建设工程施工合同石油开采

建设工程施工合同石油开采合同编号：__________地址：________________________联系人：______________________联系电话：_____________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：_____________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程投资估算：________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非发生合同约定的可调整因素。第三条合同履行3.1施工方的义务：（1）按照约定的工程内容、规模、质量标准和安全要求，完成工程的施工。（2）按照约定的工期完成工程，确保工程进度。（3）保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。（4）负责工程现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。（5）遵守国家及地方有关法律、法规和政策，承担因施工引起的法律责任。3.2业主的义务：（1）按照约定的时间和要求，向施工方支付合同价款。（2）提供施工所需的场地、基础设施和施工条件。（3）协助施工方办理相关审批手续和证件。（4）负责协调解决施工过程中出现的与第三方有关的问题。（5）按照约定提供施工所需的设计图纸、技术要求和其他相关资料。第四条工期4.1合同约定的工期为____个月。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3业主如因自身原因导致工程延期，应按实际延期天数向施工方支付违约金。第五条质量保修5.1施工方对所施工的工程质量负责，保修期为____年。5.2在保修期内，施工方负责维修、更换因施工原因导致的质量问题。5.3保修期满后，如工程出现质量问题，双方可协商解决。第六条合同价款的支付（1）预付款：合同签订后____日内，业主向施工方支付合同总价款的____%。（2）进度款：工程进度达到____%时，业主向施工方支付合同总价款的____%。（3）竣工验收合格后，业主向施工方支付剩余的合同总价款。6.2业主有权对施工过程进行监督，如发现不符合约定质量标准的工程，有权要求施工方整改或返工。6.3施工方如未按约定完成工程，业主有权扣除相应的违约金。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。7.2施工过程中如发生安全事故，施工方应承担相应的法律责任。7.3双方应遵守国家及地方有关法律、法规和政策，如因违反法律、法规导致合同无效，双方均有责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备清单4.工程进度计划和施工计划5.质量保修条款和保修证书6.安全事故应急预案7.工程验收标准和验收报告8.支付凭证和进度报告二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，认定为违约。2.施工质量不符合约定标准，认定为违约。3.业主未按约定时间支付合同价款，认定为违约。4.业主未提供施工所需条件或资料，认定为违约。5.双方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现，认定为违约。三、法律名词及解释：1.石油开采工程：指从石油勘探、开发到生产的整个过程。2.施工方：指承担石油开采工程施工的企业或组织。3.业主：指委托施工方进行石油开采工程施工的单位或个人。4.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。5.质量保修：指施工方对所施工工程质量负责，并在保修期内维修、更换质量问题。6.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时支付违约金。2.工程质量问题：及时整改或返工，支付相应费用。3.支付纠纷：核对支付凭证，按照约定支付合同价款。4.现场安全管理：加强安全管理措施，遵守安全规定。5.法律纠纷：寻求法律途径解决，咨询专业律师。五、所有应用场景：1.石油开采项目招标阶段：用于明确投标方的责任和义务