房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建3篇_第1页
房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建3篇_第2页
房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建3篇_第3页
房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建3篇_第4页
房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2老旧小区1.3拆除与重建1.4施工范围与内容2.合同主体2.1施工方资质2.2施工方义务2.3业主权益保障3.施工时间与进度3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工进度计划4.施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工标准4.3质量监督与检查5.施工安全5.1施工安全措施5.2安全事故处理5.3安全生产责任6.施工费用与支付6.1施工费用预算6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任8.1施工方违约8.2业主违约8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3法律适用10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3保密期限11.合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件12.其他条款12.1合同的转让12.2附件12.3补充协议13.合同的签署与备案13.1签署程序13.2备案程序13.3合同副本数量与分发14.附则14.1合同语言14.2合同解释权14.3合同修改与更新第一部分:合同如下:1.定义与术语解释1.1合同各方1.1.1施工方:指具有相关资质和能力的拆除与重建企业,负责老旧小区的拆除与重建工作。1.1.2业主:指拥有老旧小区房产所有权的个人或单位。1.1.3监理方:指由业主指定的,负责对施工过程进行监督和管理的第三方机构或个人。1.2老旧小区1.2.1指位于城市的老旧住宅小区,其建筑结构、设施设备、环境景观等方面需要进行拆除与重建。1.3拆除与重建1.3.2重建:指在拆除的基础上,按照规划要求和设计方案,重新建设符合现代居住需求的新建筑。1.4施工范围与内容1.4.1施工范围:指老旧小区内所有需要拆除与重建的建筑物、构筑物、设施设备等。1.4.2施工内容:包括拆除、清理、运输、新建、装修等工序。8.违约责任8.1施工方违约8.1.1施工方未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的,应当按照合同约定承担违约责任。8.1.2施工方未按照合同约定使用材料、设备的,应当按照合同约定承担违约责任。8.1.3施工方违反合同约定的其他条款的,应当按照合同约定承担违约责任。8.2业主违约8.2.1业主未按照合同约定支付施工费用的,应当按照合同约定承担违约责任。8.2.2业主未按照合同约定提供施工条件的,应当按照合同约定承担违约责任。8.2.3业主违反合同约定的其他条款的,应当按照合同约定承担违约责任。8.3违约责任赔偿8.3.1因施工方违约导致合同无法履行或者造成损失的,施工方应当按照合同约定承担赔偿责任。8.3.2因业主违约导致合同无法履行或者造成损失的,业主应当按照合同约定承担赔偿责任。8.3.3违约责任的赔偿金额计算方式按照合同约定执行。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生合同争议的,可以通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成,任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.1.3仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。9.2仲裁机构9.2.1双方约定仲裁机构为X仲裁委员会。9.3法律适用9.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等应当予以保密。10.2保密义务10.2.1双方应对保密信息予以严格保密,不得向任何第三方泄露。10.3保密期限10.3.1双方的保密义务自合同签订之日起生效,至合同解除或终止之日起5年内有效。11.合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同履行期限11.2.1施工方应按照合同约定的施工范围与内容,在合同约定的施工时间内完成施工。11.3合同终止条件11.3.1双方履行完合同约定的义务,合同自行终止。12.其他条款12.1合同的转让12.1.1未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2附件12.2.1本合同的附件包括合同图纸、技术规范、材料设备清单等,附件与合同具有同等法律效力。12.3补充协议12.3.1双方可以在合同履行过程中,就合同未尽事宜签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同的签署与备案13.1签署程序13.1.1本合同一式两份,双方各执一份,双方签字或盖章后即具有法律效力。13.2备案程序13.2.1双方应按照相关法律法规的要求,将合同副本报送相关部门备案。13.3合同副本数量与分发13.3.1本合同副本数量为两份,双方各自保留一份,其余副本按照法律法规和行政要求进行分发。14.附则14.1合同语言14.1.1本合同的文字语言为中文。14.2合同解释权14.2.1本合同的解释权归双方共同所有。14.3合同修改与更新14.3.1双方同意,合同的修改和更新必须采用书面形式,经双方签字或盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1第三方:指除甲乙方之外,参与本合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门等。