任7.1分包人违约乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的：（百分比）。7.2发包人违约甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总金额的：（百分比）。第二部分：其他条款、附件和签署等。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖双方约定：（诉讼管辖法院）。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件双方同意，在下列情况下，可以解除本合同：（解除合同的条件列表）。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限双方对保密信息的保密期限为：（保密期限）。10.3违约保密条款违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为：（违约金数额）。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件双方同意，在下列情况下，本合同终止：（终止合同的条件列表）。11.3合同解除条件双方同意，在下列情况下，可以解除本合同：（解除合同的条件列表）。第十二条其他条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2合同的附件本合同附件包括：（附件名称列表）。12.3合同的修订本合同的修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同签署日期为：（签署日期）。13.2签署地点本合同签署地点为：（签署地点）。13.3签署人甲方代表：（甲方代表姓名），乙方代表：（乙方代表姓名）。第十四条附件14.1工程图纸本合同附件包括：（工程图纸名称列表）。14.2分包工作详细说明本合同附件包括：（分包工作详细说明名称列表）。14.3相关法律法规本合同附件包括：（相关法律法规名称列表）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。1.2第三方介入范围（1）第三方对工程质量、进度、安全等进行监督和检查；（2）第三方对合同价款进行审计和调整；（3）第三方对合同纠纷进行调解或仲裁；（4）第三方依法对合同的履行进行监管。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序（1）甲方和乙方协商一致，同意第三方介入；（2）双方签订书面第三方介入协议，明确介入的范围、期限、责任等；（3）第三方按照协议约定，开展介入工作；（4）第三方完成介入工作后，向甲方和乙方提交介入报告。2.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）第三方具有相关资质和能力；（2）第三方与甲方、乙方无利益冲突；（3）第三方介入不违背相关法律法规；（4）甲方和乙方共同同意第三方介入。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，履行介入职责，并对其介入工作的结果承担责任。3.2甲方和乙方的责任甲方和乙方应配合第三方开展介入工作，提供必要的信息、资料和条件，并对其提供的信息、资料和条件的真实性、准确性负责。3.3第三方与甲方、乙方的责任划分第三方介入工作所发生的费用、损失及责任，按照介入协议的约定划分，未经约定的事项，由第三方承担。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入费用第三方介入的费用由：（支付方）承担。4.2支付方式第三方介入费用的支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。4.3支付时间第三方介入费用的支付时间为：（支付时间）。第五条第三方介入的保密义务5.1保密内容第三方对在介入过程中获知的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。5.2保密期限第三方对保密信息的保密期限为：（保密期限）。5.3违约保密条款违反保密义务的第三方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为：（违约金数额）。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼管辖双方约定：（诉讼管辖法院）。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入终止条件第三方介入终止的条件如下：（1）第三方完成了介入工作；（2）双方同意终止第三方介入；（3）法律规定或协议约定的其他终止条件。7.2第三方介入解除条件第三方介入解除的条件如下：（1）双方同意解除第三方介入；（2）法律规定或协议约定的其他解除条件。第八条第三方介入后的合同修订8.1合同修订条件本合同在第三方介入后，如需修订，应经双方协商一致，并签订书面修订协议。8.2合同修订内容合同修订内容应包括：（修订内容列表）。第九条第三方介入后的合同转让9.1合同转让条件未经双方同意，第三方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。9.2合同转让程序（1）第三方与拟受让方签订转让协议；（2）甲方和乙方签署书面同意书；（3）第三方将合同权利和义务转让给拟受让方。第十条第三方介入后的合同解除10.1合同解除条件本合同在第三方介入后，如需解除，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2合同解除第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：分包工作详细说明附件3：相关法律法规附件4：第三方介入协议附件5：保密协议附件6：支付凭证附件7：验收报告附件8：保修证书附件9：安全生产与环保要求附件10：争议调解协议附件11：合同修订记录附件12：合同转让协议附件13：合同解除协议附件14：违约金计算公式说明二：违约行为及责任认定：1.