宾馆酒店建设民建施工合同

宾馆酒店建设民建施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1本项目位于____________________，占地面积约为____平方米，建筑总面积约为____平方米。1.2本项目的建设内容主要包括：建筑物主体结构施工、建筑内外装修施工、给排水及供暖工程施工、电气及智能化系统施工、通风及空调系统施工、消防系统施工等。1.3本项目的工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算。第二条乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求及本合同的约定，完成本项目的施工任务。2.2乙方应保证其施工的质量、安全、进度等满足甲方的要求及相关法律法规的规定。2.3乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保施工过程中的各项工作顺利进行。2.4乙方应承担因其施工原因造成的甲方损失的全部责任。第三条甲方的义务3.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付施工费用。3.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电、施工道路等。3.3甲方应按照乙方的要求，提供与本项目有关的施工图纸、技术资料等。3.4甲方应承担因甲方原因造成的乙方损失的全部责任。第四条施工费用及支付方式4.1本项目的施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。4.2甲方应在本项目施工完毕，并经甲方验收合格后____个工作日内，向乙方支付本项目的施工费用。4.3乙方应按照甲方的要求，提供合法有效的税务发票。第五条工期延误5.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照每延误一日____元的标准向甲方支付违约金。5.2因甲方原因导致工期延误的，甲方应按照每延误一日____元的标准向乙方支付违约金。第六条争议解决6.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目施工完毕，并经甲方验收合格后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术资料2.施工方案和施工组织设计3.质量标准和验收规范4.施工合同的补充协议5.工程量清单和报价单6.税务发票和相关支付凭证7.验收报告和工程结算书二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的时间完成施工任务。2.质量不达标：施工质量不符合合同约定的质量标准和验收规范。3.支付违约金：未按照合同约定的时间支付施工费用或延迟支付。4.擅自变更：未经甲方同意，乙方擅自变更施工内容或施工方案。5.安全隐患：乙方施工过程中存在安全隐患，未及时整改或造成安全事故。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规。2.工期：指合同约定的施工完成时间。3.质量标准：指合同约定的施工质量要求。4.违约金：指违反合同约定所需支付的赔偿金。5.验收合格：指施工项目经过甲方验收，达到合同约定的质量标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保施工进度。2.质量问题：加强质量管理和监督，定期进行质量检查。3.支付纠纷：明确支付条款和时间，及时沟通解决支付问题。4.变更事项：提前沟通和协商，签订补充协议并进行备案。5.安全隐患：加强施工现场安全管理，定期进行安全检查和培训。五、所有应用场景：1.宾馆酒店建设民建施工合同适用于各类宾馆和酒店的建设项目。2.适用于建筑公司或施工单位与业主或开发商之间的合同签订。3.适