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其在合同中的义务,并对因其原因导致的合同履行损失承担责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定和法律法规的要求,享受其在合同中的权利。15.4第三方义务15.4.1第三方应遵守合同约定,按照法律法规的要求,履行其在合同中的义务。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入程序16.1.1第三方介入需经过甲乙双方的同意,并在合同中明确第三方的权利和义务。16.2第三方责任限额16.2.1甲乙双方应根据合同约定和法律法规的要求,明确第三方的责任限额。16.3第三方与其他各方的关系16.3.1第三方与其他各方之间的关系,按照合同约定和法律法规的要求进行界定。16.4第三方违约处理16.4.1如果第三方违约,甲乙双方可以根据合同约定和法律法规的要求,采取相应的措施进行处理。17.第三方权益保障17.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的权益。17.2甲乙双方应按照合同约定和法律法规的要求,保障第三方的权益。18.第三方争议解决18.1第三方争议解决方式18.1.1第三方争议可以通过友好协商解决。18.2如果协商不成,任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。19.第三方签署与备案19.1第三方签署程序19.1.1第三方应按照相关法律法规的要求,将签署的合同副本报送相关部门备案。19.2第三方备案程序19.2.1第三方应按照相关法律法规的要求,将合同副本报送相关部门备案。20.附则20.1第三方语言20.1.1合同涉及第三方的文字语言为中文。20.2第三方解释权20.2.1合同涉及第三方的解释权归甲乙双方和第三方共同所有。20.3第三方修改与更新20.3.1合同涉及第三方的修改和更新必须采用书面形式,经甲乙双方和第三方签字或盖章后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同图纸详细描述了老旧小区的拆除与重建的平面布局、设计方案、施工细节等内容。附件2:技术规范包含了施工过程中应遵循的技术标准、质量要求、安全规范等。附件3:材料设备清单列出了施工过程中所需的主要材料、设备及其规格、数量、质量标准等。附件4:施工进度计划明确了施工的起始日期、结束日期以及各个阶段的施工内容和要求。附件5:施工质量检验标准详细说明了施工质量的检验方法、验收标准和要求。附件6:安全防护措施方案包含了施工过程中的安全防护措施、应急预案等。附件7:合同变更协议用于记录合同履行过程中双方就合同内容进行的变更。附件8:违约行为及责任认定清单详细列出了违约行为的种类及其相应的责任认定标准。附件9:争议解决方式说明说明了争议解决的途径、程序以及相关机构的联系方式。附件10:合同解除协议用于记录合同履行过程中双方就合同解除的事宜达成的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.施工方未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.施工方未按照合同约定使用材料、设备。3.业主未按照合同约定支付施工费用。4.业主未按照合同约定提供施工条件。5.双方未按照合同约定履行其他义务。违约的责任认定标准:1.施工方违约:施工方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于延期赔偿、质量修复、赔偿损失等。2.业主违约:业主应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:如果施工方未按照合同约定的时间完成施工任务,施工方应承担延期赔偿的责任。具体赔偿金额根据合同约定的延期赔偿条款进行计算。如果业主未按照合同约定支付施工费用,业主应支付违约金。违约金的计算方式根据合同约定的违约金计算条款进行确定。全文完。房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条施工范围及内容2.1拆除范围2.2重建内容第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期第五条施工标准及质量要求5.1施工标准5.2质量要求第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施6.2环保要求第七条合同变更7.1变更条件7.2变更程序第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊要求13.3丙方特殊要求第十四条附件14.1附件一:拆除施工设计方案14.2附件二:施工图纸14.3附件三:施工许可证14.4附件四:安全生产及环保措施方案14.5附件五:支付凭证第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称:某老旧小区业主委员会甲方地址:某市某区某街道某小区1.2乙方名称及地址乙方名称:某建筑工程有限公司乙方地址:某市某区某街道某路某号1.3丙方名称及地址丙方名称:某市城市更新管理局丙方地址:某市某区某街道某路某号第二条施工范围及内容2.1拆除范围拆除范围包括:某老旧小区内所有建筑物、构筑物及附属设施。2.2重建内容重建内容包含:新建一座占地面积为平方米,建筑面积为平方米的住宅楼;新建一座占地面积为平方米,建筑面积为平方米的商业楼;配套建设平方米的绿化用地;完善小区内道路、供水、供电、排水、供暖等配套设施。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价人民币万元整(大写:人民币陆拾捌万元整)。3.2支付方式支付方式为分阶段支付,具体支付比例和金额详见附件五。3.3支付时间表支付时间表详见附件五。