港口大型机械配电房改造施工合同

港口大型机械配电房改造施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担工程的改造施工；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：港口大型机械配电房改造施工1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于配电房内部装修、设备更新、线路改造、消防设施完善等。第二条工程进度2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完工。第三条工程质量3.1施工方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量。3.2工程验收标准：__________3.3工程验收程序：__________第四条合同价格4.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，业主向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到双方约定的节点后，业主向施工方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的工程款。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×日违约金比例。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事本合同约定的工程。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工资质证明2.工程设计方案3.施工图纸4.施工材料明细表5.工程进度计划6.验收标准及程序7.违约金计算公式8.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.施工方未按照国家标准和行业规范进行施工，属于违约行为。3.双方未按约定履行各自的权利和义务，属于违约行为。4.业主未按约定时间支付预付款、工程进度款或剩余工程款，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有工程的所有权和使用权的当事人。2.乙方：指承担工程的施工责任的当事人。3.合同总价：指双方约定的工程完成的最终价格。4.预付款：指合同签订后，业主向施工方支付的合同总价的一定比例。5.工程进度款：指工程进度达到双方约定的节点后，业主向施工方支付的相应比例的工程款。6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。7.验收合格：指工程按照验收标准进行验收，达到预期效果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完工。2.工程质量问题：解决办法：施工方及时整改，重新验收，直至满足质量要求。3.付款延误：解决办法：双方协商支付时间，必要时可寻求法律途径解决。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.港口大型机械配电房的改造施工。2.需要对配电房内部装修