高速公路中止施工合同_第1页
高速公路中止施工合同_第2页
高速公路中止施工合同_第3页
高速公路中止施工合同_第4页
高速公路中止施工合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高速公路中止施工合同合同编号:__________一、合同方信息甲方全称:__________甲方地址:__________甲方联系人:__________甲方联系电话:__________乙方全称:__________乙方地址:__________乙方联系人:__________乙方联系电话:__________二、合同背景与目的2.1背景鉴于甲方作为某高速公路项目的投资主体,负责该项目的投资、建设与管理;乙方作为该项目的施工单位,负责项目的施工任务。双方在签订《高速公路施工合同》后,因不可抗力等因素导致项目无法按期完成。2.2目的为明确双方在中止施工过程中的权利义务,确保项目顺利推进,经双方协商一致,特订立本合同,以共同遵守。三、合同内容3.1中止施工范围本合同所指中止施工范围为《高速公路施工合同》中约定的施工内容,具体包括但不限于:__________。3.2中止施工期限双方同意,自本合同签订之日起,中止施工期限为______个月。在中止施工期限内,乙方应暂停施工,并妥善保管施工现场。3.3中止施工期间的责任3.3.1甲方责任(1)承担因中止施工导致的乙方人员遣散、设备闲置等直接损失;(2)按照本合同约定支付乙方中止施工期间的相关费用;(3)在中止施工期限内,积极解决影响施工的因素,确保项目尽快恢复施工。3.3.2乙方责任(1)遵守国家法律法规,妥善保管施工现场,确保施工现场的安全;(2)在中止施工期间,按照甲方要求,配合甲方处理相关事宜;(3)自费办理中止施工期间的相关手续,包括但不限于安全、环保等。3.4中止施工期间的费用3.4.1甲方应支付乙方的费用包括但不限于:(1)人员遣散费:______元;(2)设备闲置损失费:______元;(3)其他相关费用:______元。3.4.2费用支付方式:(1)甲方应在本合同签订之日起______个工作日内,向乙方支付上述费用;(2)支付费用以实际发生为准,双方可就费用支付事宜签订补充协议。3.5合同的解除与终止3.5.1在本合同约定的中止施工期限内,如甲方未能解决影响施工的因素,导致项目无法恢复施工,乙方有权解除本合同;3.5.2在本合同约定的中止施工期限内,如乙方违反本合同约定,甲方有权终止本合同。四、违约责任4.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同约定的费用的一倍。4.2一方迟延履行合同义务,应按照迟延履行部分的价值,向对方支付违约金。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至中止施工期限届满之日。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:______年______月______日日期:______年______月______日一、附件列表:1.高速公路项目批准文件2.高速公路设计文件3.高速公路施工合同4.施工进度计划5.施工预算6.不可抗力因素证明文件7.人员遣散方案8.设备闲置损失评估报告9.相关费用支付凭证10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付费用:包括但不限于人员遣散费、设备闲置损失费和其他相关费用。2.乙方在中止施工期间违反约定:如未遵守国家法律法规,未妥善保管施工现场或未配合甲方处理相关事宜。3.中止施工期限内甲方未能解决问题:导致项目无法恢复施工,乙方有权解除合同。4.甲方迟延履行合同义务:迟延履行部分的价值将按照违约金计算公式向乙方支付违约金。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.中止施工:因不可抗力或其他特殊原因,导致施工项目暂时停止施工。3.违约金:一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。4.合同解除:合同一方或双方根据合同约定或法律规定,终止合同关系的行为。5.合同终止:合同双方根据合同约定或法律规定,终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方迟延支付费用:乙方可以提醒甲方履行支付义务,如甲方仍不支付,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方在中止施工期间违反约定:甲方可以要求乙方履行合同约定,如乙方仍不改正,甲方可以终止合同。3.中止施工期限内甲方未能解决问题:乙方可以与甲方协商延长中止施工期限,或依法解除合同。4.争议解决:双方可以通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景:1.因不可抗力导致高速公路

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论