第四条施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为合同签订之日起X日内。4.2施工结束日期施工结束日期为合同签订之日起X日内。第五条施工标准及质量要求5.1施工标准施工应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计图纸进行。5.2质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准,确保建筑物的安全、美观、实用。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施乙方应制定完善的安全生产措施,并定期进行安全检查,确保施工过程中的安全。6.2环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法规,做好施工过程中的环保工作,防止污染。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定,导致工程延期、质量问题或者其他损失的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定,导致工程质量不达标、安全问题或者其他损失的,应承担相应的违约责任。8.3丙方违约责任丙方如违反合同约定,导致工程延期、质量问题或者其他损失的,应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议,各方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件如下:(1)工程完工,并经验收合格;(2)合同约定的付款条件全部满足。10.3合同解除条件合同解除条件如下:(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容各方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或解除之日止。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如发生合同争议,各方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第十三条其他条款13.1甲方特殊要求甲方要求乙方在施工过程中,确保施工安全,减少对居民生活的影响。13.2乙方特殊要求乙方要求甲方提供施工所需的相关手续和资料,确保工程顺利进行。13.3丙方特殊要求丙方要求乙方按照合同约定完成施工,确保工程质量达标。第十四条附件14.1附件一:拆除施工设计方案14.2附件二:施工图纸14.3附件三:施工许可证14.4附件四:安全生产及环保措施方案14.5附件五:支付凭证第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指非甲方、乙方和丙方之外的其他主体,包括但不限于监理单位、设计单位、检测单位、材料供应商、劳务分包商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规履行其职责,并对其提供的产品和服务质量负责。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方和丙方应共同协商选择第三方,并签订相应的分包合同或服务协议。2.2第三方资质审核甲方、乙方和丙方应审核第三方的资质和相关许可证,确保其具备履行合同的能力。2.3第三方介入时间第三方应在合同约定的时间内介入工程,并按照约定的进度完成其工作。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规,对其提供的产品和服务质量负责,并承担相应的法律责任。3.2第三方责任限额甲乙丙三方明确,第三方在其职责范围内所造成的一切损失,由第三方自行承担,甲方乙丙方不承担连带责任。但若因第三方原因导致甲方乙丙方损失的,甲方乙丙方有权向第三方追偿。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督,按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系第三方应服从乙方的管理和监督,按照乙方的要求履行合同义务。4.3第三方与丙方关系第三方应服从丙方的管理和监督,按照丙方的要求履行合同义务。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定,导致工程质量、安全问题或者其他损失的,第三方应承担相应的违约责任。5.2第三方违约处理甲方、乙方和丙方应与第三方协商解决违约问题;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条第三方退出6.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中,如有下列情形之一,可以退出合同:(1)合同约定的工作内容已完成;(2)合同解除或终止;(3)法律、法规规定的情形。6.2第三方退出程序第三方退出合同,应提前X天通知甲方、乙方和丙方,并办理相关手续。第七条第三方介入后的合同变更7.1合同变更条件如第三方介入导致合同内容发生变更,各方应协商一致,并签订书面变更协议。7.2合同变更程序合同变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等事项,并经各方签字盖章后生效。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式如第三方介入导致合同争议,各方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地人民法院。第九条第三方介入后的法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条附件10.1附件一:第三方介入协议10.2附件二:第三方分包合同或服务协议第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:拆除施工设计方案详细要求和说明:本附件应包括拆除施工的整体设计方案,包括但不限于拆除顺序、拆除方法、拆除期间的安全措施等。