分包人未按照约定完成分包工程；2.分包人未按照约定的质量标准完成分包工程；3.分包人未按照约定的时间节点完成分包工程；4.分包人未按照约定的保密义务进行行为；5.分包人未按照约定的支付条款进行支付；6.发包人未按照约定的支付条款进行支付；7.发包人未按照约定的工程验收标准进行验收；8.发包人未按照约定的保密义务进行行为；9.第三方未按照约定的介入范围进行介入；10.第三方未按照约定的保密义务进行行为。违约责任认定标准：1.分包人违约：分包人应按照合同约定完成分包工程，如未按照约定完成，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿因违约导致的甲方损失、支付违约金等。示例说明：分包人未按照约定的时间节点完成分包工程，导致甲方项目进度受影响，甲方因此产生了额外的经济损失。根据合同约定，分包人应承担违约责任，赔偿甲方因此产生的经济损失，并支付违约金。2.发包人违约：发包人应按照合同约定履行合同义务，如未按照约定履行，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿因违约导致的乙方损失、支付违约金等。示例说明：发包人未按照约定的支付条款进行支付，导致乙方施工进度受影响，乙方因此产生了额外的经济损失。根据合同约定，发包人应承担违约责任，赔偿乙方因此产生的经济损失，并支付违约金。3.第三方违约：第三方应按照介入协议约定履行介入义务，如未按照约定履行，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿因违约导致的甲方和/或乙方损失、支付违约金等。示例说明：第三方未按照约定的介入范围进行介入，导致工程质量问题，甲方和/或乙方因此产生了额外的经济损失。根据介入协议约定，第三方应承担违约责任，赔偿甲方和/或乙方因此产生的经济损失，并支付违约金。全文完。2024年度隧道开挖与支护劳务分包合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3隧道开挖与支护劳务2.合同范围与工作内容2.1隧道开挖范围2.2隧道支护范围2.3承包方工作内容3.合同价格与支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.合同工期4.1开始施工日期4.2预计完工日期4.3工期延误5.质量与标准5.1隧道开挖质量5.2隧道支护质量5.3质量验收标准6.安全与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序10.合同的终止与验收10.1合同终止条件10.2工程验收10.3工程移交11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理13.合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同解除条件14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并承担合同义务的一方，具体名称见合同附件。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并承担合同义务的一方，具体名称见合同附件。1.3隧道开挖与支护劳务隧道开挖与支护劳务是指承包方根据发包方的要求，在合同约定的范围内，完成隧道开挖和支护工作所提供的劳动力、材料、设备及技术服务等。第二条合同范围与工作内容2.1隧道开挖范围承包方应按发包方的要求，在合同约定的区域内进行隧道开挖工作，具体开挖范围和工程量见合同附件。2.2隧道支护范围承包方应按发包方的要求，在合同约定的区域内进行隧道支护工作，具体支护范围和工程量见合同附件。2.3承包方工作内容承包方应根据发包方的要求，提供合格的隧道开挖与支护劳务，并确保隧道开挖与支护工作的质量、安全、进度等满足合同约定。第三条合同价格与支付条款3.1合同总价本合同的总价根据合同约定的工程量、材料价格、人工费用等因素确定，具体金额见合同附件。3.2支付方式发包方应按照本合同约定的支付方式和进度，向承包方支付合同价款。支付方式可以是银行转账、现金支付等，具体支付方式见合同附件。3.3支付进度发包方应按照承包方完成的工程量、工程进度等情况，按照本合同约定的支付进度向承包方支付合同价款。具体支付进度见合同附件。第四条合同工期4.1开始施工日期承包方应按照发包方的要求，在合同约定的日期开始进行隧道开挖与支护工作。具体日期见合同附件。4.2预计完工日期承包方应按照合同约定的工程量和工程进度，确保隧道开挖与支护工作在预计完工日期前完成。具体日期见合同附件。4.3工期延误如承包方因自身原因导致工程延期，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。如因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工程延期，双方应协商解决。第五条质量与标准5.1隧道开挖质量承包方应按照发包方的要求和国家相关标准，保证隧道开挖质量满足合同约定。具体质量要求见合同附件。5.2隧道支护质量承包方应按照发包方的要求和国家相关标准，保证隧道支护质量满足合同约定。具体质量要求见合同附件。5.3质量验收标准双方应按照合同约定的质量要求和国家相关标准，共同进行隧道开挖与支护工程的验收。如验收不合格，承包方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第六条安全与环保6.1安全生产要求承包方应按照国家相关法律法规和安全生产标准，组织隧道开挖与支护工作，并确保施工现场的安全生产。如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照本合同约定的安全事故处理方式进行处理。