2024工程领域专业勘察设计分包协作协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024工程领域专业勘察设计分包协作协议版B版本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.分包工程范围与内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的变更3.分包协作双方的责任与义务3.1分包商的义务3.2设计院的义务3.3分包商与设计院之间的协调与沟通4.技术要求与标准4.1技术文件的提供4.2技术交底与培训4.3技术更新的通知与实施5.质量控制与管理5.1质量标准的制定5.2质量控制措施的实施5.3质量问题的处理6.进度计划与控制6.1进度计划的制定6.2进度控制措施的实施6.3进度延误的处理7.费用与支付7.1费用的计算与支付方式7.2费用的调整7.3支付的暂停与终止8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2设计院的违约行为8.3违约责任的免除9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院10.合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3合同解除与终止后的处理11.保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护措施11.3保密信息的泄露处理12.合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.2分包的限制与条件13.不可抗力13.1不可抗力的定义与范围13.2不可抗力事件的处理13.3不可抗力事件的后果14.其他条款14.1通知与通讯14.2合同的修改与补充14.3合同的失效与保存第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.2适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本协议及其附件构成双方之间关于本项目的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。第二条分包工程范围与内容2.1分包工程的范围分包商同意按照设计院的要求，对（项目名称）工程进行专业勘察设计分包，包括但不限于（分包工程具体内容）。2.2分包工程的内容分包商应完成的设计内容包括但不限于：（详细列出分包商应完成的设计内容）。2.3分包工程的变更分包商如因特殊情况需要变更分包工程内容，应向设计院提出书面申请，经设计院批准后方可进行变更。第三条分包协作双方的责任与义务3.1分包商的义务分包商应按照本协议约定的时间和质量要求完成分包工程。分包商应对其分包工程的质量、安全、进度等全面负责。3.2设计院的义务设计院应按照约定向分包商提供设计文件、技术要求等相关信息，并对分包商进行必要的培训和指导。3.3分包商与设计院之间的协调与沟通分包商与设计院应建立有效的沟通机制，确保分包工程的顺利进行。如遇到问题，双方应协商解决。第四条技术要求与标准4.1技术文件的提供设计院应向分包商提供完整的技术文件，包括设计说明书、施工图纸、施工规范等。4.2技术交底与培训设计院应对分包商进行技术交底和培训，确保分包商充分理解设计意图和技术要求。4.3技术更新的通知与实施如设计院对技术文件进行更新，应提前通知分包商，并共同协商解决更新后的分包工程问题。第五条质量控制与管理5.1质量标准的制定设计院应制定分包工程的质量标准，并书面告知分包商。分包商应严格按照质量标准进行施工。5.2质量控制措施的实施分包商应建立健全质量控制体系，确保分包工程的质量。设计院有权对分包工程的质量进行监督检查。5.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担相应的质量责任。第六条进度计划与控制6.1进度计划的制定分包商应根据设计院的要求，制定详细的施工进度计划，并报送设计院审批。6.2进度控制措施的实施分包商应确保按照批准的进度计划完成分包工程。设计院有权对分包工程的进度进行监督检查。6.3进度延误的处理如分包商原因导致分包工程进度延误，分包商应承担相应的违约责任。设计院有权根据延误情况调整合同价款和工期。第八条违约责任8.1分包商的违约行为分包商如违反本协议的约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。8.2设计院的违约行为设计院如违反本协议的约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。8.3违约责任的免除如因不可抗力导致一方无法履行本协议，该方免受违约责任。但对方仍有权要求履行协议或解除协议。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向约定的仲裁委员会提起仲裁。9.2仲裁的程序与规则仲裁程序和规则应按照中华人民共和国仲裁法及双方约定的仲裁委员会规则进行。9.3诉讼的管辖法院如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件（1）双方协商一致解除；（2）设计院或分包商发生重大违约行为；（3）不可抗力导致本协议无法履行。10.2合同终止的条件（1）分包工程全部完成，并经设计院验收合格；（2）双方协商一致终止；（3）不可抗力导致本协议无法履行。10.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，分包商应按照设计院的要求，完成剩余的工作，并承担相应的费用。双方应按照约定处理合同解除或终止后的其他事项。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息是指本协议签订过程中以及履行过程中双方泄露的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息。11.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的责任。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将本协议转让给第三方。12.2分包的限制与条件分包商不得将分包工程全部或部分转包给第三方。如确需分包，应事先征得设计院的同意。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时，双方应立即协商，采取措施减轻损失。13.3不可抗力事件的后果如不可抗力事件导致本协议无法履行，双方有权解除协议。解除协议后，双方应按照约定处理后续事项。第十四条其他条款14.1通知与通讯双方应通过书面形式互相通知和通讯。通知和通讯的有效地址为双方在协议中约定的地址。14.2合同的修改与补充本协议的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同的失效与保存本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（年）。本协议失效后，双方应按照约定处理后续事项。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：技术文件内容：设计说明书、施工图纸、施工规范等。要求：技术文件应完整、清晰，便于分包商理解和执行。说明：技术文件是分包商进行分包工程的基础，应确保其准确性和完整性。2.附件二：分包工程计划内容：包括分包工程的施工进度计划、施工组织设计等。要求：分包工程计划应详细、合理，具备可操作性。说明：分包工程计划有助于双方对工程进度进行有效控制和管理。3.附件三：质量标准和要求内容：包括分包工程的质量标准、质量控制措施等。要求：质量标准和要求应明确、具体，便于分包商遵循。说明：质量标准和要求是保证分包工程质量的关键，应详尽阐述。4.附件四：支付条款内容：包括合同价款、支付方式、支付时间等。要求：支付条款应明确、合理，确保双方的合法权益。说明：支付条款关系到双方的财务利益，应详细约定。5.附件五：保密协议内容：包括保密信息的定义、保密措施、保密责任的约定等。要求：保密协议应确保双方对保密信息的安全保密。说明：保密协议有助于保护双方的商业秘密和知识产权。6.附件六：争议解决方式内容：包括争议解决方式（如友好协商、仲裁、诉讼等）和程序。要求：争议解决方式应明确，便于在发生争议时双方执行。说明：明确争议解决方式有助于减少争议带来的时间和经济成本。说明二：违约行为及责任认定：1.设计院违约行为及责任认定：未按约定时间提供技术文件或技术文件不完整、不准确；未按约定提供培训和指导；未按约定支付合同价款；其他违反本协议约定的行为。示例说明：如果设计院未能在约定时间内提供完整的技术文件，导致分包商无法按计划进行施工，设计院应承担违约责任，如支付违约金、赔偿分包商的损失等。2.分包商违约行为及责任认定：未按约定时间完成分包工程；未达到约定的质量标准；未按约定支付进度款；其他违反本协议约定的行为。示例说明：如果分包商未能在约定时间内完成分包工程，导致整个项目进度延误，分包商应承担违约责任，如支付违约金、赔偿设计院的损失等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在合同中用于规定在不可抗力事件发生时双方的义务和责任。2.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的金钱赔