附件二:施工图纸详细要求和说明:本附件应包括新建建筑的详细施工图纸,包括但不限于建筑结构、水电布线、通风空调等各个系统的布置图。附件三:施工许可证详细要求和说明:本附件为政府部门颁发的施工许可证,证明施工行为的合法性。附件四:安全生产及环保措施方案详细要求和说明:本附件应包括施工过程中的安全生产措施和环保措施,以确保施工安全和对环境的影响降至最低。附件五:支付凭证详细要求和说明:本附件应包括支付合同价款的凭证,如银行转账凭证、现金支付记录等。附件六:第三方介入协议详细要求和说明:本附件应包括甲方、乙方和第三方之间的协议,明确第三方的职责、权益和责任限额等。附件七:第三方分包合同或服务协议详细要求和说明:本附件应包括甲方、乙方与第三方之间的分包合同或服务协议,明确第三方的具体工作内容和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间提供施工场地或相关手续;2.乙方未按约定时间完成施工或工程质量不达标;3.丙方未按约定提供相关审批手续或监管不力;4.第三方未按约定提供产品或服务,导致工程质量、安全问题或其他损失。违约责任认定标准:1.违约方应承担因违约导致的一切损失,包括但不限于工期延误、工程质量问题、安全事故等;2.违约方应按照合同约定支付违约金,违约金计算方式为合同总价款的X%;3.违约方应承担因违约导致的诉讼费用、仲裁费用、鉴定费用等相关费用;4.违约方在履行合同过程中,如发生严重违约,甲方乙丙方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。示例说明:假设乙方未按约定时间完成施工,导致工程延期,甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。具体表现为甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为合同总价款的5%。同时,甲方有权要求乙方承担因工程延期导致的额外费用,如临时住宿费、设备租赁费等。全文完。房屋拆除施工合同(2024版):某老旧小区拆除与重建2本合同目录一览一、总则1.1合同双方的含义1.2合同的目的和原则1.3合同的组成和生效条件二、房屋拆除2.1拆除范围和内容2.2拆除时间和进度2.3拆除质量标准和要求三、施工安全3.1施工安全管理3.2安全事故的应急处理3.3安全生产责任的划分四、施工质量4.1施工质量标准4.2质量检查和验收4.3质量问题的处理五、工程进度5.1施工计划的制定和调整5.2工程进度的汇报和监督5.3延期施工的处理六、合同价款6.1合同价格的确定6.2价款的支付方式6.3价款的调整和结算七、合同的履行和变更7.1合同的履行原则7.2合同变更的条件和程序7.3合同终止和解除的条件八、违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的具体规定8.3违约赔偿的计算和支付九、争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁程序和裁决的执行9.3法院诉讼的提起和进行十、合同的解除10.1合同解除的条件10.2解除合同的程序和通知10.3解除合同后的权益处理十一、合同的终止11.1合同终止的条件11.2终止合同后的义务和责任11.3终止合同的书面确认十二、一般规定12.1合同的解释和适用法律12.2合同的保密条款12.3合同的修订和附件十三、合同的签订和生效13.1合同签订的程序和主体13.2合同的生效条件和时间13.3合同的副本和存档十四、其他约定14.1双方的其他权利和义务14.2合同的补充协议14.3合同的解除和终止的后续事宜第一部分:合同如下:一、总则1.1合同双方的含义甲方:指某老旧小区拆除与重建项目的业主或其合法授权的代表。乙方:指承担某老旧小区拆除与重建工程的施工单位。1.2合同的目的和原则本合同的目的是明确双方在房屋拆除施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达到拆除旧房、建设新楼的目的。合同履行应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.3合同的组成和生效条件本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。本合同自双方签字盖章之日起生效,并自合同约定的工程完工之日起终止。二、房屋拆除2.1拆除范围和内容拆除范围:某老旧小区内指定的需拆除的房屋及其附属设施。拆除内容:包括但不限于房屋结构、装饰装修、管道线路、绿化等。2.2拆除时间和进度拆除时间:自合同生效之日起至甲方书面同意解除合同之日止。拆除进度:按照双方约定的时间表和工程计划进行,乙方应确保工程进度符合合同约定。2.3拆除质量标准和要求拆除质量应符合国家相关法律法规、规范和标准,确保施工安全、环保。三、施工安全3.1施工安全管理乙方应制定施工安全管理措施,并严格执行。确保施工过程中人员安全和设施完好。3.2安全事故的应急处理乙方应制定安全事故应急预案,发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,并及时通知甲方。3.3安全生产责任的划分乙方对施工过程中的安全生产负全责,甲方应协助乙方确保施工安全。四、施工质量4.1施工质量标准施工质量应符合国家相关法律法规、规范和标准,确保新建设施的安全、美观、实用。4.2质量检查和验收乙方应定期进行质量自检,并向甲方报告。工程完工后,甲方应组织验收,乙方应按要求进行整改。4.3质量问题的处理乙方对施工质量负责,如出现质量问题,乙方应负责修复,并承担相应责任。五、工程进度5.1施工计划的制定和调整乙方应制定详细的施工计划,并根据实际情况进行调整,确保工程按期完成。5.2工程进度的汇报和监督乙方应定期向甲方汇报工程进度,甲方有权对施工过程进行监督。5.3延期施工的处理如乙方因特殊情况无法按期完成工程,应提前向甲方书面申请延期,并说明原因。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。六、合同价款6.1合同价格的确定合同价款根据工程量、工程单价、合同条款等确定,具体金额在合同附件中列明。