6.2环保要求承包方应按照国家相关法律法规和环保标准，进行隧道开挖与支护工作，并确保施工现场的环境保护。如发生环保问题，承包方应立即报告发包方，并按照本合同约定的环保处理方式进行处理。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包方应承担相应的法律责任，并按照本合同约定的安全事故处理方式进行处理。如因发包方原因导致安全事故，发包方应承担相应的法律责任。第七条违约责任7.1发包方违约如发包方未按照本合同约定的义务履行合同，导致合同无法履行或者造成损失的，发包方应承担相应的违约责任。7.2承包方违约如承包方未按照本合同约定的义务履行合同，导致合同无法履行或者造成损失的，承包方应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿如一方违约，应向守约方支付违约金。违约金的具体金额和计算方式见合同附件。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院申请调解。8.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件双方同意，合同的变更需书面签署，并经双方协商一致。9.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并书面确认。9.3变更与解除的程序合同变更或解除后，双方应按照本合同约定的程序，办理相关手续。第十条合同的终止与验收10.1合同终止条件合同终止需双方协商一致，并书面确认。10.2工程验收工程验收应在合同终止后进行，验收合格后，双方签署验收报告。10.3工程移交工程验收合格后，承包方应将工程资料、设备等移交发包方。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，影响合同的正常履行。12.2不可抗力后果如不可抗力事件发生，双方应立即协商，采取措施减少损失。12.3不可抗力处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同的修改需双方协商一致，并书面确认。13.3合同解除条件合同解除需双方协商一致，并书面确认。第十四条其他条款14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的附件本合同的附件包括合同履行过程中涉及的工程技术文件、工程量清单、支付凭证等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指非合同当事人，但参与合同履行过程的个体或实体。第三方可以是中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方责任第三方在合同履行过程中，如因其原因导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应的责任。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方选择双方同意，第三方介入需双方协商一致，并书面确认。2.2第三方职责第三方应按照合同约定和双方的要求，履行其在合同中的职责。2.3第三方权利第三方在履行合同职责过程中，享有合同约定的权利。第三条第三方责任限额3.1责任限额界定第三方对因其原因导致的合同损失，承担的责任限额应根据合同约定和法律规定确定。3.2责任限额承担第三方应在其责任限额内承担相应的责任。3.3责任限额的证明第三方应提供相关证据，证明其责任限额。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方在履行合同职责过程中，应遵守合同约定，尊重甲乙方的权益。4.2第三方与监理方监理方应对第三方的工作进行监督和检查，确保其符合合同要求。4.3第三方与设计方第五条第三方介入的程序5.1第三方介入申请当需要第三方介入时，甲乙方应向第三方提交介入申请，并说明介入的职责和义务。5.2第三方介入确认第三方在收到介入申请后，应在合同约定的时间内予以确认，并开始履行其职责。5.3第三方退出程序当第三方完成其职责或合同终止时，应按照合同约定的程序退出。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方争议解决如第三方在履行合同职责过程中发生争议，应通过友好协商解决。6.2第三方调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院申请调解。6.3第三方诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入对合同其他条款的影响7.1合同变更第三方介入后，如需要变更合同条款，应按照合同约定的程序进行。7.2合同解除第三方介入后，如导致合同解除，应按照合同约定的程序和方式进行。7.3合同终止第三方介入后，如导致合同终止，应按照合同约定的程序和方式进行。第八条第三方介入后的合同履行8.1第三方履行合同第三方应按照合同约定和双方的要求，履行其在合同中的职责。8.2甲乙方履行合同甲乙方应按照合同约定和第三方的要求，履行其在合同中的职责。8.3监理方履行合同监理方应按照合同约定和第三方的要求，履行其在合同中的职责。第九条第三方介入后的质量与安全9.1第三方质量保障第三方应确保其在合同履行过程中的工作质量符合合同要求。9.2第三方安全保障第三方应确保其在合同履行过程中的工作安全符合合同要求。9.3甲乙方监督责任甲乙方应对第三方的质量与安全工作进行监督，确保其符合合同要求。第十条第三方介入后的违约责任10.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行其职责，应承担相应的违约责任。10.2甲乙方违约如甲乙方未按照合同约定履行其职责，导致第三方无法履行其职责，甲乙方应承担相应的违约责任。第十一条第三方介入后的权益保护11.1第三方权益保护第三方在履行合同职责过程中，其合法权益应受到保护。11.2