6.2价款的支付方式价款的支付分为进度付款和工程完工付款两部分,具体支付方式见附件。6.3价款的调整和结算合同价款如有调整,应经双方协商一致,并签订补充协议。工程完工后,双方按照约定进行结算。八、违约责任8.1违约行为的界定违约行为包括但不限于:未能按约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未能按时支付价款等。8.2违约责任的具体规定违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿对方损失、延长工期等。8.3违约赔偿的计算和支付违约赔偿的具体金额和计算方式由双方在附件中约定。违约方应在收到甲方要求支付违约金的通知后10日内履行赔偿义务。九、争议解决9.1争议解决的方式(1)提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼;(2)提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼;(3)提交双方约定的仲裁机构仲裁。9.2仲裁程序和裁决的执行如选择仲裁,双方应共同选定一名仲裁员,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。9.3法院诉讼的提起和进行如选择诉讼,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、合同的解除10.1合同解除的条件双方协商一致、一方违约、不可抗力等情况下,双方均可解除合同。10.2解除合同的程序和通知双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议书,并通知对方。10.3解除合同后的权益处理合同解除后,双方应按照约定处理已发生的工程款项、设备、材料等事项。十一、合同的终止11.1合同终止的条件合同约定的工程完工、双方协商一致终止、不可抗力导致合同无法履行等情况下,合同可以终止。11.2终止合同后的义务和责任合同终止后,乙方应按照约定撤出施工场地,妥善处理工程遗留问题。11.3终止合同的书面确认合同终止后,双方应签订终止合同的书面确认书。十二、一般规定12.1合同的解释和适用法律本合同的解释适用中华人民共和国法律。12.2合同的保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。12.3合同的修订和附件本合同及附件未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十三、合同的签订和生效13.1合同签订的程序和主体本合同由双方授权代表签字、加盖公章后生效。13.2合同的生效条件和时间本合同自双方签字、盖章之日起生效,并自合同约定的工程完工之日起终止。13.3合同的副本和存档双方均应保存本合同正本和副本,各执一份。十四、其他约定14.1双方的其他权利和义务双方在合同履行过程中,应遵守法律法规,履行社会责任,维护社会公共利益。14.2合同的补充协议双方可通过补充协议对合同内容进行修改和补充。14.3合同的解除和终止的后续事宜合同解除或终止后,双方应按照约定处理后续事宜,包括但不限于工程结算、场地清理等。第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外,与本合同工程有关联的其他主体,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、金融机构、中介机构等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规,履行其在工程中的职责,确保工程顺利进行。二、第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入需经甲方和乙方同意,并签订书面协议。第三方介入前,应向甲方和乙方提交相关资质证明和介入方案。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:具备相关资质、有能力完成工程所需任务、不影响工程进度和质量等。三、第三方权益和义务3.1第三方权益第三方享有按照合同约定获取支付、索赔等权益。3.2第三方义务第三方应按照合同约定和相关法律法规,履行其在工程中的职责,确保工程顺利进行。四、第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方对因其原因导致的工程损失、损害等承担的最高赔偿责任限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定、第三方资质、工程风险等因素确定,并在书面协议中明确。五、第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系基于合同约定和法律规定,第三方并非甲乙方的代理人、雇佣人或合作伙伴。5.2第三方与甲乙方的权利划分第三方在工程中的权利和义务不受甲乙方约束,但应遵守合同约定和相关法律法规。六、第三方介入对合同履行的影响6.1第三方介入对合同履行的影响第三方介入不影响合同价款、工程进度、质量标准等条款的履行。6.2第三方介入的合同修订如第三方介入对合同履行产生影响,甲乙双方可签订补充协议,对相关条款进行修订。七、第三方退出7.1第三方退出的条件第三方退出需经甲方和乙方同意,并签订书面协议。7.2第三方退出的程序第三方退出前,应向甲方和乙方提交退出申请,并在双方同意后办理相关手续。八、第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式(1)提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼;(2)提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼;(3)提交双方约定的仲裁机构仲裁。8.2第三方介入争议的仲裁程序和裁决执行如选择仲裁,双方应共同选定一名仲裁员,仲裁裁决是终局的,对双方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论